2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共100题）1、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费【答案】C2、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D3、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限期设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D4、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。A.建立和完善工程质量管理法规B.对建设活动主体资格管理C.对工程承发包管理D.对工程建设程度管理【答案】B5、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，应（）。A.严禁验收B.重新验收C.允许通过验收D.按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】A6、工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。A.抗剪试验B.弯曲试验C.焊缝试验D.拉伸试验【答案】D7、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】A8、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位【答案】B9、某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。A.3B.4C.10D.11【答案】C10、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B11、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】D12、下列选项中，不属于质量管理体系的建立包括内容的是（）。A.策划与准备B.质量管理体系总体设计C.确定质量方针D.编写质量管理体系文件【答案】C13、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D14、“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。A.战略导向B.社会责任C.学习、改进与创新D.系统管理【答案】D15、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】C16、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告B.遗漏问题、整改问题都整改完毕C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】A17、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃【答案】B18、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上工作的总时差均为零B.关键线路上的工作均为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】B19、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C20、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C21、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】C22、工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。A.工程勘察B.工程设计C.工程施工D.工程监理【答案】C23、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B24、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D25、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D26、工程完工后必须履行下列中的()手续才能使用。A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收B.由质量监督站开具使用通知单C.由备案机关认可后下达使用通知书D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】A27、某工程项目产生稳定的维护工地清洁费用，则监理工程师宜采用的维护工地清洁计量方式是（）。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法【答案】A28、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B29、采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（）。A.实行强有力的调度B.改善外部配合条件C.增加每天的工作班次D.采用更先进的施工机械【答案】D30、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工【答案】B31、某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。A.78.60B.74.67C.79.93D.93.29【答案】A32、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A33、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】A34、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A35、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。A.16000B.24000C.28000D.30000【答案】B36、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】D37、陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴C.陈某申请复议，复议机关为县公安局D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】D38、《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】C39、将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。A.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.加强信息化管理【答案】A40、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C41、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A42、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线【答案】A43、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A44、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个【答案】D45、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D46、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A47、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】A48、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B49、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。A.施工单位质量部门负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人【答案】C50、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】B51、卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。A.系统B.创新C.改进D.合作【答案】A52、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B53、在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。A.使流水施工工期延长B.使总工期延长C.缩短流水施工工期D.缩短总工期【答案】C54、在编制招标控制价时，涉及到计日工中的施工机械台班单价，应按（）计算。A.工程造价管理机构公布的单价B.清单中列出的单价C.市场调查确定的单价D.暂估单价【答案】A55、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B56、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C57、（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.1.1～1.5【答案】C58、砌砖前()天，应将砖浇水湿润。A.0.5B.1C.1～2D.3【答案】C59、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B60、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。A.施工单位B.项目监理机构C.供货单位D.建设单位【答案】A61、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B62、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D63、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】A64、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A65、总投资收益率是()与总投资之比。A.年销售收入B.年销售利润斗年贷款利息C.年销售收入+年折旧费及摊销费D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费【答案】B66、（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D67、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D68、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位【答案】A69、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B70、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表【答案】C71、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理C.监理工程师D.施工项目技术负责人【答案】C72、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作【答案】C73、（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。A.5%B.4％C.3%D.2％【答案】C74、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看（）。A.分布的离散程度B.极差C.变异系数D.标准偏差【答案】A75、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D76、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.总工程师D.设备安装工程师【答案】A77、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A78、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D79、设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。