成都住宅楼项目混凝土工程劳务分包合同详尽版

XX城7#地块工程混凝土工程劳务分包合同合同编号：总包方：XX城7#地块工程项目部分包方：二零一一年三月目录TOC\h\z\t"方案标题1,1"HYPERLINK\l"_Toc288303225"一工程概况1HYPERLINK\l"_Toc288303226"二工程承包范围及工作内容1HYPERLINK\l"_Toc288303227"三双方权利及义务7HYPERLINK\l"_Toc288303228"四施工管理、工程质量和安全生产8HYPERLINK\l"_Toc288303229"五工程进度及工期要求12HYPERLINK\l"_Toc288303230"六合同价款、结算办法及付款方式13HYPERLINK\l"_Toc288303231"七生活及其他规定16HYPERLINK\l"_Toc288303232"八合同的建立与解除16HYPERLINK\l"_Toc288303233"九其他事项17HYPERLINK\l"_Toc288303234"附件一合同工程量清单18HYPERLINK\l"_Toc288303235"附件二项目安全生产纪律处罚实施细则19HYPERLINK\l"_Toc288303236"附件三项目文明施工管理处罚实施细则23HYPERLINK\l"_Toc288303237"附件四财务委托书25HYPERLINK\l"_Toc288303238"附件五乙方企业资质、法人、法定委托人身份证复印件26HYPERLINK\l"_Toc288303239"附件六标化工地、精品工程细部做法详图27建筑工程劳务承包合同（泥工班组）发包人（全称）XX城7#地块工程项目部（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及劳动法、经济法等其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了全面履行双方的权利和义务，经双方协商达成一致，就“劳务施工承包签订如下条款。一工程概况1.1工程名称：XX城7#地块工程砼工程1.2工程地点：XX镇1.3承包方式：劳务清包工（包含人工费、辅助材料费、中小型机具费）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包成品保护、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修。中、小型机具：指除塔吊或施工外用电梯、砼输送泵等大型机械以外的所有机具辅助材料：是指乙方为完成承包范围内的工程所必须发生的材料。二工程承包范围及工作内容2.1承包内容：砼、砌体工程（承包范围见工作范围划分图）2.2承包范围：1、施工现场临建工程:现场临建搭设、拆除（包括工程竣工后的拆除）、附设工程施工、维修（包括场地硬化、找平、砌筑、抹灰、沟盖板、现场排水沟、开工前临建场地清理、平整）、场内材料二次转运等所有劳务用工；2、本工程：配合清理基底土方、配合修理边坡及土方归堆、地下室外围回填土施工、地下室回填土、混凝土垫层、灰渣垫层、砼浇筑（包括二次砼构件现场搅拌施工、地下室地面、首层楼面）、砌体工程、抹灰工程、施工图指定施工范围、场内材料本范围内二次转运、堆码以及与其施工范围内配合测量放线及标高测量控制所有劳务用工；3、施工机具及辅材：除塔吊、施工电梯外的一切机具及生产工具，包括但不限于小型施工机具、施工机具用电线（电线必须符合建筑安全用电规定）及乙方施工照明用具、砼养护及砌体湿水用的塑料水管等；4、安全用具：安全帽、安全带、手套等安全防护用具（安全用具必须确保符合建筑安全规定要求及甲方指定的颜色要求）及劳保用品；5、安全文明施工：工程承包范围内的安全、文明施工，无条件配合甲方安全文明验收工作（及零星材料的转运堆码，施工围墙范围内施工场面、甲方办公区域及厕所、卫生间，民工生活区域地面、厕所、卫生间保洁工作，道路的清扫冲洗）。6、材料的保护及保管责任，例如对水泥堆场必须用塑料薄膜覆盖。2.3固定综合包干单价包含工作内容：、现场临建：（第2.3.1条部分合同外另行分包或单独计取费用）1）库房、保卫房、配电室、厕所等一切临时用房的砌筑、抹灰、吊顶（非活动板房）及其工程竣工后的拆除；2）配合活动板房施工，负责活动板房基础砌筑、板缝砂浆封堵及楼地面浇注、找平、贴砖；3）场地、道路平整硬化及围墙、排水沟、沉淀池、洗车槽、化粪池砌筑、抹灰；沟盖板的制作安装；4）水电管线安装等一切现场临建设施的搭拆、改造等施工、以及围墙内所有与其相关材料的场内二次转运、堆码；5）配合项目“CI”方案的落实，负责标志牌挂设。、清槽、回填（一）底板土方配合清理1）配合土方施工单位清理基槽、基坑标高控制及塔吊基础开挖；2）负责开挖过程中地表、基坑抽、排水；3）砖胎膜周边挑土回填至底板标高；4）边坡修整回填包括电梯井、承台、基础梁、塔吊基础等；5）土方运输过程中现场及现场周边道路、大门口、车辆的清扫、冲洗；6）挖土过程中标高测量控制；7）基坑移交后的降、排水工作；8）搭设基坑周边的防护栏杆（材料甲供）；9）基坑上下人马道的塔设及拆除。（二）地下室基坑内土方回填（若是在合同清单工作范围之外的工作，则由总承包单位另行分包或由乙方施工但合同外另行单独计取费用）1）配合土方分包单位回填至设计标高；2）土方现场内调配转运；3）配合分层洒水碾压夯实至设计要求；4）回填土杂物的清理；5）因土质原因采取换土的工作；6）承担因乙方配合不力造成的机械超挖、土方转运等情况而发生的额外工作量以及对甲方的一切损失（如超挖后砼添筑等）；7）协助土方运输过程中现场及现场周边道路、大门口、车辆的清扫、冲洗。