2023年最新一级建造师考试大全附答案（基础题）

2023年最新一级建造师考试大全附答案（基础题）第一部分单选题（100题）1、施工图预算编制的传统计价模式和工程量清单计价模式的主要区别在于（）不同。A:编制主体B:作用C:计算方式和管理方式D:费用构成【答案】：C2、矿业工程环境管理中，固体废物常含有一定量植物生长的肥分和微量元素，（）可增强植物的抗倒伏能力，起硅钙肥的作用。A:自燃后的煤矸石B:徽珠C:粉煤灰D:锅炉渣【答案】：A3、

关于在同一场所安装插座的要求,正确的是（）。

A:插座的接地线都应接在下孔B:不同电压等级时选择同规格的插座C:插座的安装高度应统一为1.3mD:相线与中性线不应利用插座本体的接线端子转接供电【答案】：D4、不是专项施工方案主要内容的是（）。A:保证措施B:施工报告C:计算书D:劳动力计划【答案】：B5、下列工程中属于三级防水的工程是（）。A:城市人行地道B:地道运行区间隧道C:电缆隧道D:地下铁道车站【答案】：C6、市政工程施工前，主管施工技术人员必须进行详细安全交底的对象是（）。A:作业人员B:质量员C:施工员D:安全员【答案】：A7、

发电机设备安装程序中，定子及转子水压试验的紧后工序是（）。

A:发电机穿转子B:整体气密性试验C:定子就位D:氢冷器安装【答案】：A8、钢筋混凝土构件的主要钢筋通常应布置在构件的()。A:中部B:受拉部位C:受压部位D:上部【答案】：B9、项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入（）。A:措施项目费B:直接工程费C:企业管理费D:规费【答案】：A10、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A:0.04B:0.0103C:0.03D:0.0303【答案】：D11、下列具有挠性牵引件的输送设备是（）。A:螺旋输送机B:带式输送机C:气力输送机D:滚柱输送机【答案】：B12、下列矿山工业广场主要建（构）筑物中，属于生产性辅助设施的是（）。A:矸石场B:沉淀池C:矿灯房D:压风机房【答案】：D13、下列空分制氧安装各分项工程中，不属于产品气体压缩系统设备分部工程的是（）。A:氧气压缩机安装工程B:氮气压缩机安装工程C:附属设备安装工程D:空气增压机安装工程【答案】：D14、下列施工生产要素的质量控制内容中，属于工艺方案质量控制的是（）。A:施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计B:施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C:施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图D:施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度【答案】：C15、下列关于土质路堑施工工艺流程的顺序正确的是（）。A:测量放样→场地清理→装运→开挖→整修碾压→验收B:场地清理→开挖→测量放样→装运→整修碾压→验收C:测量放样→场地清理→开挖→整修碾压→装运→验收D:测量放样→场地清理→开挖→装运→整修碾压→验收【答案】：D16、下列钢筋性能指标中，既是塑性性能指标又是工艺性能指标的是（）。A:焊接性能B:抗拉性能C:伸长率D:冷弯性能【答案】：D17、关于实物量法编制建设工程项目施工图预算特点的说法，错误的是（）。A:适用于市场经济条件波动较大的情况B:可准确地反映实际水平C:工作量较小D:误差较小【答案】：C18、关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是（）。A:从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑B:从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑C:从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑D:从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑【答案】：C19、

