建设工程合同管理-198

建设工程合同管理-198（总分：110.00，做题时间：90分钟）一、单项选择题（总题数：50，分数：50.00）人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A．投保人B．被保险人C．受益人D．保险人（分数：1.00）A.B.√D.解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险合同在履行中还会涉及到被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人都可作为受益人。根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为（）。A．标准条款B．明示条款C．默示条款D．索赔条款（分数：1.00）A.B.√D.解析：合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是 （）。A．数量少由承包人补齐B．发包人负责运到合同约定地C．出现质量问题承包人可拒收D．单价不符由发包人承担差价(分数：1.00)√B.C.D.解析：发包人供应的材料设备与约定不符时，应当由发包人承担有关责任。视具体情况不同，按照以下原则处理：材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价；材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；到货地点与合同约定不符时，发包人负责运至合同约定的地点；供应数量少于合同约定的数量时，发包人将数量补齐；多于合同约定的数量时，发包人负责将，多出部分运出施工场地。履约担保的保证期限到()止。A．完成施工义务B．完成保修义务C．缺陷通知期D．预付款被全部扣回(分数：1.00)A.√C.解析：履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务，而非到工程师颁发工程接收证书为止。因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定()A．该部分工程的价值B．减少的工程价值乘以规定费率C．合同价的减少的一半D．节省的承包单位的直接费的一半分数：1.00)A.B.√解析：承包商接受变更建议的估价，如果此改变造成该部分工程的合同价值减少，工程师应与承包商商定或决定一笔费用，并将之加入合同价格。这笔费用应是以下金额差额的一半 (50%)；(1)合同价的减少：由此改变造成的合同价值的减少，不包括依据后续法规变化作出的调整和因物价浮动调价所作的调整；(2)变更对使用功能的影响：考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低，对业主而言已变更工作价值上的减少(如有时)。《建设工程委托监理合同》的标的是()。A．技术B．服务C．行为D．酬金(分数：1.00)A.√C.D.解析：委托监理合同的标的是服务。工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收A．试车前B．隐蔽前C．隐蔽后D．试车后(分数：1.00)A.√C.D.解析：由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽，将很难再对其进行质量检查 (这种检查往往成本很大)，因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。因索赔得到的补偿款将计入()中。A．本月的工程进度款的支付证书B．下月的工程进度款的支付证书C．第三月的工程进度款的支付证书D．第四月的工程进度款的支付证书(分数：1.00)A.√C.解析：补偿款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议(分数：1.00)A.B.C.√解析：合同签证是自愿行为，不具有强制执行的效力。依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应()。A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行(分数：1.00)A.√C.D.解析：如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为 ()。A．指数法B．系数法C．公式法D．比例法（分数：1.00）A.B.√D.解析：对于施工期较长的合同，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价的方法。通用条款内规定为公式法调价。依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当 （）。A．在首次支付工程进度款时起扣B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.√D.解析：动员预付款应是自承包商获得工程进度款累计总额（不包括预付款的支付和保留金的扣减）达到合同总价（减去暂列金额）的10%那个月起扣。工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工期应为（）日。A．承包人第一次提交竣工验收报告B．承包人修改后再次提请竣工验收C．最终验收合格D．办理竣工验收手续（分数：1.00）A.√C.D.解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。关于合同有效期，下列说法错误的是（）。A．是判别合同是否具有法律效力的分界线B．合同有效期的起始日是合同签字日C．合同有效期结束意味着索赔权利终止D．合同有效期结束表明施工义务终止(分数：1.00)A.B.C.√解析：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。A．45B．57C．42D．60(分数：1.00)A.B.√D.解析：监理单位应承担的赔偿金为其所得的全部监理费用。裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。A．80B．100C．120D．140分数：1.00)A.B.C.√

解析：裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度， 承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由 ()承担。A．工程师B．承包人C．工程师和承包人D．发包人(分数：1.00)A.√C.解析：因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是()。A．发包人应在B．C．A．发包人应在B．C．D．工程师应在承包人应在承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人14天内直接确认顺延的工期，通知承包人14天内直接确认顺延的工期，通知工程师14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师(分数：1.00)A.B.C.√解析：发包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。工程师对工程量的确认，可以计量的是()。A．承包人超挖的工程量B．承包人涨线的工程量C．承包人原因造成的返工D．设计变更的工程量（分数：1.00）A.B.C.√解析：工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此，属于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线）的工程量不予计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。履行地点不明确的，交付不动产时，应在（）履行。A．不动产所在地B．不动产承包人所在地C．不动产发包人所在地D．双方约定地（分数：1.00）√B.C.D.解析：履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）。A．行为B．事件C．法律事实D．后果（分数：1.00）A.B.√D.解析：能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。对方对合同的解除有争议的，可以（）。A．调解B．仲裁确认解除效力C．协调D．起诉(分数：1.00)A.√C.D.解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是 ()。A．合同签订日B．设计人收到定金日C．开始设计日D．合同约定的时间(分数：1.00)A.√C.解析：设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。在市场经济中，合同比重降低了的是()。A．实践合同B．计划合同C．从合同D．无偿合同(分数：1.00)A.√C.D.解析：计划合同是依据国家有关计划签订的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。有义务解决施工中出现的设计问题的是()。A．发包人B．工程师C．