版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程施工专业分包合同范本甲方:〔工程经理部全称)乙方:(分包法人全称〕签约地点:签约时间:年月日依据本工程具体状况,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,为明确甲乙双一、工程概况1、工程名称: 〔分包工程名称〕2工程地点: 〔分包工程具体地〔桩号或段落〕〕3、工程承包范围及工作内容:分包工程工程和工作内容具体见《工程量4甲方提出任何主见的权利。二、合同价款1合同总〔人民币大写 元小写: 该价款只是依照设计图纸进展的粗略测算,乙方放弃以该价款向甲方提出任何主张的权利。双方最终结算与支付工程款时,以《工程量清单》所列工程中乙方实的材料款为准;单价以附件《工程量清单》列明的单价为准。乙方不得以此向甲方主见支付任何款项.乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议,即使可以以此向甲方主见款项,乙方也予以放弃。2完成各工程需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、调遣(进出场、临时工程的建设与撤除、治安治理等费用,以包含在内。本合同为固定单价合同,在合同执行过程中,单价不作任何调整,乙方放弃主见任何价风格整的权利.3、履约保证金合同签订前乙方须缴纳合同总价 %的履约保证金,在本合同终止时,视其履约状况予以返还。三、合同工期日;
年 月 日合同竣工日期: 年 月〔单项〕阶段性工期:开工日期:年月日;竣工日期:年〔确有需要时可依现场实际状况填写〕2、乙方应严格依据合同商定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现.施工期间业主、监理工程师提出的进度要求,乙方须无条件遵照执行。3、假设乙方或乙方施工工程严峻影响甲方施工进度,甲方有权调整乙方工程量,直至解除本合同,将乙方清退出场;乙方应在接到甲方退场通知书后3完毕,由此给甲方造成的损失、责任及甲方重组织施工队伍进场施工的费用以及甲方所患病的罚金、索赔等费用与责任,均由乙方担当。四、质量标准、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收标准及质量验收评定标准为依据,具体质量标准为 外,工程质量必需满足甲方与业主总包合同对工程质量的商定。2100%,优良率95%以上。、每道工序完工后,经自检合格后应准时通知甲方检查验收,并经监理签字后,方可进展下一道工序施工,乙方应对每道工序负全部责任,不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。终竣工验收结果为准。4、甲方按甲方与业主总包合同商定的有关质量标准对乙方完成的工作进展五、材料供给、机械租赁和试验检测〔一〕材料1、甲供材料:1。1(材料名称、规格、额定损耗率,包括水电费等,可按实际状况将加工材料及价格列表说明,如无甲供料应在此条款注明。1.2在甲乙双方结算工程款时,甲方依据实际供给材料时业主供给价或材承包,甲方供给材料符合总包合同的商定,且甲方所供材料用于甲方自己中标工程,因此,甲方无需向乙方开具材料款发票,之所以将材料计入分包单价,只为结票的主见。乙方对甲方供给材料的价格有异议的,应在甲方实际供给每批次材料后的料市场价。131—27等相关部门备案。1。4供给打算。1。5甲方运送材料至施工现场,乙方负责卸车和材料的工地保管责任及费用。甲方供给的材料乙方不得随便使用于本工程之外。,否则,甲方可马上解除本合同。2、乙方自购材料:现场验收,验收合格方可使用.未经检验或验收不合格的材料严禁使用,验收不合格的材料乙方应马上去除出场。〔二、机械租赁乙方应依据具体状况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料.甲方也用合同。(三)、试验检测验检测工程应在甲方指定的机构进展,费用由乙方担当。六、安全(文明)施工、环境保护1工作。2、甲方依据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、3、乙方要对施工作业人员进展安全教育培训,未经培训合格,不得上岗作工种操作人员必需经过专业培训,取得证件,才能上岗。4、乙方在整个施工期间要为其作业人员供给必要的安全防护、保护用品,任并担当由此产生的一切费用。进展职业病预防、检查、治疗和康复工作,并担当由此发生的相关费用。〔包括第三者、财产的损失乙方担当全部责任和一切经济损失。7、乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进展保水通畅。按有关规定妥当处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工缘由造成的环境污染大事,乙方应负全部责任并担当由此发生的全部费用。8、乙方作业人员患病损害或者乙方施工给第三方造成损害,由此给甲方带来的各项支出及损失,乙方承诺予以全部赔偿,并不以任何理由提出异议。七、双方的权利和义务〔一〕甲方:、组建与工程相适应的工程治理班子,全面履行总包合同,组织实施施工治理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。2、按时向乙方供给工程水准点、坐标掌握、施工图纸等施工测量和安全、但并不免除乙方对设计图纸未全面领悟的责任.3用电及施工场地;4、按本合同商定,支付乙方工程款;、甲方有权依据国家法律法规和甲方的规章制度对乙方实施治理,甲方有权要求更换乙方不能胜任工作的人员。6、对乙方施工测量进展复测检查;、组织对乙方施工〔或完工〕工程进展过程检验和竣工验收,进展竣工文件的整理和报送工作;8、对分包工程的安全、质量、环境、进度等进展监视检查;9、甲方指令及监理、业主文件,甲方以书面形式交给乙方,乙方在回执单成分包工程,甲方可单方解除合同。〔二)乙方:、乙方应供给完整的资质文件,法定代表人证明书及身份证复印件,营业执照,法人代表授权托付书〔必需明确代理人的权限)等,并承诺所供给的资料的真实性。2、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计、技工程质量向甲方负责。假手续。