2023年全国设备监理师《设备监理合同管理》考前密押预测卷（四）含解析

PAGEPAGE392023年全国设备监理师《设备监理合同管理》考前密押预测卷（四）含解析一、单选题1.某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。A、招标文件为准，开标时间后延B、招标文件为准，开标时间不变C、书面解答为准，开标时间后延D、书面解答为准，开标时间不变答案：C解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。2.按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A、30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B、20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C、30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D、20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失答案：C解析：根据《安全生产法》规定：安全生产事故类型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。3.在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。A、委托合同B、委托授权行为C、人民法院指定D、法律规定答案：B4.下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A、合同解除包括约定解除和法定解除B、合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C、当事人协商一致，可以解除合同D、当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭答案：D解析：当事人一方行使解除权的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力。5.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A、以自己的名义向人民法院主张该购房款B、以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C、以自己的名义直接向购房者主张该购房款D、以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款答案：A解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。6.施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A、双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B、双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C、卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D、买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价答案：B7.甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A、合同订立B、甲提出撤销请求C、人民法院受理撤销请求D、人民法院判决撤销答案：A8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A、自行B、请求主管部门C、请求人民法院D、请求工商行政管理部门答案：C解析：合同不当履行的保全措施包括两种：代位权和撤销权。二者都需要向人民法院申请。其中的撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。9.基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。A、工程师B、业主C、承包商D、分包商答案：C10.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。A、业主B、设备监理工程师C、设计人D、承包人答案：A解析：一般在设备工程完工时，业主应组织各方人员对设备工程项目进行验收。验收时会提出很多的不符合项，要求承包商消缺，且每个消缺项完成后，业主需认可签字。直到全部的消缺项被认可后，方可认为合同的主体工程完成。11.根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A、撤销事由发生之日起1年内没有行使B、撤销事由发生之日起2年内没有行使C、知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D、知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使答案：C解析：根据《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。12.基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A、进入施工现场B、工程开工C、工程竣工移交D、获得履约证书答案：C13.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A、提供现场的地下管线资料B、派出必要的现场服务人员C、重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D、整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行答案：A解析：安装调试过程中，若采购方未依照供货方的技术资料规定和现场服务人员的指导、未经现场供货技术服务人员签字确认出现的问题，采购方自行负责(设备质量问题除外)。14.对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A、承包人越级承揽工程B、承包人超越范围承揽工程C、承包人向评标委员行贿中标D、承包人将主体结构的施工进行分包答案：D15.某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。A、期满前3个月内B、期满前6个月内C、期满后15日内D、期满后3个月内答案：A16.如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。A、14B、28C、35D、42答案：D17.在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A、本单位安全生产管理人员B、政府安全生产监管部门C、本单位D、本单位上级主管部门答案：C18.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。A、费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润B、费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润C、费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润D、费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润答案：A19.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A、15日B、2个月C、3个月D、6个月答案：B20.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A、乙公司B、甲公司C、邮电部门D、双方各一半答案：B解析：《合同法》第29条规定：“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”21.下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A、监理投标书B、中标通知书C、专用条件D、协议书及附件答案：D解析：以上文件均为设备工程监理服务合同的组成部分(适用时按顺序进行解释)：①协议书及附件(A、B、C)；②中标通知书(适用时)；③监理投标书(适用时)；④专用条件；⑤通用条件。22.