（三）砖胎膜：1）砖胎膜的砌筑；2）砌筑时对砖胎膜周边土方随手回填；3）砂浆现场搅拌或现场人工拌和；4）砖胎膜抹灰及防水后侧面抹灰；5）配合基础施工放线；6）塔吊基础砖胎膜、砼施工；7）砖、砂浆等材料场内二次转运、堆码；8）垫层模板安拆及垫层、细石砼防水保护层砼浇筑、找平、养护。、一次结构砼工程：（指施工图纸及变更范围内现浇砼构件）商品砼：1）砼泵管的架设（含加固独立脚手架搭设）、拆除、清洗、整理维护、归库保管（泵管、管卡丢失由乙方承担，工程开工后甲、乙、搅拌站三方共同办理移交手续）；2）前后台的清理；3）浇捣砼前墙柱模板根部砂浆嵌缝；4）后浇带两侧砼浇筑后中间部位溢流砼浆清理、砼浆硬化后剔凿、后浇带施工缝剔凿、冲洗；后浇带混凝土浇筑；5)后浇带成型后至后浇带混凝土浇筑前该时间段使用盖板封闭，盖板由木工班组锯裁成型、泥工班安装固定及刷警示油漆；6）浇捣砼的跑跳铺设（包括马镫制作）；7）草袋运输及砼养护，草袋归库整理；8）钢筋垫块制作、养护及装袋；9）拆模后墙柱根部浮浆及楼层砼渣清除；10）砼楼板浇筑施工找平的标高控制，楼板砼浇筑后一次性找平收光、拉纹，达到混凝土楼面竣工验收标准；11）洒落砼、泵管内及料斗内遗留砼或剩余砼清理回收、利用；12）砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面砼清理；13）；各层主体结构楼板面、楼梯面一次性砼面找平施工，使结构楼面、楼梯面不采用砂浆找平即达到交工验收条件，每次混凝土浇筑阶段同时派工人清理遗漏、流坠混凝土浆，确保原一次成型的楼面成品干净不需剔凿返工；在各砼构件模板拆除后，缺陷部位混凝土面采用同配合比原浆修补；每楼层在木工班组将模板拆除、周转材料清理完毕后，楼层内、楼梯间建筑垃圾、粉尘清理，保证在二次结构班组进该楼层施工前的楼面、楼梯间干净敞亮；14）砼施工中季节性的养护采取的施工措施劳务用工；15）地下室外墙对拉螺杆端头塑料帽清除，钢筋头烧割、剪力墙对拉螺杆预留孔眼采用水泥砂浆抹平封闭；16）混凝土试块制作、养护；17）按总包方“精品工程细部做法”要求完成砼泥工班相关工作内容。现场搅拌：1）洗石、湿润模板及前后台清理；2）原材料场内运输，砼现场搅拌、运输及捣固；3）砼机械设备清洗，余料利用；4）砼机械维护及保养；5）施工现场内，马路洒落砼的清理回收使用等；6）按总包方“安全文明标化工地细部做法”要求布设全封闭现场搅拌站、全封闭水泥库房、砂石堆放池、砂石的归堆及露天覆盖等砼泥工班相关工作内容。、二次结构砼及砌体工程（第2.3.4.条部分总承包单位另行分包或由乙方施工但合同外另行单独计取费用）：1）砖砌体湿水及养护；2）所有材料二次或多次转运；3）砌块堆场按要求堆码整齐；4）室内搭、拆双排架、满堂架（如需要）；5）在施工过程中每天上午、下午下班前必须做到“工完场清”，确保原一次成型的楼面成品干净不需剔凿返工；6）楼面、屋面、场地清扫；7）图纸及图纸变更范围内所有砌体工程、二次结构砼工程；8）砌体工程中墙体拉结筋安放；9）落地灰清扫及过筛后二次重复利用；10）砂浆试块的制作；11）砌体隔墙定位测量放线、500mm标高线的弹线工作等。12）填充墙预留箱配电洞口，采取预制混凝土标准套箱成洞口13）填充墙上安装线管采取包砌方式，预先切割异形砌块后包砌，严禁砌体完成后剔凿埋管；14）地下室室内混凝土地面及室外混凝土台阶、散水施工；15）按总包方“精品工程细部做法”要求完成砼泥工班相关工作内容。以上工作范围及工作内容均为合同单价内所包括的工作、乙方提供的机具及辅材，但不限于这些内容，乙方应为甲方提供一切满足本工程质量、进度、安全文明施工的服务及临时性工作。乙方结算时如未完全履行上述工作内容及工作范围均按分项单价结算，未提供上述施工机械、机具及辅材时按照材料市场信息价及机械租赁费予以扣除；3、双方项目现场负责人甲方现场负责人姓名：联系电话：乙方现场负责人姓名：联系电话：2.4合同履约保证金1）为确保乙方能够正常履行施工合同，降低甲方风险，双方签定合同时，乙方先向甲方缴纳合同履约保证金拾万元整（￥100000.00）。2）合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除乙方因上述原因给甲方造成的一切损失；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并追偿由此给甲方造成的一切损失。3）开工前甲方提前三天通知乙方进场，乙方必须按甲方要求组织人员及设备进场，如乙方不能按时组织进场，甲方有权解除施工合同，并从乙方履约保证金数量中扣除10万元作为拟补甲方的损失。4）本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经甲方、监理、管理、业主、质检单位验收符合本合同规定的要求，则甲方返还乙方的履约保证金（不计利息）：即地下室结构完成后返还50%；工程全面完工验收后返还余额。2.5现场劳务施工人数及要求1、用工(见下表)栋号砼砌体工程按工程程施工阶段投投入劳动力（单单位：人）备注主体工程（含二次次结构）砌体工程合计注：如以上人员不能满足进度要求，乙方同样不能免除其责任，实际需求人数由技术部门总体工期而定，以工程部下发指令为准。