设计人D．承包人(分数：1.00)A.B.√D.解析：设计人有义务解决施工中出现的设计问题，如属于设计变更的范围，按照变更原因确定费用负担责任。定标的主要依据是()。A．评标报告B．投标文件C．招标文件D．投标价格(分数：1.00)√B.C.解析：招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正， 使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A．协议书B．专用条款C．标准条款D．质量保修书分数：1.00)A.√C.解析：具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对通用条款中的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权(分数：1.00)A.B.C.√解析：先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。下列说法错误的是()。A．承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42天内开工B．工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C．承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D．承包商提交施工计划28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可(分数：1.00)A.B.C.√解析：由于编制计划和按计划施工是承包商的基本义务之一，因此承包商将计划提交的21天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可。《建设工程委托监理合同》规定，下列属于附加监理工作范围的是 ()。A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B．不可抗力事件发生后的善后工作C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作分数：1.00)A.B.C.√解析：参见第22题解析。决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括 ()A．工程的性质B．承包工程量的大小C．发包人在招标文件中的规定D．工程的内容(分数：1.00)A.B.C.√解析：施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于工程的性质、承包工程量的大小以及发包人在招标文件中的规定。《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任(分数：1.00)A.B.C.√解析：本题主要考查的是缔约过失责任的概念。缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。理论换算法的换算依据是()。A．合同约定的换算标准B．计量单位C．政策规定D．监理工程师的决定分数：1.00)√B.C.D.解析：理论换算法，如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。A．提取全部材料，按实际交付数量付款B．按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C．拒绝提前提货，拒付贷款D．提取全部材料，按订购数量付款分数：1.00)A.B.C.√解析：采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供贷方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分以及品种、型号、规格、质量等不合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。关于无效合同，下列说法错误的是()。A．违反了法律规定的条件B．自订立起就没有法律效力C．不受到法律保护D．自宣布无效之日起无效(分数：1.00)A.B.C.√解析：无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由 ()的人民法院管辖。A．工程所在地B．被告住所地C．原告住所地D．合同签字地(分数：1.00)√B.C.解析：地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。《民事诉讼法》也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。对于建设工程合同纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于()。A．附加工作B．额外工作C．正常工作D．委托人工作(分数：1.00)A.√C.D.解析：作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到()影响，属于承包商应承担的风险。A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰分数：1.00)√B.C.D.解析：不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。施工合同的总纲性文件是()。A．协议书B．通用条款C．专用条款D．附加条款分数：1.00)√B.C.解析：合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。A．能力B．人员C．设备D．报价分数：1.00)√B.C.D.解析：监理招标宗旨是对监理单位能力的选择。调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是()A．《中华人民共和国合同法》B．《中华人民共和国民法通则》C．《中华人民共和国招标投标法》D．《中华人民共和国建筑法》（分数：1.00）A.√C.解析：《民法通则》是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。合同关系也是一种财产（债）关系，因此，《民法通则》对规范合同关系作出了原则性的规定。依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行担保时，下列说法正确的是（）。A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（分数：1.00）A.B.C.√解析：《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济， 1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》自 1995年10月1日起施行。《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。其中，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，当（）。A．仅允许排名前五名的投标人参加投标B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人D．重新进行资格预审分数：1.00）A.B.√解析：资格预审合格的条件目前采用的合格标准有两种方式，其中一种是限制合格者数量，以便减小评标的工作量(如5家)，招标人按得分高低次序向预定数量的投标人邀请投标函并请他予以。确认，如果某一家放弃投标，则由下一家递补维持预定数量。投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正(分数：1.00)A.√C.D.解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请核标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。根据《招标投标法》规定，下列必须招标的项目是()。A．涉及秘密项目B．使用专有技术项目C．恢复建设项目D．利用国际援助奖金的项目(分数：1.00)A.B.C.√解析：根据《招标投标法》规定，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；国家投资、融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是()。A．施工进度计划是否拖后B．合同工期C．事件实际造成的延误时间D．工期定额标准（分数：1.00）A.B.√D.解析：工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定。设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足 （）的需要。A．控制概算B．编制招标文件C．施工图设计D．非标准设备制作（分数：1.00）√B.C.解析：方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。