生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。A、承包商B、业主C、承运人D、设备供应商答案：A23.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解析：附生效条件的合同，自条件成就时生效，所以应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。24.根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。A、投标单位董事长的父亲B、投标单位总经理的同学C、因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D、招标项目所在地统计局局长答案：A25.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A、提交投标书日期B、基准日期C、实施工程D、进入现场答案：A26.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。A、承包商根据中标合同金额B、承包商根据投标金额C、工程师根据合同价格D、业主根据资金落实情况答案：A27.发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A、合同B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：C28.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A、发件人的主营业地B、发件人的经常居住地C、收件人的主营业地D、收件人的经常居住地答案：C解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的其经营居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。29.设备监理工程师的合同管理对象是()。A、合同内容B、设备工程C、监理合同D、设备合同答案：D解析：设备合同是设备监理工程师进行合同管理的对象。30.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A、工程竣工之日B、竣工时间届满之日C、签发接收证书日D、签发履约证书日答案：D31.承包商提交履约保证的期限是()。A、收到中标函后的28天内B、签订合同后的28天内C、收到开工通知后的28天内D、设备工程合同生效前答案：A32.下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A、修补质量缺陷B、结算预付款C、设计交底D、裁决合同争端答案：A33.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A、竣工时间B、缺陷通知期期满C、颁发接收证书D、保留金返还答案：B34.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。A、签发临时付款证书B、列入当月付款证书C、列入竣工结算报表D、签发索赔付款证书答案：B35.下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。A、当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议B、当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼C、行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D、行政诉讼一审终结答案：B36.《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A、企业赔偿责任、商家赔偿责任B、民事责任、行政责任、刑事责任C、一切责任D、产品责任、缺陷责任答案：B解析：产品质量责任是一种综合法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任中又具体包括产品责任(侵权责任)和产品合同责任(瑕疵担保责任)两种。37.下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A、合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B、合同当事人相互享有同等的权利C、合同当事人相互承担同等的义务D、合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务答案：A38.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A、签发初步验收证书B、启动试车C、性能验收试验D、签发最终验收证书答案：A解析：合同内应约定具体的设备保证期限。保证期从签发初步验收证书之日起开始计算。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A、建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B、不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D、向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料答案：B40.甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。A、甲将汇票交付于乙B、汇票登记C、甲将汇票提存于公证处D、质押合同签字答案：A41.下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A、委托人不履行合同，无权请求返还定金B、因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C、委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D、政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费答案：D解析：委托人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，委托人均应支付应付的设计费，这属于委托人的义务，而不是委托人的违约责任。42.某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A、该炉具尚未投入流通B、该户居民如何得到炉具的事实不清C、该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D、该户居民应向提供给其炉具的人索赔答案：A解析：产品责任的免除：生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任：①未将产品投入流通的。如产品是偷来的，产品是正在实验中的试制品等。②产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的。如有证据证明某设备的缺陷既不是设计原因，也不是工人制造时马虎错装而致，而是使用者自己开拆修理不当所致。③将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的。即生产者、销售者可以被侵权人的过错，受害人的故意，侵害由第三人造成，不可抗力等法定事由抗辩，主张不应承担责任或应减轻其责任。43.流程图法的使用条件是()。A、-项工作通过一个行为即可完成B、完成工作只需一个步骤C、描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支D、描述多个事件之间的时间间隔答案：C44.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A、该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B、该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C、承揽人应就该部分工作对定作人负责D、该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作答案：C解析：《合同法》有关“承揽合同”的规定为：承揽人将其承揽的工作交由第三人完成，应当就该第三人完成的工作向定作人负责。45.