2、劳务人员要求：1）乙方所选派的施工人员，必须是思想素质好、技术业务强、能吃苦善战、能独立承担本工种各项工作，且具有上岗操作证件、年龄在18～45周岁的男性职工。2）配合施工队伍及人员，必须按照四川省和武汉市及有关部门规定要求“三证一书”齐全（劳务专业施工企业法人营业执照、企业资质等级证书、安全许可证书、配合施工管理手册、企业法人委托书）、证卡合一（就业证、就业卡），每个施工人员必须齐备有关证件（身份证、婚育证、暂住证、照片、建行工资卡），由乙方负责人将证件收齐，交甲方劳资部门登记造册，办理进场手续。乙方不得将非本公司（队）人员纳入职工编制，凡属乙方招聘录用的临时工，均由乙方根据有关法规与其签订合同、办理手续、交纳费用。3）乙方所属人员必须严格遵守国家法律法规,遵守甲方制定的各项规章制度及劳动纪律,在内部要设立保卫及专(兼)职安全员,并按所属地域公安部门的规定办理外来人员暂住证。4）乙方施工人员要认真执行省、市有关流动人口计划生育条例，必须在当地乡镇人民政府或街道办事处办理流动人员计划生育证，服从甲方计划生育管理部门的监督和检查。5）乙方人员进入施工现场后，非特殊情况未经甲方劳资部门批准同意，中途不得随意退场、调换，更不得私招乱雇，否则由此造成的一切后果由乙方负责。6）乙方不得招雇残疾人或患有癫痫、高血压、心脏病、惧高症、传染病等危险疾病人员进入施工现场施工。如发生在本项目范围内的死亡事故均由乙方承担全部责任，对甲方无任何连带关系。7）乙方承诺凡是其施工人员凡是参与打架、斗殴者（无论理由是否充分）对个人按每人500元违约处罚，对班组按每次5000元违约处罚，所引起的任何纠纷或赔偿均由乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，此项罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响；造成刑事责任的人员一律移交司法机关。8）乙方承诺凡是其施工人员凡是参与聚众闹事，影响办公或在现场影响施工生产的（如拉闸、断电、攀爬塔吊等），围攻业主、监理或总包方办公室，辱骂、威胁、恐吓、恶意侵犯业主、监理、总包工作人员人身安全的，对分包方参与事件个人按每人次1000元违约处罚，对分包方按每次10万元违约处罚，所引起的任何纠纷或赔偿均由乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，此项违约罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响；造成刑事责任的人员一律移交司法机关。9）严禁使用负案在逃人员，产生的后果由乙方负全责。三双方权利及义务3.1、甲方责任1）提供施工所需的水源在作业半径80M内、二级配电箱电源设施在作业半径100M内及水电费用及设施费用。2）负责测量定位（乙方配合）及技术交底与指导工作。3）负责协调配合单位（其它专业劳务施工）施工中的搭接程序。4）协助乙方办理乙方必须具备的有关手续及证件，费用由乙方承担。5）提供统一住宿食堂及便民生活专售点。6）负责对质量、进度、安全施工过程中的监控。7)按合同条款要求结算及支付结算价款。3.2、乙方责任1）熟悉施工图及有关技术规范，严格按图施工。2）服从甲方安排的合同工作内容之外的适量工作。3）配合甲方作好测量放线、定位及标高控制工作。4）配合其他单位施工，并不得收取费用。5）办理施工队伍及施工人员相关的手续及证件。6）接受甲方对质量、进度及安全文明施工管理标准要求。7）备足承包范围内施工机具及照明用线及灯具。8）备足工程所需的各工种施工人员，并按甲方规定统一着装。9）负责施工现场内乙方人员的安全管理。10)承担二级配电柜以外的电线，三级配电箱（包括漏电保护器、开关）材料及安装，且必须符合建筑安全用电规定。11）缴纳国家税收义务，上交劳务公司管理费等费用。12）不得使用承诺书中所承诺的民工在本工程施工。13）乙方承诺向甲方交本工程承包范围保证金20万元。14）无偿提供本项目合同内必要的零星用工。四施工管理、工程质量和安全生产4.1.工程质量1工程质量：确保工程质量达到甲方创优标准（四川省结构优质工程）2工程质量必须达到《建筑工程质量检验评定标准》，甲、乙双方必须按合同规定的质量等级进行检查评定。验收如达不到标准，乙方无条件返工、返修，返工返修的损失费以及材料费用由乙方承担，返工项目经整改仍达不到要求的，除赔偿经济损失外，甲方可随时解除合同。3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。4、无论是否进行了验收,均不免除乙方对其施工的分项工程所担负的责任。5、加砌块砌体工程质量验收表1、轴线位移允许8mm2、垂直度（每层）允许4mm3、砂浆饱满度≥80%4、表面平整度允许5mm5、门窗洞口允许4mm6、窗洞偏移允许10mm7、根据规范条规定，不准混砌（防止砌体干缩裂缝产生）8、根据规范条规定，拉结筋高度应与加砌块（砌块）相符合，钢筋长度符合设计要求。9、根据规范条规定，砌块砌筑时应错缝搭接，搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。（提前两天湿水，严禁边砌边湿水，砌完后第二天在墙面湿水、养护）10、根据规范条规定，砌块灰缝厚度及宽度为8～12mm（加气块砌体立缝及水平缝为15mm～20mm）。