按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别是（）。

A:桥架型起重机B:臂架型起重机C:流动式起重机D:轻小型起重设备【答案】：A20、重大设计变更文件编制的设计深度应当满足（）技术标准的要求。A:可行性研究B:施工图C:初步设计阶段D:项目建议书【答案】：C21、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中建筑高度计算方法的相关规定，下列说法错误的是（）。A:平屋顶应按建筑物主入口场地室外设计地面至建筑女儿墙顶点的高度计算B:同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度应按上述方法分别计算后，取其中最大值C:局部突出屋顶的辅助用房占屋面面积不大于1/4者，可不计入建筑高度D:建筑屋面为坡屋面时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度【答案】：A22、根据《民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起（）日内将起诉状副本发送被告。A:3B:7C:15D:5【答案】：D23、对于板块脱空、桥头沉陷、板的不均匀沉陷及弯沉较大的部位，应钻穿板块，用水泥浆高压灌注处理工艺流程中“交通控制”后一道工序是（）。A:平整度检测B:厚度检测C:弯沉检测D:强度检测【答案】：C24、以下关于项目达产期的相关表述中，正确的是（）。A:项目的计算期分为建设期和达产期B:达产期和运营期是同一概念C:达产期是指技术方案投入生产，但生产能力尚未完全达到设计能力时的过渡阶段D:达产期是指生产运营达到设计预期水平后的时间【答案】：D25、

蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区的距离就越远，则抗同频干扰的性能也就()。

A:越差B:越好C:不变D:不确定【答案】：B26、

当电动机绝缘电阻值达到规范要求时，在同一温度下经（）h稳定不变时方可认为干燥完毕。

A:7B:5C:1D:3【答案】：B27、按照造价形成划分的建筑安装工程费用中,关于暂列金额的适用，说法错误的是（）。A:施工中可能发生的工程变更的费用B:施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用C:工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用D:总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用【答案】：D28、（2020年真题）关于灌注水下混凝土的导管，正确的说法是（）。A:导管每节长宜为5mB:轴线偏差不宜超过孔深的2%C:试压的压力宜为孔底静水压力的0.5倍D:导管接头采用法兰盘加锥形活套【答案】：D29、（2020年真题）关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A:超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除B:设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限C:建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D:建设工程合理使用年限由建设单位决定【答案】：B30、（）不计概算扩大系数。A:大型土石方工程B:斜坡式引堤C:斜坡式护岸D:直立式护岸【答案】：A31、基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的（）强度时，边坡就会失稳坍塌。A:抗剪B:抗拉C:抗压D:抗扭【答案】：A32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列关于工程预付款的说法正确的是（）。A:发包人逾期未支付预付款，承包人可以直接停工B:发包人要求承包人提供预付款担保的，预付款担保的额度不能随着预付款的扣回而相应减少C:如无特别约定，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%D:预付款至迟应在双方签订合同后的一个月内支付【答案】：C33、后张法预应力筋张拉后应及时进行孔道压浆，下列关于孔道压浆说法错误的是()。A:当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行B:压浆完成24h以后，结构混凝土的温度应低于5℃C:水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于30MPaD:压浆作业每一工作班应留取不少于3组砂浆试块，标养28d【答案】：B34、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）。A:施工机械化B:生产高效化C:组织集成化D:管理现代化【答案】：C35、某项目采用净现值指标进行敏感性分析，有关指标数据见下表，则各因素的敏感程序由大到小的顺序是（）。A:建设投资——营业收入——经营成本B:营业收入——建设投资——经营成本C:经营成本——营业收入——建设投资D:营业收入——经营成本——建设投资【答案】：B36、在下列结构筑形式中，属于水处理构筑物常用结构的是（）。A:土膜结构B:砖砌结构C:钢筋混凝土结构D:钢结构【答案】：C37、关于桩基检测技术，下列说法错误的是（）。A:单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力的75%取值B:宜先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测C:采用钻芯法检测，受检桩混凝土龄期应达到28天D:桩身完整性检测应在基坑开挖后进行【答案】：A38、下列关于开关安装的做法，符合规定的是（）A:在特别潮湿的场所应采用防爆型开关B:开关距地面高度宜为1.3mC:开关边缘距门框距离宜为0.3mD:电源中性线应经过开关控制，然后到灯具【答案】：B39、下列灯具的接线，错误的是（）。A:软线吊灯的软线两端做保护扣并搪锡B:引向单个灯具的铝芯导线截面积是1㎜2C:相线接于螺口灯头的中间触点端子上D:柔性导管与灯具壳体用专用接头连接【答案】：B40、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。A:建设工程勘察设计管理条例B:城市房地产管理法C:城市房地产开发经营管理条例D:建设工程质量管理条例【答案】：B41、ABC三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（）。A:B加入由A和C组成的联合体并在截日期征得了招标人的同意B:A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金C:A和C将联合体协议一并提交给了招标人D:C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件【答案】：D42、关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A:它不属于井巷工作面直接实体费用B:它包括井筒提升运输费用C:它不包括人工、材料、设备费用D:它属于矿山工程造价【答案】：C43、某建设项目的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为7%时，其财务净现值为500万元。若基准收益率变为9%时，该建设项目的财务净现值将（）。A:大于500万元B:小于500万元C:仍然等于500万元D:无法确定【答案】：B44、关于技术方案资本金，下列说法错误的是（）A:投资者可转让其出资B:投资者可按出资比例享有所有者权益C:项目法人承担利息和债务D:投资者认缴的出资额是非债务性资金【答案】：C45、属于项目资本现金流量表中的是（）。A:建设投资B:流动资金C:借款本金偿还D:调整所得税【答案】：C46、计量检定是指评定计量器具的（）。A:计量寿命B:计量性能C:计量效果D:计量偏差【答案】：B47、某技术方案总投资1500万元，其中资本金1000万元，运营期年平均利息18万元，年平均所得税40．5万元。若项目总投资收益率为12%，则项目资本金净利润率为（）。A:0.162B:0.1395C:0.12D:0.1215【答案】：D48、（2018年真题）下列属于悬臂浇筑主控项目的是（）。A:轴线偏位B:顶面高程C:合龙时两侧梁体的高差D:断面尺寸【答案】：C49、（2016年真题）下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。A:石灰石B:沸石粉C:粒化高炉矿渣粉D:硅灰【答案】：A50、