按《合同法》的规定，合同年效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B．合同有关条款，补充协议、订立合同时履行地的市场价格C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.√D.解析：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。下列选项中，不属设计合同示范文本（一）内容的是（）。A．设计费的支付B．双方责任C．设计方案D．订立合同依据的文件(分数：1.00)A.B.√D.解析：建设工程设计合同(一)[GF-2000-0209]范本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：①订立合同依据的文件；②委托设计任务的范围和内容；③发包人应提供的有关资料和文件；④设计人应交付的资料和文件；⑤设计费的支付；⑥双方责任；⑦违约责任；⑧其他。招标文件核查不包括的范围()。A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B．招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同期限是否合理C．招标文件的形式是否合乎要求D．是否有限制公平竞争的条件(分数：1.00)A.B.√D.解析：对招标文件的核查包括：招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件；招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理；招标文件是否有限制公平竞争的条件。二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)下列关于监理招标的特点，说法正确的是()。(分数：2.00)招标宗旨是对监理单位能力的选择√报价占主要地位报价占次要地位√邀请的投标人较多邀请的投标人较少√解析：监理招标的报价在选择中居于次要地位，工程项目的施工、物资供应招标选择中标人的原则是，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑价格的竞争性。而监理招标对能力的选择放在第一位，因为当价格过低时监理单位很难把招标人的利益放在第一位，为了维护自己的经济利益采取减少监理人员数量或多派业务水平低、工资低的人员，其后果必然导致对工程项目的损害。另外，监理单位提供高质量的服务，往往能使招标人获得节约工程投资和提前投产的实际效益，因此过多考虑报价因素得不偿失。但从另一个角度来看，服务质量与价格之间应有相应的平衡关系，所以招标人应在能力相当的投标人之间再进行价格比较。邀请投标人较少，选择监理单位一般采用邀请招标，且邀请数量以 3～5家为宜，因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，不仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人中好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。在施工合同中，()的合同属于无效合同。(分数：2.00)施工企业伪造资质等级证书签订√招标人与投标人串通签订√施工企业的违约责任明显过高建设单位的违约责任明显过高约定的质量标准低于强制性标准√解析：无效合同的情形有：一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同；违反法律、行政法规等强制性规定的合同。关于对工程量确认的说法正确的是()。(分数：2.00)只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量√承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效√工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加承包人原因造成返工的工程量不予计量√工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效解析：工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加。承包人为计量提供便利条件并派人参加。如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据。若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效。关于合同担保方式的说法正确的是()。(分数：2.00)履约担保是由业主提供的√履约担保和支付保函是在签合同时提供√预付款担保的保证期限至预付款全部扣回止履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止√支付保函的保证期限至缺陷责任期满后6个月√解析：合同条款中规定，承包商签订合同时应提供履约担保，接受预付款前应提供预付款担保。在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类格式。保函均为不需承包商确认违约的无条件担保形式。履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止，支付保函的保证期限至缺陷责任期满后6个月。在材料采购合同中，交货数量的验收方法有()(分数：2.00)物理试验查点法√衡量法√经验鉴别法理论换算法√解析：现场交货数量验收的方法主要有衡量法、理论换算法和查点法。按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是 ()。(分数：2.00)发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作√设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还√设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费√设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费解析：发包人延误支付，每逾期支付1天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按阶段设计费的全部支付。设计人由于自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收项目的应收设计费的2‰。监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括 ()。(分数：2.00)当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力√委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规√委托合同的标的是服务√委托合同应具有标准形式当事人双方之间建立的债权和债务关系解析：监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力的民事行为能力；监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；委托监理合同的标的是服务。勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。(分数：2.00)岩土工程勘察√水文地质勘察√变更及工程费的调整材料设备的供应工程测量√解析：参见单选第27题解析在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括(分数：2.00)土地使用权社会团体的教育设施√土地所有权√抵押人所有的交通工具依法被监管的财产√解析：下列财产不得抵押：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。下列可以作为抵押物的财产有()。(分数：2.00)房屋√机器√耕地医院学校解析：下列财产可以作为抵押物：抵押人所有的房屋和其他地上定着物；抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；依法可以抵押的其他财产。按照《招标标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。(分数：2.00)施工单项合同估算价150万元人民币√重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币监理合同，单项合同估算价150万元人民币项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币√解析：各类工程项目的建设活动达到下列标准之一者，必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。另外，即使单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。工程建设管理水平的提高体现在()三大目标上。分数：2.00)A.工程招标B.工程质量√C.工程进度√D.