工程测量合同（7份范本）

工程测量合同（7份范本）名目第1篇2023工程测量测绘合同范本第2篇岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量示本第3篇建设工程勘察合同（一）（示本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量第4篇工程测量与监理测绘合同第5篇工程测量勘测合同第6篇工程测量分包合同第7篇建设工程测量勘察合同

【第1篇】2023工程测量测绘合同范本

托付方(甲方)：

承揽方(乙方)：

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商全都签订本合同。

第一条测绘范围(包括测区地点、面积，测区地理位置等)

其次条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)

第三条执行技术标准：

序号

标准名称

标准代号

标准等级

其它技术要求：

第四条测绘工程费：

1.取费依据：

2.取费项目及工程总价款：

序号

项目名称

工作量

单价（元）

合计（元）

工程总价款：

第五条甲方的义务

1.自本合同签订之日起____日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起____日内完成技术设计书的审定工作。

3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活供应必要的条件。

第六条乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，依据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起____日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当依据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

第七条测绘项目完成工期

序号

成果名

规格

数量

时间

第八条甲方违约责任

1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权恳求返还定金乙方已进入现场工作，完成的工作量在50%以内时，甲方应支付工程总价款的50%完成工作量超过50%时，则甲方应支付工程总价款的100%。

2.甲方未给乙方供应必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同商定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

4.对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第九条乙方违约责任

1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同商定的工程总价款的1%计算。

3.乙方供应的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿赐予重测或实行补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同商定的要求(而又非甲方供应的图纸资料缘由所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任(由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责)。

4.对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十条由于不行抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定准时协商处理。

第十一条其它商定：

第十二条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商全都的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中商定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式____份，甲、乙方各执_____份。

委

托

方

单位地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

银行帐号：

承

揽

方

单位地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

银行帐号：

托付方单位名称(盖章)：承揽方单位名称(盖章)：法定代表人：法定代表人：

或托付代理人(签字)：或托付代理人(签字)：

签订地点：

合同订立时间：_____年___月___日

【第2篇】岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量示本

岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探

工程名称：______________________________工程地点：_______________________________

合同编号：______________________________（由勘察人编填）

勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________

勘察人：________________________________签订日期：______________________________

中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局

发包人_______________________________________________________________________________________

勘察人_______________________________________________________________________________________

发包人托付勘察人担当______________________________________________________________________任务。

依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：__________________________________________________________________________

1.2工程建设地点：______________________________________________________________________

1.3工程规模、特征：____________________________________________________________________

1.4工程勘察任务托付文号、日期：________________________________________________________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________________

1.6承接方式____________________________________________________________________________

1.7估计勘察工作量：____________________________________________________________________

其次条：发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确     性、牢靠性负责。

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。

2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年_______月_______日开工，________年_______月_______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_______％时，向勘察人支付预算勘察费的________％的工程进度款，计_________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计_________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。

5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付________元计算加班费。

5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

【第3篇】建设工程勘察合同（一）（示本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量

建设工程勘察合同（一）（示范文本）

〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕

工程名称：__________

工程地点：__________

合同编号：__________

（由勘察人编填）

勘察证书等级：__________

发包人：__________

勘察人：__________

签订日期：__________

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

二○○○年三月

发包人__________________________________

勘察人__________________________________

发包人托付勘察人担当__________________________＿

________________________________任务。

依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________________________＿

1.2工程建设地点：________________________＿

1.3工程规模、特征：________________________

1.4工程勘察任务托付文号、日期：__________________

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________

1.6承接方式____________________________

1.7估计勘察工作量：________________________

其次条发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确     性、牢靠性负责。

2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。

2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____％时，向勘察人支付预算勘察费的____％的工程进度款，计____元；勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____％，计____元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。

5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。

5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，关担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。

5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____％。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。

5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____＿元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其它商定事项：__________

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由____＿仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__份，发包人__份、勘察人__份。

发包人名称：勘察人名称：

（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

建设行政主管部门备案：鉴证看法：

（盖章）（盖章）

备案号：经办人：

备案日期：年月日鉴证日期：年月日

【第4篇】工程测量与监理测绘合同

2023工程测量与监理测绘甲方(定作人)：

法定代表人：

住宅：

联系电话：

传真：

电子邮箱:

统一社会信用代码：

乙方(承揽人)：

法定代表人：

住宅：

联系电话：

传真：

电子邮箱:

测绘资质等级：

统一社会信用代码：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商全都签订本合同。

第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)：

其次条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：

第三条执行技术标准：

序号标准名称标注标准等级：

其他技术要求：

第四条测绘工程费

取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

取费项目及预算工程总价款

序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注

预算工程总价款(大写)：

工程完工后，依据实际测绘工作量核计实际工程价款。

第五条甲方的义务

自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。

自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定看法。

应当保证乙方的测绘队伍顺当进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活供应必要的条件。

甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺当进行。

允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第六条乙方的义务

自收到甲方的有关材料之日起日内，依据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

自收到甲方对技术设计书同意实施的审定看法之日起日内组织测绘队伍进场作业。

乙方应当依据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

允许甲方内部使用乙方为执行本合同所供应的属乙方全部的测绘成果。

未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注：

全部测绘成果应于年月日前交甲方验收。

第八条乙方应当于工程完工之日起日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起日内，组织有关专家，依据本合同商定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所供应的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方担当。

第九条对乙方测绘成果的全部权、使用权和著作权归属的商定。

第十条测绘工程费支付日期和方式

自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元(大写：)。并预付工程预算总价款的%，人民币元(大写：)。

当乙方完成预算工程总量的%时，甲方向乙方支付预算工程价款的%，人民币元(大写：)。

当乙方完成预算工程总量的%时，甲方向乙方支付预算工程价款的%，人民币元(大写：)。

乙方自工程完工之日起日内，依据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，作为工程价款结算的依据。自测绘成果验收合格之日起日内，甲方应依据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