11、根据规范条规定，加气块砌筑至梁板底时，应留一定空隙，待填充砌体完至少间隔7天后，再将其补砌石挤紧。（两头往中间斜砌）4.2.施工管理要求1、开工前，甲方向乙方提供施工图并进行技术、质量和安全交底，乙方按施工图纸、施工规范和施工方案及编制的施工质量进度计划组织施工。2、乙方在施工现场必须配合甲方技术、生产、安全、后勤和保卫人员的工作，对甲方和建设单位负责，并主动接受各级单位监督和检查，对不服从管理而造成的后果，由乙方承担责任。3、施工期间，乙方签约负责人必须常驻施工现场。4、对甲方提出的整改事项必须限期整改，对甲方造成的一切损失由乙方全额赔偿，如乙方未按期整改，甲方可以组织其他人员进行返工处理，所造成的整改费用由乙方承担（所有整改用工按照150元/工日计算，材料损失按市场价加采保费计取，对直接影响到工程工期的关键工序按照每天工期赔偿5000元/日计取）。5、对于乙方在合同中本应承担的工作内容，乙方未能履行的，甲方可以组织他人施工，所造成的一切损失由乙方承担（计取同第4项）。6、项目部任何管理人员严禁向工程分包单位、材料分供商吃、喝、卡、拿、要，严禁接受工程分包单位、材料分供商请吃，严禁收受工程分包单位、材料分供商礼品，严禁通过介绍分包工程、分供材料收受佣金或任何好处。在施工过程中，乙方不得请客、送礼，否则如发生甲方有权对乙方处罚5000元/次；并自动退出出场、其按实际完成量的80%结算；如确实需要，应报办公室、项目经理批准后执行并由甲方办公室备案。7、严禁结算中弄虚作假，私自接受项目管理人员介绍的人员以乙方名义在本项目施工，一经发现按作假处理，处以10～50倍处罚。8、如发现乙方施工人员偷盗工地材料，甲方可处以乙方：扣件50元/个；电缆、电线按市值10倍；其它200元/次处罚。9、乙方现场管理人员必须长驻施工现场，保持24小时电话畅通，如电话关机或多次（超过三次）打电话不接，甲方可以采取任何措施处理现场一切与乙方合同内容相关的工作，所产生的一切费用由乙方承担；反之、适用于甲方。10、服从甲方管理，保持指令运行畅通，如三次以上不能执行项目管理人员指令的，甲方有权解除合同，按照分项单价计价模式在一个月内办理完乙方结算并付清乙方结算款。11、凡不服从管理，辱骂及殴打甲方管理人员、监理、业主管理人员按5000～10000元处罚，乙方必须立即对当事人清离施工现场，造成重伤的除追究当事人法律责任外，乙方赔偿甲方因此造成的损失及社会影响；12、施工期间，乙方承诺凡是其施工人员参与聚众闹事，影响办公或在现场影响施工生产的（如拉闸、断电、攀爬塔吊等），围攻业主、监理或总包方办公室，辱骂、威胁、恐吓、恶意侵犯业主、监理、总包工作人员人身安全的，对分包方参与事件个人按每人次2000元违约处罚，对承包方按每次10万元的违约罚款，所引起的任何纠纷或赔偿均有乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，此项违约罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响，同时承担因此所引起的一切后果；13、服从甲方管理，保持指令运行畅通，如三次以上不能执行项目管理人员指令的，甲方有权解除合同，按照分项综合清单单价计价80%结算3个月付清乙方结算款。4.3.安全管理要求1、乙方因施工不慎，造成各类伤亡事故，按照公司规定条款执行（条款附后）；甲方为抢救伤员在尽可能的条件下提供便利。2、乙方必须严格遵守项目各项安全规定，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。3、乙方必须加强作业人员安全教育，增进安全防范意识，为杜绝安全伤亡事故的发生，乙方必须接受以下安全违章罚款：进入施工现场未戴安全帽者，劳务作业人员30元/人次，乙方管理人员100元/人次；有关具体内容详见《项目安全生产纪律处罚实施细则》。4、但以下情况由乙方全责承担：1）、末到项目部注册（甲方）登记，末经入场安全教育学习。2）、提供的证件、姓名、家庭住址等不真实（身份证复印件、照片、详细地址）。3）、自然生老病死（如自身患有不适应建筑业疾病及饮酒过量等）。4）、打架闹事发生生的伤亡事故故。5）、负案在身而引引起的纠纷及及伤害事故。6）、操作时违反国国家、企业有有关安全操作作规程，造成成坠落物及伤伤亡事故。7）、自行招收的老老弱病残及传传染病人员。8）、在非本单位施施工，与本工工种无关，非非工种作业时时间、地点的的事故。9）、自带家属及小小孩到施工现现场发生事故故。10）、乙方使用不合合格安全防护护用品。11）、乙方施工人员员在非施工现现场发生的意意外伤亡事故故。5、非第4条款范围围发生的工伤伤事故，按每每一次事故单单独确定，赔赔偿事故当事事人损失原则则如下：1）、单次事故发生生费用在3万元以内，分分包单位自行行承担损失赔赔偿；2）、单次事故发生生费用在3万元以上、10万元以内，分分包单位和总总包单位按6：4比例承担损损失赔偿,分包单位承承担不少于3万；3）、单次事故发生生费用在10万元以上、20万元以内，分分包单位和总总包单位按5：5比例承担损损失赔偿,分包单位承承担不少于6万；4）、单次事故发生生费用在20万元以上，分分包单位和总总包单位按3：7比例承担损损失赔偿，分分包单位承担担不少于10万；4.4.文明施工工要求总的要求必须工完完场清，达到到现场文明施施工要求。