工程监理E.工程投资√解析：工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要是体现在合同中。关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是()。(分数：2.00)承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交赔偿意向通知√索赔意向通知提交后的28天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告√如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天)期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求√持续事件影响结束后30天内承包人提出最终的索赔报告工程师在收到索赔报告后，28天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由√解析：对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件，当工期索赔条件成立时，对承包人每隔 28天报送的阶段索赔临时报告审查后，每次均应作出批准临时延长工期的决定，并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后，批准顺延工期总天数。应当注意的是，最终批准的总顺延天数，不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。规定承包人在事件影响期间必须每隔28天提出一次阶段索赔报告，可以使工程师能及时根据同期记录批准该阶段应予顺延工期的天数，避免事件影响时间太长而不能准确确定索赔值。月进度报告的内容包括()。(分数：2.00)安全统计√实际进度与计划进度的对比√材料的检验结果√保证计划实施的说明文件若干份质量保证文件√解析：月进度报告的内容包括：设计(如有时)、承包商的文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装和调试的每一阶段，以及指定分包商实施工程的这些阶段进展情况的图表与详细说明；表明制造(如有时)和现场进展状况的照片，与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造、承包商的检查、检验、运输和到达现场的实际或预期日期；说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量；若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书；安全统计，包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情；实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照合同完工的任何事件和情况的详情，以及为消除延误而正在(或准备)采取的措施等。后履行抗辩权的适用条件包括()。(分数：2.00)合同中未约定履行顺序合同中约定了履行顺序√由同一双务合同产生互负的对价给付债务 √应当先履行的对价给付是可能履行的义务 √经营状况严重恶化解析：后履行抗辩权应满足的条件为：由同一双务合同产生互负的对价给付债务；合同中约定了履行的顺序；应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；应当先履行的对价给付是可能履行的义务，合同生效应具备的条件有()。(分数：2.00)意思表示真实√不违反社会公共利益√必须做出承诺当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力√必须发出要约邀请解析：合同生效应当具备下列条件：当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益。按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括()。(分数：2.00)中标函√投标保函监理合同标准条件 √监理委托函标准、规范解析：对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件；监理委托函或中标函；建设工程委托监理合同标准文件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。招标代理机构所具备的条件有()。分数：2.00)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 √有审查招标单位资质的能力具备相应的专家库√符合法律规定的其他条件能够编制招标文件和组织评标 √解析：招标代理机构应具备的基本条件包括；有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。下列说法不正确的是()。(分数：2.00)对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任√一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为业主选定指定分包商不需征求承包商的意见√将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商√解析：除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求承包商的意见，不能强行要求承包商接受他有理由反对的，或是拒绝与承包商签订保障承包商利益不受损害的分包合同的指定分包商。对监理人的禁止行为有()。(分数：2.00)不得接受承包人的报酬√不得参与和委托人利益相冲突的任何活动√不得泄露与本工程有关的保密资料√不得泄露设计人申明的秘密√不得参与合同的协调管理工作解析：根据监理人应尽义务的有关规定，监理人在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；非经委托人书面同意监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动，在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计承包等单位申明的秘密。下列说法正确的是()。(分数：2.00)订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容√如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数√在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期√如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间√解析：在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因为招标文件通常规定本招标工程最长允许的完工时间，而承包人为了竞争，申报的投标工期往往短于招标文件限定的最长工期，此项因素通常也是评标比较的一项内容。因此，在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中 ()。分数：2.00)与投标人就投标价格进行谈判√将中标结果通知未中标的投标人强制中标人接受新的承包条件√在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人√授权评标委员会确定中标人解析：确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。“债务人向第三人履行债务”的特点有()。(分数：2.00)不改变当事人之间的权利义务关系 √债务人不得拒绝第三人的请求履行 √改变当事人之间的权利义务关系第三人无追究对方违约责任的权利√第三人不可以向债务人请求履行解析：债务人向第三人履行债务的特点有：债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系，在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝：对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿；债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。(分数：2.00)设计原因√自然事件原材料缺陷或工艺不善√自然磨损√维修保养费用√解析：保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：设计错误引起的损失和费用；自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；因原材料缺陷或工艺不善弓I起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；维修保养或正常检修的费用；档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的