2023年监理工程师之交通工程目标控制练习题

2023年监理工程师之交通工程目标控制练习题单选题（共100题）1、关于抛石挤淤的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C2、商品房现售应符合的条件包括（）。A.现售商品房的房地产开发企业应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书B.取得土地使用权证书或者使用土地的批准文件C.持有建设工程规划许可证和施工许可证D.拆迁安置已经落实E.物业管理方案尚未落实【答案】A3、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C4、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D5、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C6、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】D7、发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.将承包的建设工程非法转包.违法分包的E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】A8、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B9、施工期的环境监测工作由建设单位委托（）开展。A.监理单位B.施工单位C.技术单位D.有资质的环境监测单位【答案】D10、无机结合料稳定材料施工期的日最低气温应在（）以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C11、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】C12、工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C13、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C14、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A15、下列关于工程费用监理的措施的说法正确的是（）。A.工程费用监理的措施包括组织措施、经济措施、技术措施B.经济措施与技术措施相结合是控制工程费用的有效手段C.及时进行工程计量不属于经济措施D.对主要施工技术方案进行技术经济比较属于组织措施【答案】B16、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（）。A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙B.第一道是管风险C.第二道是控风险D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制【答案】C17、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C18、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D19、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.14B.25C.28D.42【答案】C20、某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B21、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B22、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。A.发包人，发包人B.监理人，承包人C.监理人，发包人D.发包人，承包人【答案】B23、某工程项目2018年开工，工程所在地的省统计局公布的2019年、2020年、2021年钢材价格指数分别为101、109、116。则2021年的定基指数为（）。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B24、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A25、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A26、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A27、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果【答案】D28、某公路工程年度施工产值8000万元，应配置（）专职安全人员。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A30、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A31、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。A.21B.28C.35D.42【答案】B32、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C33、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D34、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D35、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B36、概预算编制中，属于人工费的是（）。A.架子工工资B.材料采购人员工资C.驾驶施工机械人员工资D.施工管理人员工资【答案】A37、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】B38、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A39、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A40、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。A.45B.48C.50D.52【答案】C41、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B42、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个，22dB.7个，24dC.8个，22dD.9个，24d【答案】D43、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（）审核，（）审批。A.驻地监理工程师、总监理工程师B.总监理工程师、驻地监理工程师C.驻地监理工程师、建设单位D.总监理工程师、建设单位【答案】A44、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A45、异常气候是指项目所在地（）年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。A.10B.20C.30D.40【答案】C46、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】B47、真空预压施工的第一步是（）。A.抽真空系统施工B.排水系统施工C.密封系统施工D.抽气【答案】B48、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】A49、公路工程验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成。大中型项目及技术复杂工程，应邀请有关专家参加。国防公路应邀请（）参加。A.军队代表B.政府部门C.国防单位D.国家安全单位【答案】A50、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B51、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A52、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C53、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C54、适用于深水桥梁基础的围堰是（）。A.土围堰B.土袋围堰C.钢板桩围堰D.