机坪设备区停放标志的标志文字颜色为（）。A:黄色B:黑色C:红色D:白色【答案】：D51、根据《公路施工企业信用评价规则》，下列关于信用评价等级的说法，错误的是（）。2016年A:企业合并的，按照合并前信用评级等级较高企业等级确定B:企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级C:公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变D:联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定【答案】：A52、下列关于施工任务分解目的和作用的说法，正确的是（）。A:便于划分管理层次B:便于资源优化配置C:便于现场考核兑现D:便于材料计划编制【答案】：B53、下列现金流量中，属于资本金现金流量表中现金流出的是（）。A:实分利润B:建设投资C:销项税额D:借款利息支付【答案】：D54、关于仲裁协议效力异议的说法，正确的是（）。A:当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定B:一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出D:当事人向法院申请确认仲裁协议效力，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖【答案】：A55、普通民用住宅的设计工作年限为（）年?A:30B:50C:70D:100【答案】：B56、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A:建筑物、单位门口B:被管道穿越的铁路两侧C:机房、建筑物引入点D:长度超过150m的管道上【答案】：A57、水电站的第一台（次）机组启动验收由（）主持。A:项目法人B:主管部门委托项目法人C:竣工验收主持单位或其委托单位D:验收委员会可委托项目法人【答案】：C58、水利水电工程建设风险评价等级分为（）级。A:5B:6C:3D:4【答案】：D59、关于单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A:对各类能源消耗实行分类计量和统计B:按照规定配备和使用经依法鉴定合格的能源计量器具C:建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D:对能源消费应实行包费制【答案】：D60、下列关于混凝土构件受力裂缝计算的说法，正确的是（）。A:不允许出现裂缝的混凝土构件，必须根据实际情况控制混凝土截面不产生拉应力B:不允许出现裂缝的混凝土构件，控制最大拉应力不低于混凝土抗拉强度标准值C:允许出现裂缝的混凝土构件，其裂缝宽度，应不致影响设计工作年限内的结构承载性能、使用性能和耐久性能D:允许出现裂缝的混凝土构件，应根据构件类别与环境类别控制受力裂缝的宽度【答案】：D61、机电工程施工合同风险主要表现形式不包括（）。A:业主指定分包单位或材料供应商B:合同主体不合格C:合同订立或招标投标过程违反建设工程的法定程序D:合同条款完备【答案】：D62、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，主要建筑物的主体结构由（）明确。A:设计单位B:监理单位C:主管部门D:项目法人【答案】：A63、在海港工程中，处于浪溅区的碳素钢单面年平均腐蚀速度最高，达（）。A:0.20～0.50mm／aB:0.30～0.60mm／aC:0.10～0.40mm／aD:0.10～0.30mm／a【答案】：A64、混凝土的抗渗等级共分为（）个等级。A:七B:四C:五D:六【答案】：D65、下列财务指标中，数值越大则表示企业销售能力越强的指标是（）。A:总资产周转率B:资产负债率C:速动比率D:流动比率【答案】：A66、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A:0.0601B:0.082C:0.0802D:0.06【答案】：A67、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A:12B:36C:24D:48【答案】：C68、按照有关安全技术操作规程和实施细则，由（）负责组织对所有拖航船舶的安全技术状态进行全面检查和封舱加固。A:助拖船船长B:主拖船长C:任意船长均可D:被拖船船长【答案】：B69、（2019年真题）下列土质中，不宜用强夯法处理的是（）。A:高饱和度的粉土B:碎石土C:杂填土D:软土【答案】：A70、