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A、承诺迟延但有效B、承诺迟延且无效C、承诺超期但有效D、承诺超期且无效答案：B解析：乙及时作出承诺，不属于承诺超期，所以CD不对。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。46.无权代理属于()行为。A、无效B、可变更的C、可撤销的D、效力待定的答案：D权代理属于效力待定的行为。其效力情况取决于“被代理人”和相对人后续的意思表示。47.FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A、工程师签发期中付款证书后的28B、工程师完成工程量计量后的56C、工程师收到报表和证明文件后的56D、工程师签发期中付款证书后的56答案：C48.我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A、和解B、调解C、行政复议D、诉讼答案：D49.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A、工程通过竣工试验后B、业主接收工程前C、承包商收到履约证书后D、缺陷通知期届满前答案：C50.按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A、承包商完成全部工程的日期B、工程通过竣工试验的日期C、工程师签发接收证书的日期D、接收证书中注明的竣工的日期答案：D51.投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A、3B、5C、7D、9答案：A解析：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。52.合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。A、合同法B、合同条款C、招投标法D、政府采购法答案：B解析：合同履行，是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。53.设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A、具体合同事件B、设备工程进度情况C、工程资金使用情况D、合同管理人员管理情况答案：D解析：合同跟踪的对象包括对具体的合同事件的跟踪、对工程项目的实施状况进行跟踪：施工环境、进度、质量、资金使用情况等内容的跟踪。54.按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A、投标人发出投标文件B、招标人收到投标文件C、提交投标文件截止D、提交投标保证答案：C55.对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A、目视检查B、化学试验C、物理实验D、性能检查答案：A56.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A、对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B、撤销施工单位资质证书的决定C、因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D、关于资质证书颁发的条件不符合法律规定答案：B解析：行政诉讼是法院应公民、法人或者其他组织的请求，通过审查行政行为的合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动，是司法机关通过审查行政案件对行政机关行使职权活动进行监督的法律制度。行政诉讼受案范围包括：(1)行政处罚案件；(2)行政强制措施案；(3)侵犯法律规定的经营自主权案件；(4)行政许可案件；(5)不履行法定职责案件；(6)抚恤金案件；(7)违法要求履行义务的案件；(8)其他侵犯人身权、财产权的案件。57.下列关于联营体的说法，错误的是()。A、联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B、联营体的牵头方应由联营体各方认可C、如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D、未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位答案：C58.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A、监理单位B、设计单位C、建设工程质量监督机构D、建设行政主管部门答案：C59.某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A、建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B、电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C、分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D、总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任答案：D60.如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。A、承包商另行选择日期进行竣工后试验B、此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验C、缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验D、双方商定其他期限，完成竣工后试验答案：B多选题1.在设备运输合同中，属于承运人权利的有()。A、留置运输的货物B、货物的提存权C、接受托运人运送货物的要求D、处置无人认领的货物E、有权派人押运货物答案：ABD解析：设备运输合同中，承运人权利的有：①收取合理运费。②依法留置运输的货物。③货物提存权。④处置无人认领的货物。2.根据我国相关规定，评标方法包括()。A、经评审的最低投标价法B、综合打分法C、平均分值法D、经验估计法E、设备寿命周期成本评标价法答案：ABE解析：评标方法包括经评审的“最低投标价法”、“综合评估法”。其中，综合评估法，可以依据不同的设备采购招标项目的具体要求，分别适用综合打分法、综合评标价法、设备寿命周期成本评标价法。3.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，应详细说明给业主带来好处的方面有()。A、降低设备制造成本B、加速竣工C、降低业主实施、维护或运行工程的费用D、提高设备工程的效率E、提高设备工程的价值答案：BCDE4.根据世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件规定，货物采购招标文件包括()。A、投标邀请书B、招标资料表C、货物需求一览表D、中标通知书E、工程量清单答案：ABC解析：货物采购招标文件一般包含7个方面的内容：投标邀请书、投标者须知、招标资料表、通用合同条件、专用合同条件、货物需求一览表、技术规格和格式样本等。5.下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A、业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B、业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C、长期停工影响整个工程D、业主实质上未履行合同义务E、业主破产答案：CE6.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。A、当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的B、仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议C、对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D、在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院E、仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行答案：ABC解析：当事人应当在仲裁协议中约定：提请仲裁的意思表示；约定仲裁事项；选择仲裁委员会。仲裁裁决作出后，当事人应当履行，仲裁委员会本身并无强制执行的权力，当事人对于拒不履行的情况，可以向法院申请执行。7.委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是()行为。