钢套箱围堰【答案】D55、下列关于“三同时”的说法，不正确的是（）。A.同时设计B.同时投入使用C.同时施工D.同时检查【答案】D56、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B57、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C58、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C59、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】A60、下列关于国家对矿产资源的规定的表述中，正确的有（）。A.鼓励集体矿山企业开采国家指定范围内的矿产资源B.探矿权人申请新立探矿权时，应提供相应的资金证明C.申请人不具备地质勘查资质的，应依法委托具有相应地质勘查资质的勘查单位编制勘查实施方案并开展地质勘查工作D.申请人的资金能力，不得低于申请项目勘查实施方案安排的总资金的1/2E.申请人的资金能力，以其企业的资产总额为依据【答案】A61、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A62、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A63、合同文件的重要组成部分，是一份与技术规范相对应的文件，它是单价合同的产物，指的是（）。A.企业定额B.预算定额C.招标控制价D.工程量清单【答案】D64、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。A.存在安全事故隐患的B.工程质量缺陷、质量不合格的工程C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】C65、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B66、现行价格指数是指各类付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.30D.42【答案】D67、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款A.五万元B.三万元C.四万元D.二万元【答案】A68、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B69、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D70、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C71、以下属于地下排水设施的是（）。A.截水沟B.蒸发池C.渗井D.跌水【答案】C72、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B73、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A74、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C75、在水泥混凝土路面施工中，横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A76、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。A.施工准备阶段B.施工期C.竣工验收与缺陷责任期D.运营阶段【答案】B77、费用索赔月报表是（）共同使用的一个工程款支付流程表。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.施工单位和监理单位D.建设单位和设计单位【答案】C78、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A79、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D80、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）内，向有关部门登记。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C81、价值工程中的技术指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D82、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A83、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C84、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D85、强夯工程内容中不包括的是（）。A.场地清理B.排除地表水C.防止地表水下渗D.承载力检测【答案】D86、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D87、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D88、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A89、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C90、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D91、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。A.项目划分，复核工程数量B.选择施工方法，确定施工方案C.编制工程进度计划D.确定施工组织管理机构，制定管理制度【答案】A92、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A93、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A94、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。A.计划B.实施C.检查D.处理【答案】B95、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C96、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C97、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】A98、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A99、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】D100、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C多选题（共50题）1、在安全生产总目标管理过程中，应对分项目标的实施情况加强检查、考核与评价，并提出下一阶段的分项目标及措施。每次检查、考核、验收和讲评，应紧紧围绕有关薄弱环节，利用通报或隐患整改指令的方式，按照“三定一落实”（）落实整改的原则组织缺陷整改。A.定人B.定时C.定措施D.定量E.定点【答案】ABC2、要以（）为原则作为应急救援培训与演习的指导思想。A.加强基础B.居安思危C.边练边战D.安全第一E.逐步提高【答案】AC3、下列属于安全生产考核指标管理类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.死亡人数E.重大事故隐患整改率【答案】AB4、张某与李某因买卖合同纠纷，经某区人民法院审理作出一审判决。李某不服，向市中级人民法院上诉。该市中级人民法院经审理作出维持原判的终审判决。两年后，市检察院在检查工作中发现某区人民法院的一审判决中认定事实的主要证据不足，于是决定提出抗诉。关于本案的叙述，正确的有：A.检察院依审判监督程序提出抗诉无期限的限制，故本案中检察院可以在两年后提出抗诉B.本案应由市检察院向某区人民法院提出抗诉C.本案应由市检察院向某市中级人民法院提出抗诉D.本案应由市检察院提请省检察院向某市中级人民法院提出抗诉【答案】AD5、桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础ABCD选项，浅基础一般可分为刚性扩大基础、单独或联合基础、条形基础、片筏和箱形基础等。E选项，桥梁基础常用的基础类型有浅基础、桩基础、沉井基础、沉箱等。【答案】ABCD6、索赔成立的基本条件包括（）。A.有明确的合同依据（或法律依据）B.