如如达不到现场场文明施工要要求，甲方派派人实施，乙乙方按实际用用工（小工按按100元/工日、大工150元/工日计取）支支付甲方用工工费用，此费费用在乙方当当月工程预结结款中扣除：：1、施工区域保持场场地建筑材料料堆放有序，当当日施工完后后保持工作面面清洁，落地地灰、砼及时时清理使用。2、砌体搬运后，其其堆场应清扫扫干净；3、工作面范围内及及运输通道的的清洁；4、每层砌体完工后后，地面应清清扫干净；5、外架安全网、跳跳板上杂物及及时清理；6、各项工序施工工工作面的清理理；7、清运建筑垃圾至至甲方指定地地点。8）、文明施工要求求详见《项目目文明施工管管理处罚实施施细则》。4.5.材料控制制1、工程所有材料由甲甲方按工程进进度和材料需需用量计划分分批采购进场场，乙方要对对现场材料实实施严格管理理，应安排专专人做好材料料进场验收签签字领用料管管理工作；2、砂浆、砼等建筑筑材料必须当当班使用当班班用完，一经经发现造成损损失的加倍赔赔偿甲方的损损失；3、砌体材料必须保保证搬运过程程中砌体材料料的完整性，因因搬运过程中中因乙方施工工不当或材料料未合理利用用的造成损失失的加倍赔偿偿；4、造成返工的材料料损失按市场场信息价加采采保管理运输输费税金10%进行赔偿；；5、砼楼板厚度、平平整度严格按按照规范及甲甲方要求控制制材料用量，未未达到要求的的按控制材料料用量的100%扣除对甲方方的损失（控控制材料用量量在砼浇筑前前由甲方砼工工长向乙方书书面提交，乙乙方签字后交交项目部留存存）；6、超过图纸用量（砼砼、砌体、水水泥损耗率按按0.5%控制）的材材料按市场价款的120%赔偿。7、落地灰、落地砼砼、砂浆当日日未清理使用用完的均视为为材料浪费，乙乙方均双倍赔赔偿甲方损失失。8、施工现场内工程、施施工用材料的的装、卸、运运输等。由乙乙方负责，其其费用由乙方方负担并包含含在乙方承包包的综合单价价中，不再另另计取费用。9、甲方只提供现场场三级配电箱箱电源，乙方方自备照明灯灯具及从三级级配电箱后面面到机械、电电动工具之间间的电缆、配配电箱，其费费用已包括在在综合单价中中。五工程进度及及工期要求1、乙方承担的本工工程工期和进进度必须严格格按甲方的月月计划、分段段目标、总目目标进度计划划执行，施工工计划均含节节假日及气候候条件的影响响，乙方不得得以气候、甲甲方因素及其其它任何因素素的影响为借借口而拖延工工期。2、本工程约定节点点工期为月日日前地下室结结构封顶，月月日前施工至至层，月日前前主体结构封封顶，鉴于本本工程工期异异常紧张，乙乙方必须提前前进入施工现现场，做好施施工准备工作作，并积极寻寻求机会插入入施工，采取取一切有效措措施确保工期期实现。如甲甲方发现乙方方施工进度不不能实现节点点工期时，甲甲方有权将全全部或部分未未完工程量划划拨给第三方方施工，所增增加的支出费费用全部由乙乙方承担。每一分部分分项工程的节节点进度如未未完成，每节节点按50000元/天处罚。3、如乙方因施工力力量不能确保保甲方在工程程质量、施工工进度、安全全生产方面的的要求或材料料浪费严重时时，而甲方勒勒令乙方退场场时，甲方按按乙方实际完完成工程量分分别根据综合合包干单价中中相应包干单单价80%结算。4、如因人力不可抗抗拒及业主、业业主方变更设设计等原因造造成工程返工工或缓建、停停工，乙方应应予理解配合合，并妥善安安排劳动力，连连续二十天以以内所产生的的窝工等一切切费用甲方不不予补助，超超过时，甲方方根据实际情情况给予适当当经济补偿。5、乙方因劳动力不不足影响工程程进度，甲方方可下达书面面通知，要求求其3日内调整整劳动力，保保证施工生产产需要。若在在规定时间内内乙方劳动力力仍不能满足足正常生产需需要，甲方有有权采取其它它工期补救措措施直至更换换劳务分承包包方，责令乙乙方退场，并并由乙方承担担因此给甲方方造成的全部部经济损失。6、其他：如出现质质量问题处罚罚如下：a、干砖上墙墙100元/处；b、未设拉结结筋50元/处，该处墙体体拆除，材料料损失费按实实际损失计量量；c、通缝、灰灰浆不饱满，垂垂直度偏差，门门、窗洞口留留设不规范施施工，承担材材料返工损失失费500元/m3；f、墙面平整整度、垂直度度达不到要求求承担材料损损失费200元/㎡。六合同价款、结算算办法及付款款方式6.1承包包清单价及暂暂定总价款：：1、本合同按固定综综合单价包干干，固定综合合单价已考虑虑了为完成本本合同所述的的全部合同工工作内容（详详见本合同2.3条），包括施施工期间乙方方的各类风险险及施工人员员工资和调遣遣费，工程中辅材材、小型机械费用、工工具费用（详见本本合同条），各类材材料的场内二二次转运，自然气候影影响停水、停停电、待料等等不可预见工工日费用；包包括周转材料料的领用、装装卸、看护、保保管、退库；；劳动保护用用品费用（安安全帽、安全全带、手套等等）；临时设施的搭搭拆；文明施施工费用（包包括上级部门门对现场的各各类检查与其其合同内容相相关的所发生生的临时用工工）；承包工工程范围内的的配合测量放放线、电工配配合用工；预预防自然灾害害所采取的措措施用工费用用；以及个人人调节税等。