排水管道主立管及水平干管安装结束后均应做通球试验，通球率达（）为合格。

A:0.8B:0.6C:0.5D:1【答案】：D71、某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）A:坝体填筑B:尾水渠护坡C:大坝护坡D:电站厂房【答案】：B72、下列沟通障碍中属于发送者的障碍的是（）。A:对信息的筛选B:选择沟通媒介不当C:信息译码不准确D:对信息的过滤【答案】：D73、某企业向租赁公司承租一台施工机械，机械价格为200万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率为8％，附加率为5％，按照附加率法计算，租赁公司每年收到的租金为（）万元。A:66B:72C:80D:56【答案】：A74、关于工业安装工程质量验收评定为“不合格”时工程处理办法，说法错误的是（）。A:经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收B:对于难以返工又难以确定的质量部位，由有资质的检测单位检测鉴定，其结论可以作为质量验收的依据C:一般情况下，不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制，及时发现和进行返工处理，使其达到合格要求D:经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，不予以验收【答案】：D75、下列地形图数字比例尺中，属于中比例尺的是（）。A:0.388888888888889B:1:50000C:1:500000D:3.51388888888889【答案】：B76、产品质量检验机构计量认证的内容不包括（）。A:保证量值统一、准确的措施及检测数据公正、可靠的管理制度B:计量检定、测试设备的工作完整记录C:计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能D:计量检定、测试设备的工作性能【答案】：B77、风向，即风之来向，一般用（）个方位来表示。A:16B:4C:32D:8【答案】：A78、下列所有者权益的内容中，主要用来弥补企业以前的亏损和转增资本的是（）。A:盈余公积B:未分配利润C:资本公积D:实收资本【答案】：A79、（2019年真题）关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（）。A:只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点B:不能出现双向箭头的连线C:不允许出现虚工作D:箭线不能交叉【答案】：B80、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，招标合同基准日期—般确定为（）。A:合同签订前28天B:合同签订前14天C:投标截止日前28天D:投标截止日前14天【答案】：C81、使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到搞好安全生产的重要性，从事故中吸取教训，提高安全意识，改进安全管理工作。这体现了事故处理中的（）原则。A:事故原因未查清不放过B:有关人员未受到教育不放过C:整改措施未落实不放过D:责任人员未处理不放过【答案】：B82、在滑轮组选择时，第一步是（）。A:选择跑绳直径B:选择滑轮组穿绕跑绳的方法C:选择滑轮组的额定载荷和门数D:选择导向轮【答案】：C83、在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有()。A:净年值法、净现值法、年折算费用法B:增量投资分析法、净年值法、综合总费用法C:年折算费用法、综合总费用法、净年值法D:增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法【答案】：D84、尾矿库安全管理中，勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包（）尾矿库建设项目。A:四等B:一等C:二等D:三等【答案】：A85、数值越高，则表明企业全部资产的利用效率越高、盈利能力越强的财务指标是（）。A:总资产净利率B:资本积累率C:营业增长率D:资产负债率【答案】：A86、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采用的风险对策为（）。A:风险减轻B:风险自留C:风险转移D:风险规避【答案】：D87、用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）d。A:14B:21C:7D:28【答案】：D88、敷设在地沟内管道的防潮层，可采用的施工方法是（）。A:捆扎法B:砌衬法C:喷涂法D:模压法【答案】：A89、混凝土施工缝宜留在结构受（）较小且便于施工的部位。A:压力B:弯矩C:剪力D:荷载【答案】：C90、某单层候机楼，高度为26m，该建筑属于（）。A:中高层建筑B:低层或多层建筑C:超高层建筑D:高层建筑【答案】：B91、铁路工程招标资格审查或招标过程中，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A:55B:57C:77D:75【答案】：A92、有关生物安全风险防控的说法，不正确的是（）。A:施工单位在编制施工组织设计、专项施工方案等时应增加疫情常态化防控专篇B:监理单位负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案，开展检查并提出建议C:建设单位负责施工现场疫情常态化防控各项工作组织实施D:因疫情常态化防控发生的防疫费可计入工程造价【答案】：C93、未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A:材料费B:人工费C:固定资产使用费D:工具用具使用费【答案】：D94、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（）。A:供冷系统保修期为2个供冷期B:供热系统保修期为2个供暖期C:设备安装工程保修期为2年D:给水排水管道安装工程保修期为3年【答案】：D95、SDH微波传输设备不包括()。A:操作、管理、维护和参数配置部分B:天馈线部分C:微波收发信机部分D:中频调制解调部分【答案】：B96、口头形式的答辩是指答辩人在开庭前未以（）提交答辩状，开庭时以（）进行的答辩。A:书面形式书面形式B:口头方式口头方式C:口头方式书面形式D:书面形式口头方式【答案】：D97、

光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。

A:0.99B:0.98C:1D:0.5【答案】：C98、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期；且工作M的完成节点为关键节点，则该工作（）。A:自由时差为零B:自由时差小于总时差C:为关键工作D:自由时差等于总时差【答案】：D99、对于难以返工又难以确定的质量部位，由有（）的检测单位检测鉴定。A:有资质的B:验收组织机构指定的C:有经验的D:有能力的【答案】：A100、对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.000m，N点为待测点，安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为（）m。A:12.5B:13C:12D:11【答案】：B第二部分多选题（100题）1、

混凝土耐久性包括（）等方面。A:强度B:抗冻性C:抗渗性D:抗冲磨性【答案】：B、C、D2、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可在网络图的基础上进一步扩充得到B:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线C:可以用成本计划直方图的方式表示D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D3、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:在防火卷帘的两侧设置启闭装置B:具有手动控制的功能C:在防火卷帘的一侧设置启闭装置D:具有自动控制的功能【答案】：A、B、D4、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:争取对自身有利的合同条款B:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,C:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人D:明确各项工作或各个工程的工期要求【答案】：B、C、D5、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保B:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还C:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%D:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险【答案】：A、D6、

