2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案

2022年监理工程师之土木建筑目标控制题库检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程费、措施项目费C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费、利润【答案】C2、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】C3、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。A.3项一般不符合B.5项一般不符合C.1项严重不符合D.7项一般不符合【答案】C4、监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。A.年、季、月B.各个分项目C.各工程类别D.各个参与的投标单位【答案】A5、（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C6、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收A.256.79B.347.92C.351.90D.452.14【答案】D7、下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同D.建设工程合同不得与法律、法规相违背【答案】B8、（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D9、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A10、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B11、（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。A.安装单位技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.专业监理工程师【答案】B12、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.监理合同中有关工期的要求B.施工总进度计划C.工程条件的落实情况D.单位工程施工进度计划【答案】C13、某公司派王某到美国接受为期6个月的专业技术培训，培训费用为5万元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务5年，否则，要向公司支付违约金。如果王某培训后在公司工作满2年后想解除合同，那么王某应如何做？A.不需支付违约金B.需支付3万元违约金C.需支付5万元违约金D.必须满5年才能解除劳动合同【答案】B14、关于盗窃罪与侵占罪的认定，下列哪一说法是错误的？A.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪B.乙乘坐出租车，下车后正在整理自己财物，乘客甲发现车内有一名贵手机，迅速上车，吩咐出租车司机驾车离开，甲获取该手机的，由于乙在车旁，车内乙的手机属于乙占有，甲成立盗窃罪C.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，两小时后，乘客甲发现该手机后将其拿走的，对乙来说，其手机属于遗忘物，故甲成立侵占罪D.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，晚上出租车司机甲清理出租车，发现该手机，据为己有的，由于司机已经占有乙的手机，故司机甲成立侵占罪【答案】C15、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B16、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。A.4B.5C.8D.12【答案】C17、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C18、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是A.1910年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度【答案】B19、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。A.40B.30C.24D.20【答案】C20、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】C21、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D22、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】B23、下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】C24、轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B25、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A26、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表【答案】A27、关于项目资本金管理的说法，正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴一次到位B.投资项目资本金可以抽回C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行【答案】C28、在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.分包单位【答案】A29、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B30、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A31、某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D32、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位【答案】B33、在有节凑流水施工中，各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工指的是（）。A.等节奏流水施工B.异节奏流水施工C.非节奏流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B34、根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B35、2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。A.20B.40C.80D.100【答案】C36、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】B37、按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】D38、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】A39、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.黄某的行为构成盗窃罪B.对黄某应当认定为自首C.赵某的行为构成抢劫罪D.对赵某应当从轻或者减轻处罚【答案】A40、钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.钢结构加工单位【答案】C41、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程费、措施项目费C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费、利润【答案】C42、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力【答案】C43、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认【答案】C44、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】B45、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。A.严禁验收B.返工重做后才能验收C.予以验收D.按协商文件进行验收【答案】C46、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。A.1B.2C.4D.5【答案】B47、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B48、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C49、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C50、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%【答案】C51、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】D52、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费【答案】C53、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D54、设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是()。A.设计参数B.设计依据C.结构造型、功能和使用价值D.设计标准【答案】B55、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。A.总监理工程师B.项目部负责人C.质量负责人D.监理工程师【答案】A56、建设工程经（），可以交付使用。A.工程施工完成后B.工程验收合格后C.提交工程竣工验收D.提交工程申请竣工【答案】B57、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故【答案】A58、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。A.向施工单位提供有关工期的信息B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.审查工程项目建设总进度计划D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】B59、在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4【答案】B60、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m2，计划单价是12元/平方米，到月底检查时，确认承包方实际完成的工程量为2000m2，实际单价为15元/平方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。A.0.6万元，0.80B.?0.6万元，0.83C.?0.48万元，0.83D.0.48万元，0.80【答案】C61、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A62、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A63、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表【答案】C64、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C65、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A66、总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B67、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.2500B.3360C.3560D.3860【答案】C68、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】A69、（2018年真题）某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B70、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】C71、需要施工单位修改施工组织设计时，由（）在报审表上签署意见，发回施工单位修改。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位技术负责人D.建设单位质量负责人【答案】B72、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对该行为应认定为贪污罪B.对该行为应认定为职务侵占罪C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还【答案】B73、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？()A.人民法院B.仲裁机构C.检察院D.