2、固定综合包干单价价，具体详细细见附件工程程量清单表；；3）、计量规则：地下室±0.000m以下部分（以以地下室顶板板面或一层结结构楼面顶为为分界线）浇浇捣砼及砌体体按设计图纸纸结构几何尺尺寸以立方米米体积计算，地地下室底板垫垫层砼及防水水保护层按混混凝土面积计计算，基础砖砖胎模（砖胎胎模不细分墙墙厚）、砖胎胎模背后回填填土、砖胎模模上找平层、砖砖胎模上防水水保护层，综综合以砖胎模模单立面面积积计算；地上部分按建筑面面积计算，统统一按正式施施工蓝图上标标注的建筑面面积计算。以上计算方式综合合考虑了各种种构件的大小小，位置差异异，外观形态态等施工难度度系数；且不不再发生与本本分项有关的的现场签证和和计时工。4）本合同承包工作作内容范围内内不允许发生生记时工，除除本工程外确确需发生的记记时工，须经经项目部需用用工部门负责责人或专业工工长记时工当当日签证的形形式核定，三三日内由项目目负责人审查查确认生效，按100元/工日包干计算；超出签证时间的计时工均不予计算。5）如所签定计时工的的工作内容已已包括在工作作范围之内，项项目所签定的的计时工均不不予结算，既既使通过结算算在合同履行行期间甲方有有权追回。3、暂定合同价款：：（明细见附附件清单）。6.2、结算办法法：1、当乙方未能完全全履行施工合合同内容或因因乙方原因中中途解除合同同采用完成清清单量综合单单价结算方式式，按照∑（实际完成成工程量×分项固定综合清单单价）×80%－甲方损失失（包括但不不限于质量、安安全罚款、工工期损失、材材料浪费损失失、甲方重新新招分包单位位的价差费用用等）。2、当乙方完全履行行全部施工合合同内容按综综合清单量价价合同结算价价款－甲方损损失（包括安安全罚款）3、乙方承诺工程量清清单表中各项项综合单价在在本工程整个个施工期均不不得以任何理理由要求调整整，该综合单单价已包含劳劳务费各种涨涨价风险；施施工期内若乙乙方提出调整整综合单价要要求时，属于于乙方违约行行为，甲方有有权终止本分分包合同，乙乙方无条件退退场，乙方负负责因自身违违约赔偿给甲甲方造成损失失费用，已完完工程量结算算按本合同6.2结算办法第1条执行。4、如因业主原因确确实不能履行行施工合同时时，按照∑（分项工程程实际完成量量×固定综合清清单价）-—甲方对乙方方的各种罚款款（包括但不不限于质量、安安全罚款）给给乙方办理工工程结算。5、乙方承诺已在合合同价格中充充分考虑包含含潜在的风险险，如若因业业主原因造成成工程长时间间停工或缓建建，经业主和和总包方先后后都予以确认认后，分包方方可以合理的的顺延工期，但但总包方不承承担任何因工工期延误产生生的损失。6.3、结算程序序：（执行公公司统一结算算表格形式）；；1、支付进度款预结结算：进度款款预结算仅用用于作为支付付工程进度款款的依据，乙乙方现场负责责人根据本合合同有关约定定和当月完成成的实物工程程量，按合同同规定填写预预结算申请单单→甲方有关人人员按规定审审核→甲方公司总总经理审定。2、最终工程结算：：工程完工后后乙方现场负负责人根据本本合同有关约约定和完成的的实物工程量量，按合同规规定填写最终终结算申请单单→甲方有关人人员按规定审审核→甲方公司总总经理。3、工程涉及的所有有结算、变更更及现场签证证均应有甲方方合同单位签签字代表签署署审批意见并并签字确认，方方能作为竣工工结算依据；；未按程序办办理或按程序序办理未完成成最终审批手手续的结算、变变更及现场签签证不能做为为竣工结算的的依据，对甲甲方无任何法法律约束力。4、分包工程进度款款申报按合同同约定的付款款周期和节点点时间进行，工工程部负责人人确认、材料料浪费、返工工等：技术部部门对质量、安安全、文明施施工作出认定定，质量以质质量员认定为为准，安全文文明施工以安安全员认定为为准。乙方承承诺当某楼层层施工质量、安安全文明施工工被最终认定定的结论达不不到合同规定定的标准时，则则按合同清单单表该楼层施施工质量费用用或安全文明明施工费用一一律全部扣除除。6.4付款方式：：1、每期付款前，乙乙方必须完成成民工工资表表册，由合同同乙方授权代代表人签字编编制、经民工工本人领用签签字、盖合同同乙方单位公公章。在每期结帐后付款款前交甲方财财务人员直接接支付民工工工资卡内（公公司规定成都都市区内建行行）。民工工工资表弄虚作作假造成的后后果由乙方全全部承担。2、付款周期：1）第一次在乙方承承包范围内的的地下室、地地上各栋第10层主体结构构完成后，支支付至之前完完成的劳务预预结算造价的的80%；2）第二次在乙方承承包范围内所所有栋号地上上主体结构封封顶完成后，支支付至主体结结构封顶之前前完成的劳务务预结算造价价的80%；3）若施工期当月未未到达分包工工程进度付款款周期时，按按分包单位实实际进场作业业的劳务人员员每月末借支支1000元/人的生活费费，该借支费费用在每期进进度款支付时时予以扣减。4）第三次在乙方承承包范围内所所有栋号外架架拆除完成、本本分包结算完完成后，支付付至劳务结算算造价的95%；5）总包单位与业主主竣工结算完完成后支付至至本分包合同同结算总价的的100%（需要扣除除乙方合同范范围内应该维维修但乙方未未维修的费用用）。七生活及其他规定7.1甲方对乙方方人员在政治治上平等对待待，技术上热热情帮助，工工作上积极支支持、生活上上提供方便。7.2甲方向乙方方提供住宿及及照明等生活活设施，乙方方必须服从甲甲方总务具体体安排，乙方方人员进场须须备足一个月月以上的生活活费，进场一一个月之后方方可向甲方借借支饭菜票。7.3为了有利于于施工管理，乙乙方施工人员员不得携带家家属，不得自自行开火做饭饭，所有人员员必须在甲方方开设的食堂堂统一就餐。7.4乙方施工人人员必须爱护护甲方及公共共财产及公共共卫生，造成成财产破坏的的照章赔偿，室室内必须保持持干净、整洁洁。7.5生活区用水水、用电、卫卫生管理严格格按照甲方有有关制度执行行，用水用电电实行每月定定限量消耗制制度，超额部部分实行有偿偿使用。