变压器的性能主要由（）决定。

A:线圈的绕组匝数B:固定方式C:外接元器件D:外部接线方式【答案】：A、C、D7、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:最高耐压B:耦合电位差C:接触电位差D:跨步电位差【答案】：C、D8、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:承重外墙的基本功能是承受荷载B:防风挡雨是外墙的过剩功能C:隔热保温是外墙的辅助功能D:分隔空间是外墙的上位功能【答案】：A、C9、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据B:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款C:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服D:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤【答案】：B、C10、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:工程质量B:工程进度C:环境保护D:建设程序【答案】：A、B、C11、根据《特种设备生产单位许可目录》，工业管道可分为）。A:燃气管道B:长输管道C:制冷管道D:动力管道【答案】：C、D12、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:孔深B:桩身完整性C:孔径D:承载力【答案】：A、C13、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：14、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：15、

中国5G设定的技术场景主要有()。

A:热点高容量B:低功耗大连接C:连续广域覆盖D:低时延高可靠【答案】：A、B、C、D16、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：17、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:整修验收阶段B:准备阶段C:施工阶段D:检测阶段【答案】：A、B、C18、饰面板（砖）材料进场时，现场应验收的项目有（）。【答案】：19、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:结论评定B:工程移交C:现场检查D:验收受理【答案】：A、B、C、D20、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：21、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：22、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:重大工程变更B:较大工程变更C:主要工程变更D:一般工程变更【答案】：A、B、D23、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：24、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:车间（工号）B:工业安装工程的特点C:设备的台机组D:工业厂房【答案】：A、D25、