政府部门【答案】A74、普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。A.200mm×200mm×200mmB.160mm×160mm×160mmC.120mm×120mm×120mmD.150mm×150mm×150mm【答案】D75、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A76、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】A77、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C78、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B79、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D80、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A81、在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备故障【答案】A82、应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明()。A.有不必要的功能，应该提高成本B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少C.实现功能的条件或方法不佳D.评价对象的价值为最佳【答案】D83、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】B84、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。A.1260.OOB.1271.90C.1321.90D.1330.40【答案】D85、建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】C86、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。A.计算投资收益率需要选择正常年份B.投资收益率指标受到投资规模的限制C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金D.投资收益率就是总投资收益率【答案】A87、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】C88、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A89、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A90、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A91、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D92、商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1年以上B.2年以上C.3年以上D.4年以上【答案】C93、下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。A.总时差为0的工作为关键工作B.关键线路上的工作一定是关键工作C.两端为关键节点的工作一定是关键工作D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】B94、具有常规现金流量的方案，其内部收益率等于基准收益率，则该方案（）。A.净现值等于零B.既不盈利，也不亏损C.实际收益率未达到基准收益率要求D.投资回收期等于计算期【答案】A95、工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位【答案】C96、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答案】D97、对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。A.重新进行验收B.在设计单位到场后验收C.协商验收D.予以验收【答案】D98、下列()不是BIM软件的特点。A.操纵可视化B.信息完备性C.渲染精美性D.信息互用性【答案】C99、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，下列哪条是正确的？()A.不得小于65%B.不得小于70%C.不得小于80%D.不得小于100%【答案】C100、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A多选题（共50题）1、下列选项中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】ACD2、下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生活家具购置费D.办公家具购置费E.生产职工培训费【答案】ACD3、（2021年真题）与横道计划相比，工程网络计划的优点有（）。A.能够直观表示各项工作的进度安排B.能够明确表达各项工作之间的逻辑关系C.可以明确各项工作的机动时间D.可以找出关键线路和关键工作E.可以直观表达各项工作之间的搭接关系【答案】BCD4、钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作（）检验，检验结果应符合相应钢材试验标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度【答案】CD5、在建设工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()。A.定期收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.查阅施工日志和记录C.现场跟踪检查工程实际进展D.定期组织现场施工负责人召开现场会议E.播放工程实况录像【答案】ACD6、计数标准型二次抽样检验方案为（N，n1，n2，C1、C2），其中C1为第一次抽样时的不合格判定数，C2为第二次抽样时的不合格判定数。若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有（）。A.d1＝C1B.d1＜C1C.d1＋d2＞C2D.d2＝C2E.d1＋d2＜C2【答案】AB7、下列关于施工单位质量责任描述正确的有（）。A.可以将其工程转包给信任的其他施工单位B.不能承揽超越其资质等级业务范围以外的工程C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担法律责任D.未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计E.不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品【答案】BD8、（2022年真题）进行PPP项目物有所值定性评价时，可采用的基本评价指标有（）。A.项目规模大小B.全生命周期整合程度C.潜在竞争程度D.可融资性E.行业示范性【答案】BCD9、下列各项中属于建筑工程费的有（）。A.建设工程涉及范围内的建筑物费用B.建设工程涉及范围内的供水等各种管道的费用C.建设工程涉及范围内的构筑物费用D.建设工程涉及范围内的场地平整费用E.建设工程涉及范围内的大型土石方工程费用【答案】ACD10、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD11、在抗震设防地区，轻质条板隔墙长度超过多少限值时应设构造柱？（）A.6mB.7mC.8mD.9m【答案】A12、分部分项工程进度计划经常针对（）工程。A.基础土方工程B.大体积混凝土工程C.大面积预制构件吊装工程D.复杂的基础加固工程E.大型桩基工程【答案】BCD13、当工程实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，可采用（）等方法改变某些工作的逻辑关系。A.增加资源投入量B.提高劳动效率C.将顺序进行的工作改为平行作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.组织分段流水作业【答案】CD14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（）划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段【答案】BD15、在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其主要内容包括（）。A.纵向受力钢筋的品种B.钢筋的接头位置C.横向钢筋的间距D.预埋件的位置E.电气的绝缘、接地测试【答案】ABCD16、（2019年真题）在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理单位总进度计划的编制依据有（）。A.施工单位的施工总进度计划B.工程项目建设总进度计划C.设计单位的设计总进度计划D.工程项目可行性研究报告E.工程项目前期工作计划【答案】BD17、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C.市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购D.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】ACD18、通常用维勃稠度仪测试以下哪种混凝土拌合物？（）A.液态的B.流动性的C.低流动性的D.干硬性的【答案】D19、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】ABD20、（2021年真题）工程网络计划执行过程中，因工作实际进度拖后而需要调整工程进度计划时，可采用的调整方法有（）。A.调整某工作的工艺关系B.将某些顺序作业的工作改为平行作业C.将某些顺序作业的工作改为搭接作业D.将某些平行作业的工作改为搭接作业E.将某些平行作业的工作改为分段组织流水作业【答案】BC21、下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有()A.初步设计较完善的工程B.住宅工程C.福利工程D.建筑结构较明确的工程E.附属工程【答案】AD22、按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，施工机械使用费包括()A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.机械燃料动力费D.机械大修理费E.应缴纳的养路费【答案】ACD23、关于组织流水施工中时间参数的问题，下列叙述正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数C.流水步距是相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间D.流水施工工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工为止的持续时间E.流水节拍的数目取决于参加流水的施工过程数【答案】ABCD24、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与()进行协商。A.承包单位B.发包人C.设计单位D.使用单位E.建设行政主管部门【答案】AB25、建设投资估算方法包括()。A.生产能力指数法B.分项详细估算法C.扩大指标估算法D.综合指标投资估算法E.比例估算法【答案】AD26、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD27、以下属于企业资产，且可以进行变现的通常包括（）。A.短期投资B.长期投资C.预收款项D.融资租赁资产E.无形资产【答案】AB28、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C29、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）。A.每批热处理钢筋应由同一外形截面尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10%（不少于6盘）取样送检【答案】BD30、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.完成了相应试验并有相关质量指标B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.符合现行强制性标准规定E.有类似工程的应用【答案】ABC31、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，PC构件见证检验内容包括（）。A.轻骨料取样检验B.混凝土强度试块取样检验C.钢筋取样检验D.钢筋套筒取样检验E.拉结件取样检验【答案】BCD32、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.审核竣工决算款E.处理费用索赔【答案】ABC33、王某涉嫌故意伤害李某，该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是A.本案的书记员向某，是被告人王某的小舅子，被害人李某可以申请向某回避B.本案的辩护人马某，是被告人王某的妻子，被害人的诉讼代理人有权申请马某回避C.本案的审委会成员朱某，曾经接受过王某的宴请，李某的妻子可以申请朱某回避D.本案朝阳区法院一审判决王某有期徒刑三年，王某不服提出上诉，二审法院发回重审，重审后再次上诉，二审法院原合议庭应当回避【答案】A34、场地分析是对建筑物的定位、建筑物的空间方位及外观、建筑物和周