宿舍舍区每房间最最高用电限量量为20度，超出部部分按当地供供电部门规定定的价格收取取电费，按班班组为单位每每月进行盘点点，超耗的电电费在班组月月度进度款中中扣除。生活活用水执行项项目部制度。7.6每间职工宿宿舍安排的居居住人数不得得少于8人，超标准准居住不足8人的房间，按按差额人数60元/人*月征收房屋屋租赁费，该该费用在当月月进度款中扣扣除。八合同的建立与解除除8.1甲、乙双方方建立合同时时，应严格执执行省、市人人民政府及各各级主管部门门颁发的文件件，并按文件件要求办理各各自的用工审审批手续。8.2甲、乙双方方必须依据国国家有关规定定签订合同，严严格执行合同同条款，合同同须经双方法法人单位或其其授权委托人人盖章。合同同自签订之日日起生效，期期满即自行解解除。8.3如遇到下列列情况之一时时，甲、乙双双方可在合同同期未满协商商解除合同。（1）甲方如遇特殊情情况，因工程程停建或缓建建，无其他办办法调剂时；；（2）乙方因施工力量量不能确保甲甲方在工程质质量、施工进进度、安全生生产方面的要要求，或材料料浪费严重时时；（3）由于甲方原因造造成乙方不能能正常施工，影影响乙方经济济收入时；（4）不履行本合同中中的有关规定定，三次以上上拒不执行指指令的；（5）其他原因造成合合同无法履行行下去。8.4因乙方原因因解除合同时时，乙方必须须在3日内办理完完退场手续，退退场过程中不不得妨碍甲方方正常办公及及施工生产，如如造成甲方损损失的，由乙乙方承担一切切责任及后果果。反之适用用于甲方。九其他事项9.1甲、乙双方方必须认真履履行合同条款款，在执行过过程中，如发发生争议可由由双方共同协协商逐级解决决，或向甲方方注册所在地地劳动管理部部门申请仲裁裁，对仲裁不不服的可向甲甲方注册所在在地法院起诉诉。9.2甲乙双方人人员在执行合合同过程中，如如有违纪违法法行为，任何何一方均有权权利和义务向向有关部门检检举揭发。9.3项目债权债债务均应尽可可能由甲乙双双方协商解决决，乙方应避避免对甲方进进行债务的法法律诉讼。9.4工程开工前前所签定的安安全、质量管管理合同作为为本合同的附附件，为本合合同的补充合合同，具有同同等法律效率率，如相互之之间有冲突之之处以本合同同为准。本合同如有其它未未尽事宜，可可经双方协商商补充修订，本本合同一式四四份，双方签签章之日起生生效，款项付付清后自动失失效。发包人：（公章）承包人：（公公章）住所：住所：法定代表人： 法定代表人人：委托代理人：班组负责人人：电话： 电话：传真： 传真：附件一合同工程程量清单附件二项目安全全生产纪律处处罚实施细则则为保证安全生产纪纪律的有效约约束，强化安安全生产管理理，维护正常常的生产秩序序，保证在施施人员生命财财产安全，特特制订本实施施细则：１、所有进场施工工人员必须服服从安全管理理，严格执行行安全操作规规程、遵守安安全纪律,否则，罚款10元/人·次。2、所有进入现场人人员必须带好好安全帽、系系好帽带，高高处作业（22米以上（含2米）作业）必必须拴好安全全带。否则，不不带安全帽者者罚款10元/人·次、不系好好安全帽带者者罚款5元/人·次，不拴好好安全带者罚罚款5元/人·次、安全带带不高挂低用用者罚款10元/人·次、安全带带拴在腰间不不挂者罚款10元/人·次。3、特殊工种人员必必须持有有效效特种作业操操作证上岗（证证件到复审期期的必须有复复审记录），否否则，罚款50元/次，严禁未未取得上岗证证的施工人员员操作现场施施工机械（如如：塔吊、外外用电梯等）、进进行电气焊作作业、接电线线，违者罚款款20元/次；现场机机械操作人员员严禁脱岗或或找人代替操操作，否则，罚罚款20元/次；由此而而酿成事故将将追究相关责责任进行加倍倍处理。4、焊工进行电气焊焊作业前必须须对所操作的的区域进行全全面清理，经经确认为安全全隐患后才能能进行施焊作作业，否则，对对施工队罚款款500—1000元/次，焊工、看看火人各罚款款10元/次；施焊作作业时必须有有当日有效部部位的动火证证、灭火器、消消防用水、看看火人，否则则，对施工队队罚款500元/次，焊工罚罚款10元/次，看火人人擅自离开的的罚款5元/次，由此而而酿成事故将将追究责任进进行处理。5、电工、电焊工进进入作业区域域必须穿符合合国家标准的的绝缘鞋，否否则、罚款10元/人·次；若施工工队未配备的的，对施工队队罚款100元/次。6、栋号长必须针对对所有分管的的区域按分段段的各分项工工程在施工前前必须对施工工队进行详尽尽有针对性的的安全技术交交底、要求签签字有效，若若发现施工前前未按分段进进行各分项工工程安全技术术交底的，对对栋号长罚款款20元/次，在每次次分项工程施施工前，施工工队班组长必必须对施工人人员进行安全全技术交底和和班前安全教教育有记录，每每月30日交项目生生产经理。若若发现施工前前未进行安全全技术交底，对对栋号长予以以处罚10元/次，班组长10元/次，班组长长不按时组织织安全活动,不按时上交交活动记录，罚罚款20元/次。7、各种手提式、移移动式电动工工具必须安装装漏电保护器器，并指定安安全责任人，电电工应在每日日班前试验漏漏电保护器的的运行情况，否否则，对责任任人处罚10元/次·个；无安全全责任人时，对对施工队处罚罚50元/个·次；所有使使用的电线严严禁随地乱拖拖，必须有效效地固定在距距作业面2米以上的绝缘缘体上，否则则，对施工队队罚款500元/次，对责任任人处罚20元/次。8、对电锯和齿轮外外露的机械设设备部分必须须安装防护罩罩，每台必须须有安全责任任人，否则，对对施工队罚款款100元/台·次，对责任任人罚款10元/台·次。