第十一条测绘成果的交付

自测绘工程费全部结清之日起日内，乙方依据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。

序号成果名称规格数量备注

乙方向甲方交付商定的测绘成果份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费元(大写：)。

第十二条甲方违约责任

合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权恳求返还定金。双方没有商定定金的，向乙方偿付预算工程费的%，人民币元(大写：);乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的%(元，大写：)向乙方偿付违约金。

乙方进场后，甲方未给乙方供应必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同商定的平均工日产值(元/日，大写：)计算，同时工期顺延。

甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应担当顺延工期的责任，并依据本条第2项的商定向乙方支付停窝工费。

对于乙方供应的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人供应或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的%赔偿损失。

第十三条乙方违约责任

合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有商定定金的，乙方应当向甲方赔偿已付工程价款的%，人民币元(大写：)，并归还甲方预付的全部工程款。

在甲方供应了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同商定的预算工程总价款的%计算。因天气、交通、政府行为、甲方供应的资料不精确     等影响测绘作业的客观缘由造成的工程拖期，乙方不担当赔偿责任。

乙方供应的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或实行补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方供应的图纸资料缘由所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并担当相应的法律责任(由于甲方供应的图纸资料缘由产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为天，到年月日完成，并向甲方供应测绘成果。

对于甲方供应的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的%赔偿损失。

乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费%(人民币元，大写：)的违约金。

第十四条由于不行抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定准时协商处理。

第十五条其他商定

第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商全都的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请仲裁委员会根据该会仲裁规章进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十八条附则

本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

本合同一式份，甲方份，乙方份。

定作人(盖章)：承揽人(盖章)：

法定代表人：

托付代理人：法定代表人：

托付代理人：

年月日年月日

【第5篇】工程测量勘测合同

2023工程测量勘测发包人(以下简称甲方)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

承包人(以下简称乙方)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商全都，订立本合同。

一、工程名称：________________________。

二、建筑面积(工程形式)：____________。

三、施工地点：________________________。

四、工期：

1、开工：____年__月__日;

2、竣工：____年__月__日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：

本工程实行下列第_____项方式承包。

1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

2、包工不包料;

3、包工包料。

如实行全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不行抗拒的自然灾难，可调整合同工程价格。

六、工程质量管理及验收

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和连续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应准时返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。

七、工程价款：共计_______人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：_______年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

(1)为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

(3)给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;

(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。

2、承包方的责任义务

(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;

(2)如期完成施工任务;

(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;

(4)负责发包方供应料物及设备的爱护;

(5)教育施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;

(6)担当施工中的一切安全事故责任及费用。

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章)：

签约日期：________年___月___日

乙方(盖章)：

【第6篇】工程测量分包合同

2023工程测量分包发包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

为了适应建筑市场改革的需要,提高项目施工管理的水平,甲方将

给乙方。

遵守公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本工程测量事项协商全都、订立本合同。

一、工程概况：_________________

1.1、工程名称：_________________

1.2、工程地点：_________________

1.3、建筑面积：_________________

二、承包范围及内容：_________________

基础、主体全部测量放线、水平线、主轴线、楼梯、电梯等细节关键部位掌握线,供应柱1000水平线及垂直度掌握线等全部测量工作(含临设、土方开挖测量)。

三、承包方式及结算方式

3.1、按平方包干,甲方负责测量仪器及其他弹线工具。

3.2、按建筑面积每平方元包干(除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价,此价不含学徒工工资)。

3.3基础、主体随木工进度节点元/m2;装修按外架悬挑拆除元/m2;室外工程完成元/m2;余额元/m2竣工验收付清。

3.4、耗材由甲方负责。

四、双方责任

4.1、甲方职责：_________________甲方负责供应测量放线图纸,并做好技术交底,并按合同商定,按时付款。

4.2、甲方供应食宿及班组协调。

4.3、乙方职责：_________________按图纸要求及技术交底内容做好测量放线工作,测量中应有复核程序,确保桩、线的精确     性,测量中要按甲方规定时间进场,做好协作工作,不能延误施工所规定测量放线时间,测量施工中,准时做好相关的测量技术资料。

4.4、按时完成每天的工作内容,确保按进度方案完成。每段工程量要在规定时间完成,需要晚上加班时,必需无条件加班,满意现场需求。乙方必需保证本工程要求的进度方案执行,合理调配,确保每段流水作业面放线工序,在进度方案内放线工序不给于时间的支配,没有项目部允许,不能任凭离开项目部,放假听从项目部统一支配,不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成,影响下道工序无法进行时,将受到1000元/段罚款,如每层因乙方缘由影响工期,乙方担当其它班组的损失,如乙方跟不上班组需求,多次消失延误工期,因乙方造成放线错误将惩罚2000元以上罚款,消失无法挽回的严峻错误乙方将负全责,必要时甲方有权更换本测量人员。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人为错误造成退场缘由甲方将按总工程款的80%结算。必需听从项目部的管理如有不听从管理发生打架斗殴现象一次惩罚500元以上罚款,严峻的直接交给国家政府出理由当事人自行担当。

五、质量和安全

5.1、乙方必需仔细负责,确保测量工作精确     ,所放的线和标点,满意施工的要求。

5.2、乙方在现场测量施工时,要遵守工地安全规章制度,做到爱护好自己不损害他人。

六、其它事项

本合同未尽事宜,依据国家法规以及现行规范双方协商解决。

本合同一式贰份,双方各执壹份,双方签字后生效。甲方、乙方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

甲方：_________________乙方：_________________

电话：_________________电话：_________________

【第7篇】建设工程测量勘察合同

2023建设工程测量勘察工程名称：____________