监理合同协议书

XX省 XX县XX合同协议书〔合同编号：2023-010〕O一二年二月二十一日水利工程施工监理合同书委托人：XX合同编号：2023-010合同名称：XXXXXX工程施工监理XX〔以下简称托付人〕XXXX公司〔以下简称监理人〕供给XX工程的监理效劳，经双方协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：XX建设地点：XX工程等别〔级：工程总投资〔人民币，下同2800工期：210日历天。二、监理范围XX。溢洪道改造；输水建筑物加固：开输水隧洞、建卧管及启闭房、修放水渠2、河道护岸、堤防加固、河道疏浚、涵闸改造等工程监理。2800监理阶段：施工阶段监理效劳内容：按专用合同条款商定。监理效劳期限：2023221202310211四、监理效劳酬金监理正常效劳酬金为〔大写〕陆拾万陆仟捌佰捌拾肆元整606884.00由托付人按专用合同条款商定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释挨次。监理合同书〔含补充协议；中标通知书；投标报价书；专用合同条款；通用合同条款；监理大纲；双方确认需要进入合同的其他文件。效。份，发包人执叁份，监理人执壹份。2托付人： 监理人：法定代表人： 法定代表人：或托付代表人： 或托付代表人：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：电子信箱： 电子信箱：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：签订地点：签订时间： 年 月 日3第一局部通用合同条款词语涵义及适用语言第一条以下名词和用语，除上下文另有商定外，具有本条所赐予的涵义：人或其合法继承人。或其合法继承人。理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。务和附加效劳。效劳。的正常效劳酬金和附加效劳酬金。其次条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和标准性文件；工件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中商定。4通知和联系第四条托付人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的状况下，可先以口头形式通知，并在48机构下达，法律、法规另有规定的除外。第七条托付人享有如下权利：或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；结报告；五、当监理人发生本合同专用条款商定的违约情形时，有权解除本合同。第八条托付人赐予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包工程和分包人，报托付人批准；文件；三、核查并签发施工图纸；进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不5称职的现场工作人员；加或更换施工设备；八、当托付人发生本合同专用条款商定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款商定的其他权利。第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款商定的时间、数量、方式，免费向监理机构供给开展监理效劳的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款商定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赐予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。款中明确。第十四条按本合同商定准时、足额支付监理效劳酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并担当检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干预监理机构正常开展监理业理机构签字确认，不得支付工程款。自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同供给应监理人作为工程合同治理的一局部。6第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理效劳的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务监理效劳内容为托付人供给优质效劳。其次十一条在专用合同条款商定的时间内组建监理机构，并进驻现场。准时承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得托付人同意。其次十二条觉察设计文件不符合有关规定或合同商定时，应向托付人报告。其次十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工质量、安全事故，应按有关规定准时实行相应的监理措施。其次十四条监视、检查工程施工进度其次十五条依据托付人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的治理。帮助托付人向保险公司准时供给一切必要的材料和证据。其次十六条协调施工合同各方之间的关系。法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中商定。证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。监理工作报告和监理工作总结报告。主持的分部工程验收由专用合同条款商定。7得泄露与本合同业务有关的技术、商务等隐秘。监理效劳酬金。使正常的监理效劳受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，托付人要求监理机构完成监理合同商定范围和内容以外的效劳；业务的工作。协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理效劳酬金。