4、加强安全教育,认真执行安全技术标准,严格遵守安全制度,落实安全打算,确保施工安全;必需为从事危急作业的施工人员办理意外损害保险,并为、自觉承受甲方、监理工程师、业主及有关部门的治理、监视和检查。按时提交施工报表、完整的原始技术经济资料,协作甲方办理交工验收。6、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护因乙方责任发生损坏,自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。、听从甲方转发的业主及监理工程师的指令,履行总包合同商定的与本合同工程有关的全部义务及工作程序。在本项工程中,业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺,乙方必需遵照执行.、负责分包工程施工场地的平坦、施工界内的用水、用电〔水源、电源甲乙双方应依据具体状况商定)及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。甲方和监理的技术指导、安全质量监视检查。10、本工程严禁分包或转包,乙方违反本规定时,甲方有权将乙方清退出场,由此造成的一切损失由乙方担当。11、工程未交付甲方之前,乙方应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。12、遵守国家有关法律、法规和乡规民俗,因乙方责任而引起的民事、经均由乙方担当。13、乙方退场前,必需处理好与第三方的有关帐务,甲方不担当任何连带责任,如司法机关判决或裁定甲方担当的,乙方承诺予以全部赔偿,并不以任何理由提出异议,甲方有权在结算支付工程款时直接扣除。14、乙方法定代表人应书面授权托付本工程实施过程中的材料领用人、结字交甲方相关部门备案留底,作为乙方各负责人在合同履行中的签认依据.15、乙方不能以甲方的名义进展任何经济活动,否则所引起的各种事项及经济、法律责任,均由乙方担当。16、乙方在签订本合同时就已经充分意识到签订和履行本合同的风险,并17、乙方必需做好对本协议的保密工作,工程完工结算完毕后乙方协议交回甲方处理,协议内容不得向任何单位或个人泄漏。八、工程价款的结算与支付1、乙方各项工程数量以监理和业主计量并通过甲方审核签认的合格工程数结算工程价款,具体为:业主支付甲方相应月份计量款后天内,支付乙方当月工程价款的7020%的工程10%作为本工程的质量保证金,待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期届满后,如乙方施工工程无质量问题且乙方依约履行了保修责任,在业主向甲方实际返还质保金后个月内再支付给乙方;如乙方施工工程有质量需的各项费用及甲方因此患病的损失,缺乏局部,甲方可另行向乙方追偿。何异议。2、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而导致甲方无法向乙方进展支则甲方可依据实际状况停顿付款,并有权解除本合同.乙方施工过程中发生索赔事项,乙方必需在发生之日起7日内书面对甲方提〔包括但不限于业主不同意甲方索赔,甲方都不必向乙方支付任何索赔款项,乙方也承诺权利.3、乙方中途退场,或因乙方缘由甲方将乙方清退出场,甲方按乙方已完成50%进展结算支付,履约保证金不予返还,乙方不以任何理由提出异议.4、甲乙双方特别商定:本协议履行全过程中,甲方指定同志为甲方向乙方供给本协议结算资料的唯一合法签字人,其他任何人擅自签字的的任何结算资料,乙方均不得以此向甲方主见支付任何款项。乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议,即使可以此向甲方主见款项,乙方也予以放弃。5、在甲方向乙方支付任何款项前,乙方必需提前向甲方供给对应的发票,税金,直至乙方向甲方开具相应发票.乙方对此表示充分理解,并承诺不以任何理由提出异议。6有关费用(包括农民工工资及外欠款〕,而影响甲方的正常工作和施工时,甲方有权7、乙方办理收料、领料、结算、补充协议签字盖章的人员必需要有乙方的工程结算。九、违约责任〕甲方:。(二〕乙方:的损失。同,收回剩余工程,另行组织施工,甲方为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失,全部由乙方担当.费用由乙方担当,并从质保金中扣除。十、合同文件组成及解释挨次组本钱合同的文件及优先解释挨次如下:1、本合同2、甲方与业主间的合同文件专用条款〔含招标澄清问题答复(第一号标人对投标人提交问题答复〕3、施工图纸4、甲方与业主的工程量清单5、施工过程中会议纪要6、业主或监理工程师的书面指令十一、争议的解决方式所属公司法人住宅地人民法院起诉.十二、合同解除、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳,乙方放弃向甲方主见其他权利。2停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同.3、本合同解除时,乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移的相应商定支付工程款。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 乡村规划设计理念
- 社交小达人课件
- 枯燥色彩课程视觉设计优化
- 送雨伞公益活动策划方案
- 现代教育技术应用与发展趋势
- 2026重度颅脑损伤术后并发肺部感染的护理
- 会务流程管理标准化体系
- 精装书籍设计规范要点
- 企业公益活动策划方案
- 66kV网架工程(线路土建部分)基础施工作业指导书
- 雨课堂学堂在线学堂云《自然辩证法概论( 武汉科技大)》单元测试考核答案
- 护理查房的流程与标准课件
- 家长会课件:高三冲刺阶段家长会
- 川渝地区-建筑防烟排烟技术指南
- SQL的语句及习题
- 锦州新兴橡胶制品有限公司清洁生产审核评估与验收报告
- 2022年10月上海申康医疗卫生建设工程公共服务中心招考3名工作人员2笔试参考题库含答案解析
- GB/T 7631.12-2014润滑剂、工业用油和有关产品(L类)的分类第12部分:Q组(有机热载体)
- 决策理论与方法-决策的基本概念课件
- 硅片加工硅片清洗课件
- 挡墙人工挖孔桩安全专项施工方案专家论证
评论
0/150
提交评论