变配电室分项工程组成包括（）

A:裸母线、封闭母线、插接式母线安装B:控制柜安装C:变压器D:柴油发电机组【答案】：A、B、C26、在短期借款利息的支付方法中，对加息法的正确表述是（）。A:企业只使用了贷款本金的半数B:NoneC:企业分期均衡偿还本息之和D:企业不需要支付全额利息【答案】：A、C27、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的强度B:设备的重量C:起重机站车位置D:设备的规格尺寸【答案】：B、D28、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年B:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限C:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年【答案】：B、D29、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：30、于建筑地面工程基层铺设的做法，正确的有（）。A:室内地面的水泥混凝土垫层应设置纵向缩缝和横向缩缝B:砂垫层应采用中砂C:水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D:三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设【答案】：A、B31、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参数。A:回填材料含水量B:虚铺厚度C:压实遍数D:压实厚度【答案】：A、C32、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:胶体B:悬浮物C:钙、镁离子含量D:有害细菌生物【答案】：A、B、D33、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:耐久性B:NoneC:强度D:流动性【答案】：C、D34、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：35、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:宿舍室内净高不得小于2.5mC:宿舍内的床铺不得超过2层D:现场宿舍必须设置推拉式窗户【答案】：B、C36、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法，正确的有（）。A:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时，不应进行冷矫正B:普通碳素结构钢工作地点温度低于-10℃时，不得剪切、冲孔C:低合金钢工作地点温度低于-15℃时，不得剪切、冲孔D:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时，不应进行冷矫正【答案】：A、C37、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌砂法B:环刀法C:蜡封法D:挖坑灌水法【答案】：A、D38、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：39、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:对于新购设备进行操作培训属于服务采购B:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”C:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审D:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式【答案】：A、C40、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:隐患检查B:危险源检查C:管理检查D:思想检查【答案】：A、C、D41、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：42、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:NoneB:减少混凝土初期发热量C:增加混凝土的后期强度D:减少混凝土后期发热量【答案】：B、C43、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:参与选择大宗资源供应单位B:进行授权范围内的利益分配C:参与组建项目管理机构D:签订工程施工承包合同【答案】：A、C44、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工C:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工D:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定【答案】：A、B、C、D45、有色金属中，属于轻金属的是（）A:钛合金B:镁合金C:铝合金D:镍合金【答案】：B、C46、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识B:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5mC:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直D:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量【答案】：A、B、C、D47、高压喷射注浆的全过程主要为（）A:钻孔B:安装导管C:钻机就位D:下放钢筋笼【答案】：A、C48、水工建筑物永久作用荷载包括（）等。A:结构自重B:扬压力C:地应力D:静水压力【答案】：A、C49、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:建筑单位工程概算B:预备费C:工程建设其他费用概算D:措施费概算【答案】：A、C50、机械使用中的三定制包括（）。