77的商定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设打算调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等补充协议。828除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。不行抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理效劳酬金后即终止。违约责任款商定向监理人支付违约金外，还应连续履行合同商定的义务和责任。第四十一条托付人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约还应连续履行合同商定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款其次十一条、其次十三条、其次十四条、合同商定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程工程主管第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应连续履行本合同商定的责任和义务。其他在专用合同条款中商定。9其次局部专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：1、现行有效的国家、地方、政府主管部门及行业有关工程建设的法律、法规、规章和标准性文件；2、工程建设强制性条文、技术标准；3〔SL288-2023；4、经批准的工程建设工程设计文件及其相关文件；5、本监理合同、施工合同等合同文件。托付人的权利第七条无监理人的权利第八条八、当托付人发生以下违约情形时，监理人有权解除合同；1、托付人未按专用条款三十二条的规定准时支付监理效劳酬金并经监理人催促后仍不执行；2、由于非监理人缘由，导致监理工作事实无法正常运行。九、托付人赐予监理人的其他权利：1．签发工程移交证书；2．签发保修责任终止证书；托付人的义务序号资料名称序号资料名称份数供给时间收回时间保存和10保密要求1施工合同(包括招投标文件)1监理进场不收回保密2设计文件2监理进场不收回保密3施工放样把握点座标1监理进场不收回保密4其它有关资料〔〕需要时协商协商第十一条托付人对监理机构书面提交并要求作出打算的事宜作出书面打算并送达的时限：一般文件533第十三条托付人无偿向监理机构供给的工作、生活条件为：人员办公设施及工具。其次十条监理效劳内容：参见附件。其次十一条监理人应当在本合同生效后7场。其次十七条需旁站监理的工程重要部位是：中的灌浆处理工程；需旁站监理的关键工序是混凝土的浇筑重要隐蔽工程的隐蔽过程；第三十条托付人托付监理人主持的分部工程验收：托付人另行通知。第三十一条在本合同终止后30合同业务有关的技术、商务等隐秘。第三十二条监理正常效劳酬金支付方法：一、支付时间为：1、预付款：112、进度款：3、工期延长，不增加监理费。二、支付方式为： 转账〔开户银行、单位及账号见合同。第三十三条监理附加效劳酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：1.监理缘由造成的监理效劳期延期酬金=附加工作日数×本合同监理日平均酬金额。2.非监理缘由造成的工程施工费用增加的监理附加酬金=增加的金额×本合同监理监理费率。二、支付方式为：银行转帐。三、支付时间为：附加工作发生后的当月支付。违约责任第四十条托付人违约，应支付给监理人违约金。违约金：2%。第四十一条因托付人延期支付监理效劳酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法： 延期监理效劳费乘以10%。第四十二条监理人违约，应支付给托付人违约金。2%。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为： 。二、仲裁机构为：工程所在地人民仲裁委员会。其他第四十五条托付人对监理人提出并落实的合理化建议的嘉奖方法为嘉奖。12第三局部附件一、监理内容〔一〕设计方面图协议。２．治理发包人与设计人签订的有关合同、协议，催促设计人按合同和协议的要求准时供给合格的设计文件。〔包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等〕是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。４．代表发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。发包人报告。６．组织设计人进呈现场设计交底。７．帮助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进展专题争论。计人尽快赐予答复。1０．保管全部设计文件及过程资料。1１．其他相关业务。〔二〕选购方面２．治理选购合同，并对选购打算进度进展监视与把握。３．设备监造并催交主要永久工程设备〔监造合同另行议定。５．其他相关业务。13〔三〕施工方面程施工单位的开工预备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。年度施工打算，并审查批准施工人提出的施工实施进度打算和检查其实施状况。进度打算的调整。７．施工质量把握：审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；要工程部位和主要工序进展跟踪监视。以单元工程为根底，按水利部《水利水电的要求，对施工单位评定的工程质量等级进展复核。８．工程投资把握：帮助发包人编制投资把握目标和分年度投资打算；审查程变更，下达工程变更令。９．施工安全监视：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参与重大的安全事故调查。议纪要。14位和施工单位编制的竣工图纸和资料。治理，并在期限届满时移交发包人。１4．其他相关工作。二、监理机构应向发包人供给的信息和文件〔一〕定期的信息文件——监理月报监理月报的主要内容：２．大事记。３．工程进度与形象面貌。４．资金到位和使用状况。５．质量把握：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等状况。６．合同执行状况：包括合同变更、索赔和违约等。７．现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。发放、技术方案审查、工程