A、事件B、法律事实C、法律行为D、事实行为E、行政行为答案：CD解析：委托合同比代理合同所涉及的事项范围要广泛。代理事项一般限于法律行为；而委托事项既可以是法律行为，也可以是事实行为。8.设备工程的竣工试验程序通常包括的阶段有()。A、审核承包商文件B、启动前试验C、启动试验D、试运行E、签署试验报告答案：BCD9.对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。A、业主取得剩余货物的所有权B、业主取得剩余货物的处置权C、变卖剩余货物的所得价款归业主D、承包商承担处置剩余货物的开支E、变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担答案：BDE10.在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有()。A、参与合同计划的落实B、协调各方关系C、实施合同监控D、合同文档管理E、编制合同文件答案：ABCD解析：编制合同文件是招标阶段的工作。11.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据工程师指示提交的变更建议书，应当包括的内容有()。A、变更工作说明B、变更工作进度计划C、对整个设备工程计划进行调整的建议D、变更工作的价格E、变更导致的索赔金额答案：ABCD12.按照我国《合同法》的规定，当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时()。A、按照订立合同时的市场价格履行B、按照履行合同时履行地点的市场价格履行C、按照订立合同时履行地市场价格履行D、依法应当执行政府定价的，按照规定执行E、依法应当执行政府指导价的，按照规定执行答案：CDE解析：当事人就合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。13.民法调整的财产关系主要包括()。A、财产权益关系B、财产支配关系C、财产流转关系D、财产继承关系E、财产救济关系答案：BCE解析：民法调整的财产关系主要包括：财产支配关系(占有、使用等)；财产流转关系(买卖、继承等)；财产救济关系(返还、赔偿等)14.下列产品中，适用《产品质量法》的有()。A、商品混凝土B、商品房C、施工企业的吊装设备D、监理单位的电子设备E、军工产品答案：ACD15.当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括()。A、请求确认物权B、请求恢复原状C、请求支付违约金D、请求赔偿损失E、请求排除妨碍答案：ABDE解析：当权利人的物权受到他人侵犯时，物权人可以通过行使以下权利，来保护自己的物权。①请求确认物权；②请求排除妨碍；③请求恢复原状。；④请求返还原物；⑤请求赔偿损失。16.按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。A、不履行抗辩权B、同时履行抗辩权C、不履行时间抗辩权D、后履行一方的抗辩权E、先履行一方的抗辩权答案：BDE解析：合同履行中当事人的抗辩权包括：同时履行抗辩权、后履行抗辩权、先履行抗辩权。17.设备工程合同履行过程中，合同控制主要有()阶段控制。A、设计B、采购C、制造D、生产运营E、安装答案：ABCE解析：设备工程合同履行过程中，合同控制主要有设计、采购、制造、安装阶段控制，生产运营阶段已经不属于设备合同履行阶段。18.在设备采购合同中，买受人的验收依据包括()。A、双方签订的设备采购合同B、运输方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证C、设备运输合同D、产品合格证、检验单E、图纸、样品或其他技术证明文件答案：ADE解析：验收的依据包括：双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其它有关凭证；合同内约定的质量标准。应写明执行的标准代号、标准名称；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件。19.下列关于仲裁协议的说法，错误的有()。A、仲裁协议必须是书面形式B、当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的C、当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院提起诉讼的，人民法院仍可受理D、合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁条款随之无效E、仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制答案：BCD20.工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有()。A、承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B、承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C、异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D、业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E、业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划答案：ACD21.为进行除竣工后试验(如果有)以外的合同规定的所有试验，承包商应提供试验所需的()。A、试验场地B、合格的人员，包括职员和劳务C、任何的试验费用D、设施和仪器E、消耗品，包括电、燃料、材料等答案：BDE22.民事法律关系的客体包括()。A、物B、行为C、智力成果D、权利E、义务答案：ABC解析：暂无23.设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。A、操作和维修手册B、合同规定的竣工文件C、质量管理内审文件D、指定分包商的资质文件E、业主要求中规定的技术文件答案：ABE24.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。A、应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务B、不得与建设单位的有利害关系C、在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底D、按照工程强制性标准实施监理E、施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告答案：DE25.设备安装调试合同发包人义务包括()。A、办理土地征用B、平整安装调试场地C、派出现场服务人员D、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底E、技术交底答案：ABD解析：CE属于承包商义务。26.当事人可以依法解除合同的情形有()。A、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务的C、因不可抗力不能实现合同目的D、当事人一方迟延履行主要债务的E、当事人一方违约致使不能实现合同目的答案：ABCE解析：法定解除是合同的解除条件由法律直接规定的合同解除。根据《合同法》规定，当事人可以解除合同的原因有：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。27.根据《物权法》，用益物权包括()。A、留置权B、居住权C、土地承包经营权D、地役权E、建设用地使用权答案：CDE28.下列关于FIDIC新黄皮书对预付款扣减方式规定的说法，正确的有()。A、当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的10%时开始扣还预付款B、当已确认的期中付款的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的20%时开始扣还预付款C、每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的10%D、每次扣还预付款的金额为当期付款证书金额的25%E、按照预付款的货币和比例计算答案：ADE29.《招投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求，并且报价最低D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E、满足招标文件各项要求，并且经评审价格