9、项目部管理人员员和班组长不不得强行安全全施工人员冒冒险作业，施施工人员遇到到此情况时拒拒绝操作、并并立即上报，否否则，对指挥挥人员罚款50元/次，对作业业人员罚款20元/次；10、地下室照照明必须施工工低压电源（36伏以下），所所有电线必须须固定在支架架的绝缘子上上，电线上无无裸露现象（包包扎严密），否否则，对施工工队罚款50元/处·次，对责任任人罚款10元/处·次。11、地下室抽水的2220伏临时电源源，电线必须须固定在距地地不小2米的绝缘支架架上，严禁随随意拖在地上上，并在该线线路上安装漏漏电保护器，安安全专人负责责，在抽水时时，严禁清理理人员进入作作业，当清理理人员进入作作业前必须将将水泵拿出放放置安全地带带，并切断电电源，否则，对对施工队罚款款100元/次，对违章章者罚款20元/次，由次而而酿成事故将将追究责任进进行处理。12、施工现场消防设设施不得擅自自移动或故意意破坏，否则则对违章人员员罚款10元/次；对因紧紧急情况临时时使用的消防防设施，要及及时补充合格格型号的还原原，否则，罚罚款50元/次。严禁用用消防水带作作抽水的水管管使用，违者者罚款20元/次，由此而而造成事故的的罚款1000元/次。13、施工人员上班时时一律不准赤赤脚、穿拖鞋鞋（含硬底胶胶鞋），女工工不准穿高跟跟鞋、穿裙子子上班，否则则，将对违章章人员罚款5元/项·次。14、在粉尘区域（如如水泥库等）作作业工人应带带好口罩，从从事机械修理理、搬运（表表面粗糙、有有棱角）重物物工人应带好好防护手套，否否则，对违章章者罚款10元/次；若因施施工队未配备备，则罚款50元/次。15、禁止施工人员酒酒后上班，否否则，对违章章者罚款20元/次，同时对对负责班组长长罚款50元/次；造成事事故将另行重重处，施工现现场禁止抽烟烟（施工现场场范围指围墙墙范围以内除除办公室、专专门的吸烟区区），违者罚罚款5元/次。16、施工现场楼层内内禁止住人，违违者对施工队队予以处罚200元/人（除项目目特殊安排外外；）17、地下室外围肥槽槽回填后，在在回填土搭设设外脚手架，必必须对松动的的土进行有效效的加固处理理，同时安排排专人值守，当当出现异常时时，所有人员员必须立即撤撤离，否则，对对施工队罚款款200元/次，对违反反者罚款20元/次；回填土土期间每5米内必须设置置上下逃生软软梯，每次不不得少于两部部软梯，否则则，对施工队队罚款500元/次，对责任任人罚款20元/次。18、禁止随意拆除施施工现场的安安全防护设施施（架杆、安安全护栏、门门、网、脚手手架、安全设设施、安全标标志牌等），否否则，对违章章人员罚款20元/次；由此酿酿成事故将追追究责任进行行处理。19、高空作业人员严严禁向下抛、扔扔任何物件，否否则，对违章章施工队罚款款100—200元/次，对责任任人罚款10元/次。从施工楼层、塔吊吊等机具上掉掉落在施工现现场的：掉落螺丝钉、螺帽帽、铁钉按个个数计算，处处罚1元/个；掉落一个铁件（扣扣件），处罚罚5元/个；掉落一根钢筋、钢钢管按长度计计算，处罚10元/米（不足1米，按1米算）；掉落一个砼颗粒（砖砖头、石子）按按重量计算，处处罚10元/500克（不足500克，按500克计算）；；掉落木枋按长度计计算，处罚110元/米（不足1米长，按1米计算）；；掉落模板按面积计计算，处罚110元/平方米（不不足1平方米，按1平方米计算算）；掉落的其他物件将将按上述条件件进行套用；；20、氧气、乙炔、油料料等易燃和助助燃品因分隔隔存放，以上上物品在现场场使用的距离离不得小于55米；否则，对责责任人罚款10元/次；21、施工现场严格执执行动火审批批制度，各区区段栋号长必必须针对所管管辖区段需动动火部位开动动火证，凡在在现场动火未未办理动火证证的罚款10元/次。22、在施工现场提升升架上、局部部装修的楼层层、堆有易燃燃物的场合进进行氧割作业业时，在氧割割点下方，应应设置接收烧烧熔物容器和和隔离物并派派人进行监护护，禁止烧熔熔物随意散落落，否则，对对作业人员处处罚20元/次；酿成施施工追究责任任进行重罚。23、接到隐患整改单单后无正当理理由拒不执行行或拖延执行行，罚款20元/项·次。24、脚脚手架上钢管管、钢筋、模模板、木方、扣扣件及其他工工具未及时清清除。罚款20元/次。上述物物件未即时清清除，发生坠坠落，罚款30元/次。25、上上下施工楼层层攀、翻脚手手架。罚款20元/人·次。26、携携带小孩进入入施工现场。罚罚款20元/人·次。27、施施工现场禁止止打架斗殴，违违者予以处罚罚100元/人，并处施施工班组5000元/次。28、现现场操作人员员对施工现场场的安全隐患患要及时向项项目部负责人人（主管）汇汇报，必须时时可停止施工工并派人保护护现场，对现现场发生的安安全事故不得得隐瞒不报及及私下处理，否否则，对责任任人处罚20元/次；酿成事事故追究责任任进行重罚。29、项目每周一下午午2点召开项目目安全检查及及安全生产例例会，参加人人员为项目部部所有现场管管理人员、技技术负责人及及所有配合施施工的施工队队负责人、专专职安全员、材材料管理员和和后勤管理员员；不准迟到到，早退，违违者予以罚款款现金10元，不交者2—5倍处罚。附件三项目文明明施工管理处处罚实施细则则为搞好文文明施工，提提高现场人员员的文明施工工意识，创建建文明工地。特特制订本实施施细则：１、未对对所属班组员员工进行文明明施工交底、教教育。罚款5元/人.次。２、施工工现场、生活活区乱扔垃圾圾杂物；随地地大小便,罚款5元/人.次。３