A:定时间B:定机C:定薪酬D:定人【答案】：B、D51、在基础混凝土浇灌前应先进行（）工作。A:清理模板B:钢筋的隐蔽工程验收C:进行模板验收D:木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水【答案】：A、B、C、D52、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:路基施工中应核对全线排水系统B:NoneC:路基工程施工前，应抽干地下水D:施工期各类防排水设施应及时维修和清理【答案】：A、D53、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以结构自防水为根本B:以接缝部位混凝土施工为控制重点C:辅加防水层D:以“防、排、截、引”为原则【答案】：A、B、C54、梁（板）预制实测项目包括（）。A:倾斜度B:混凝土强度C:支座中心偏位D:梁长度【答案】：B、D55、预应力钢丝一般分为（）。A:刻痕钢丝B:冷拉钢丝C:光面钢丝D:螺旋肋钢丝【答案】：A、C、D56、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:立杆基础B:剪刀撑C:构配件材质D:横向水平杆【答案】：A、B57、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：58、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:漂浮体系B:塔梁固结体系C:支承体系D:刚构体系【答案】：A、B、C、D59、静冰压力大小与（）有关。A:风速B:温升率C:开始升温时的气温D:冰层厚度【答案】：B、C、D60、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:与平行发包模式相比，组织协调工作量大B:不利于投资控制C:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平D:开工日期不可能太早，建设周期会较长【答案】：C、D61、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:磁道通路试验B:漏气量试验C:试验压力符合制造厂规定D:气密性试验【答案】：B、C、D62、机电安装工程技术性回访有（）。A:新材料B:制冷系统运行情况C:锅炉房D:新工艺【答案】：A、D63、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度B:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施C:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成D:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在【答案】：B、C、D64、机电工程施工阶段项目成本控制要点包括（）。A:核算实际成本B:编制成本计划C:落实分解的计划成本D:进行成本差异分析【答案】：A、C、D65、编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（）。(2015真题)【答案】：66、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计工作底稿B:审计立项C:征求意见D:编制审计实施方案【答案】：B、D67、关于施工现场消防管理的说法，正确的有（）。A:动火证当日有效B:施工现场严禁吸烟C:应配备义务消防人员D:易燃材料仓库应设在上风方向【答案】：A、B、C68、作为现金等价物的短期投资必须同时满足的条件是（）。A:期限短B:易于转换为已知金额的现金C:变现能力弱D:价值变动风险小【答案】：A、B、D69、广播中波天线主要有()。A:水平对称振子天线B:定向天线C:笼形天线D:垂直接地天线【答案】：B、D70、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：71、下列各项中，属于节能装饰型玻璃的是（）。A:中空玻璃B:着色玻璃C:釉面玻璃D:冰花玻璃【答案】：A、B72、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:道路管理B:交通管理C:建设管理D:桥梁管理【答案】：A、B73、有关支付担保相关规定的表述，说法正确的有（）。【答案】：74、铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A:有利于编制劳动力计划B:可以确定施工单位数量C:可以明确工程任务划分D:有利于编制组织机构【答案】：A、B、C、D75、（2016年真题）关于买卖合同的说法，正确的有（）。A:买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物B:因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物C:试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买D:标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有【答案】：C、D76、关于总价合同的说法中正确的有（）。【答案】：77、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:住房公积金B:商业保险C:工程排污费D:社会保障费【答案】：A、C、D78、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：79、施工组织设计应及时修改或补充的情况有（）。A:主要施工方法有重大调整B:工程设计有重大修改C:主要施工资源配置有重大调整D:施工环境有重大改变【答案】：A、B、C、D80、地层产状是指岩层的空间几何关系，