A.整机性能检测B.设备开箱检查C.整机性能优化D.整机性能调试【答案】A80、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A81、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B82、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】C83、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C84、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D85、下列费用中，不属于规费的是（）。A.工伤保险费B.文明施工费C.生育保险费D.住房公积金【答案】B86、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D87、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。A.确定质量方针、质量目标B.加强与顾客的沟通与联络C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】A88、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D89、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。A.12B.13C.18D.19【答案】B90、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】B91、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限【答案】D92、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D93、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C94、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】A95、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B96、（2018年真题）某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C97、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C98、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】C99、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划【答案】C100、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价【答案】B多选题（共50题）1、李某（16岁）故意伤害周某，检察院可以作出附条件不起诉的决定。下列关于附条件不起诉的程序说法，正确的是？A.李某及其法定代理人对检察院决定附条件不起诉有异议的，检察院应当作出起诉的决定B.公安机关对检察院决定附条件不起诉有异议的，可以向上一级检察院申请复议C.在附条件不起诉的考验期内，李某实施了新的犯罪或者发现决定附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的，检察院应当撤销附条件不起诉的决定，提起公诉D.在附条件不起诉的考验期内，李某没有相关违法情形，考验期满的，检察院应当撤销附条件不起诉的决定，作出不起诉的决定【答案】AC2、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.安全生产管理职责【答案】ABD3、在施工中，施工单位必须按照（），对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验。A.工程设计要求B.总承包单位的要求C.合同约定D.初步设计文件E.施工技术标准【答案】AC4、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD5、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等B.各专业工作队在各施工段上能够连续作业C.相临施工过程之间的流水步距相等D.专业工作队数大于施工过程数E.各施工段之间没有空闲时间【答案】BC6、模型精细度LevelofDetails表示模型包含的信息()的指标。A.全面性B.细致程度C.准确性D.可交换性E.保持时效性【答案】ABC7、张三涉嫌故意伤害一案，检察院作出了不起诉决定，被害人不服，向人民法院提起了刑事自诉，关于本案的审理程序，下列说法错误的是？A.如犯罪事实清楚，有足够证据，法院可以不开庭审理B.本案在法院的主持下进行了调解C.本案双方当事人进行了和解，自诉人撤诉D.本案由于案情清楚，被告人认罪并对适用简易程序没有意见，适用了简易程序【答案】AB8、下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有（）。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料、构配件、设备报审表E.分包单位资格报审表【答案】CD9、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD10、根据有关规定，为工程提供服务的试验室应具有试验室管理制度，试验室管理制度包括（）。A.试验人员工作记录B.仪器设备管理制度C.现场质量责任制D.工作会议制度E.能力考核管理制度【答案】ABD11、下列关于工程保修的说法中，正确的有（）。A.不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围B.因使用不当造成的质量缺陷属于保修范围C.建设工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者建设工程所有人应向施工单位发出保修通知D.第三方造成的质量缺陷不属于保修的范围E.因保修不及时造成新的人身、财产损害，由建设单位承担赔偿责任【答案】ACD12、甲以犯绑架罪被公诉机关起诉，由于案件受到媒体的大量报道，一时成为全民热点话题，法院于是决定召开庭前会议。关于本案的庭前会议，错误的说法是？A.本案属于应当召开庭前会议的情形B.甲可以在会议上提出审判人员回避的请求C.甲有权参加庭前会议D.甲的辩护人申请排除非法证据的，可以在庭前会议中就是否排除做出决定【答案】ACD13、工程材料进场必须有（）。A.出厂合格证B.生产许可证C.产品营业证D.质量保证书E.使用说明书【答案】ABD14、承包单位向项目监理机构报送的分包单位资格报审查表中应附有分包单位的（）。A.分包单位资质材料B.分包单位业绩材料C.营业执照和经营范围D.资质和分包合同E.项目经理职责和施工计划【答案】AB15、调整进度计划时，可以不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取（）措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。A.增加资源投入B.将顺序作业改为搭接作业C.提高劳动效率D.将顺序作业改为平行作业E.分段组织流水作业【答案】AC16、机械设备对工程质量有重要的影响，机械设备包括（）。A.建筑材料B.构配件C.施工机具设备D.半成品E.各类测量仪器【答案】C17、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”策划的重点有（）。A.设定目标B.控制过程输入、输出C.识别过程的接口D.配备过程所需资源E.管理评审【答案】ABC18、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.甲要求新入职员工缴纳保证金的行为，成立非法吸收公众存款罪B.以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款的，属于以非法占有为目的诈骗银行贷款的行为，甲、乙成立贷款诈骗罪的共犯C.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪的想象竞合犯，择一重罪处罚D.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪,应当数罪并罚【答案】ABC19、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程质量验收合格的规定包括（）。A.所含的检验批的质量均应验收合格B.所含的检验批的质量验收记录应完整C.质量控制资料应完整D.观感质量应符合要求E.主要功能项目的抽查结果应符合相关规定【答案】AB20、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C21、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。A.BIM战略总监B.BIM项目经理C.BIM技术主管D.BIM协调师E.BIM操作人员【答案】ABC22、在设备制造的质量控制内容中，属于设备制造前质量控制内容的有（）。A.对设备制造分包单位的资质审查B.电焊工的上岗资格审查C.对设备制造各阶段的检验方法的确认D.对加工制造车间环境的监督检查E.检验计划和检验要求的审查【答案】ABC23、影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（）。A.地下埋藏文物的保护及处理B.合同签订时遗漏条款、表达失当C.有关方拖欠资金D.计划安排原因导致相关作业脱节E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误【答案】BD24、地基与基础分部工程质量验收的参加者有（）。A.施工单位项目负责人B.建设单位负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人E.施工单位项目技术负责人【答案】ACD25、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD26、既有实体建筑物的地基检测项目一般包括（）。A.地基土的分类B.地基土的分布C.地基土的含水量D.地基土的工程特性E.地基土的化学分析【答案】ABD27、根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有（）。A.设计概算的编制B.招标控制价的编制C.投资限额的确定D.合同价款的约定E.竣工结算的办理【答案】BD28、在工程施工中，索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.扩大单价法E.综合单价法【答案】ABC29、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC30、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定中的应急费用包括（）。A.明确项目的准备金B.未明确项目的准备金C.可预见准备金D.不可预见准备金E.建设成本上升费用【答案】BD31、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路B.关键线路上的节点均为关键节点C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路D.关键工作均在关键线路上E.关键线路可能有多条【答案】BD32、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC33、当建设工程实行施工总承包方式时，监理工程师在施工阶段进度控制的工作内容包括（）。A.编制工程项目建设总进度计划B.编制施工总进度计划并控制其执行C.按年、季、月编制工程综合计划D.审核承包商调整后的施工进度计划E.协助承包商实施进度计划【答案】CD34、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C35、监理单位质量目标的制定要突出监理工作的（）。A.科学性B.经济性C.公正性D.公平性E.服务性【答案】AD36、下列关于质量事故等级的描述中正确的有（）。A.某事故造成45人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成25人重伤，属于重大事故C.某事故造成了6000万元的直接经济损失，属于重大事故D.某事故造成了4000万元的直接经济损失，属于较大事故E.某事故造成了8人重伤，属于较大事故【答案】ACD37、国际标准化组织ISO发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以顾客为中心和