责任双方达成共识C.有具体的损害事实D.索赔期限符合合同约定E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD7、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法错误的有（）。A.检查喷射拌料是否均匀，人工干拌料不少于五遍，掺有钢纤维拌料不得有团存在B.所拌料应及时喷射，放置时间不应超过60minC.喷射回弹料不得再次使用D.检查喷层厚度，最简单易行的方法是标桩法，采用轮廓仪测定更可靠E.检查涌水点处理措施，因为涌水会冲洗喷射混凝土，成为剥落.削弱附着力的原因【答案】AB8、造成隧道通风与照明不良的原因有（）。A.运营管理不当B.器材质量存在问题C.设计欠妥D.人为破坏E.自然磨损【答案】ABC9、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC10、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD11、关于环形开挖预留核心土法开挖施工说法正确的是（）。A.环形开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.中下台阶每循环进尺，不得大于2榀钢架间距D.核心土面积宜不小于断面面积50%E.留核心土长度宜为3～5m，宽度宜为隧道开挖宽度的2/3～1/2【答案】ABCD12、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB13、下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（）。A.费用监理是一项法律性、政策性、经济性和技术性很强的工作B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求【答案】ACD14、下列挖方路基施工说法中，正确的是（）。A.土方应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.钻爆开挖是石方开挖最广泛使用的方式C.路床清理，超挖部分可采用细粒土精细找平D.深挖路堑施工，每开挖6m复测一次边坡E.机械开挖是开挖石方路基最有效的施工方法【答案】AB15、属于沥青混凝土路面常见病害的是（）。A.龟裂B.横向裂缝C.纵向裂缝D.车辙E.破碎板【答案】ABCD16、关于路基施工要点的说法，正确的有（）。A.填石路堤应分层填筑压实B.填土路基同一层路基应采用同一种填料，不得混合填筑C.填筑前，应妥善处理井穴、树根等D.填石路堤的压实机械宜选用自重不小于8t的振动压路机E.填石路堤的压实质量可以用孔隙率指标进行检测【答案】ABC17、对于泥浆护壁成孔灌注桩，清孔后要求测定的泥浆指标有（），它们是影响混凝土灌注质量的主要指标A.相对密度B.含砂量C.黏度D.胶体率E.pH值【答案】ABCD18、关于水泥混凝土摊铺机布料施工的说法，正确的是（）。A.滑模摊铺机前的布料，应采用机械完成，布料高度应均匀一致B.布料机与滑模摊铺机之间的施工距离宜为10-15mC.当坍落度在10-30mm时，布料松铺系数宜在1.08-1.15D.应保证滑模摊铺机前的料位高度位于螺旋布料器叶片最高点以下，最高料位不得高于松方控制板上缘E.卸料、布料速度应与摊铺速度协调一致，不得局部或全断面缺料【答案】ACD19、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。A.纵向监理B.前馈监理C.过程监理D.反馈监理E.横向监理【答案】BCD20、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额【答案】AB21、基层在养护过程中出现裂缝，可采取的措施包括（）。A.在裂缝位置灌缝B.在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅C.洒透层沥青D.洒铺热改性沥青E.洒黏层沥青【答案】ABD22、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD23、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。A.工程初期曲线是凹形B.工程初期曲线不是凹形C.施工稳定期间曲线完全不是直线D.工程后期曲线呈凸形E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC24、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制定情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD25、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC26、下列属于投资估算编制依据的是（）。A.建设项目可行性研究报告B.设备的市场询价C.国家和地区所颁发的规定及有关定额、计费标准、估算指标等D.银行利率、汇率、物价指数及其他有关资料E.施工组织设计【答案】ABCD27、施工组织设计的内容包括（）。A.编制依据B.施工总体部署C.施工进度计划D.施工平面布置E.资金计划【答案】ABCD28、关于片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不大于5cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cmD.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC29、分项工程计量汇总表的主要内容包括（）。A.工程名称B.清单编号C.项目特征D.申请计量数量E.核定计量数量【答案】ABD30、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD31、“四通一平”中的“四通”是指（）。A.水通B.气通C.电通D.路通E.通信通【答案】ACD32、公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】CD33、关于片石砌体，以下说法不正确的有（）。A.片石应分层砌筑，宜以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝应大致找平B.各工作层竖缝应相互贯通C.砌缝宽度一般不大于5cm，用小石子混凝土砌筑时，可为3～7cmD.较大的砌块应使用于下层，安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出部分应敲除E.竖缝较宽时，应在砂浆中塞以小石块，不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫【答案】BC34、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.隐蔽工程检验【答案】ABCD35、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自的工作所在地。结婚不到半年，二人先后被派往美国和加拿大进修。2010年1月，甲欲起诉与乙离婚。请问对本案无管辖权的法院是：()A.上海市××区人民法院B.北京市××区人民法院C.美国法院D.加拿大法院【答案】CD36、隧道施工为反坡排水时，应采取抽水措施，并应符合的规定有（）。A.井下工作水泵的排水能力不应小于1.4倍的正常涌水量B.井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的90%C.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案D.对于高冒水风险隧道反坡施工时，宜设置两个独立的供电系统和排水管路E.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，置集水坑位置和容积【答案】CD37、钢桥构件出厂时，应提交的资料有（）。A.焊缝全部修补记录B.产品合格证C.钢材和其他材料质量证明书或试验报告D.产品试板的试验报告E.工厂试拼装记录【答案】BCD38、关于沥青混合料的拌和说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放B.每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理工程师批准C.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.材料的规格或配合比发生改变时，都应根据设计文件中配合比进行试拌【答案】BCD39、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速