建设工程合同

建设工程合同发包人（全称）：___________________有限公司承包人（全称）：___________公司有限责任公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法规，依据同样、自发、公正和诚实信誉的原则，两方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程大要工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：土建、装修、机电安装及室外隶属工程工程立项赞同文号：____________________资本本源：自筹承包范围：_____________________________二、工程承包范围承包范围：1．除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装修、景观等所有工程内容。此中：1．1土建施工承包范围为________建筑设计院有限公司设计的“_______一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装修装修工程。1．2机电安装、幕墙、高档装修、景观等其余专业工程，待发包人经过招标等形式确立专业承包商后，归入本合同承包人的总承包施工范围。2．凡发包人另行招标的其余项目，在同样条件下优先采用本合同承包人。3．工程师指令经发包人赞同的其余项目。发包人若有正当原因时，保留对以上工程承包范围依据详细状况对上述承包范围进行调整的权益。三、合同工期：动工日期：_________年________月_______日（暂定）完工日期：_________年________月_______日合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期商定见专用条款。四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程知足国家、省市现行的各项质量查收规范标准的要求，工程整体质量吻合《建筑工程查收一致标准》（GB50300—2001）的规定。质量目标：保证市优，争创国优。五、合同价款金额（大写）：暂定_________元（人民币）￥：________________________元（暂定）此价款为暂定价，发包人支付承包人依据本合同商定完成承包范围内所有工程并肩负保修责任的款项以两方确认的价款为准。六、组成合同的文件组成本合同的文件包含：1．本合同协议书2．中标通知书3．招标书及其附件4．本合同专用条款5．本合同通用条款6．标准、规范及有关技术文件7．图纸8．工程估算书9．其余合同附件两方有关工程的洽谈、更改等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赐予它们的定义同样。八、承包人向发包人许诺依据合同商定进行施工、完工并在质量保修期内肩负工程质量保修责任。九、发包人向承包人依据合同商定的限期和方式支付合同价款及其余其余当支付的款项。十、合同奏效合同订马上间：_______年_______月______日合同订立地点：__________________________十一、争议解决标准仲裁条款以下：因履行本合同发生的争议，两方协商解决，协商不可的，提交长春仲裁委员会仲裁。增补仲裁协议示范文本：两方因履行XX合同产生瓜葛，现协商不可，两方自发将该争议提交长春仲裁委员会仲裁解决，仲裁裁决结果对两方均有拘束力。发包人：______________（公章）承包人：______________（公章）住处：________________________住处：________________________法定代表人：__________________法定代表人：__________________委托代表人：__________________法定代表人：__________________电话：________________________电话：________________________传真：________________________传真：________________________开户银行：____________________开户银行：____________________帐号：________