2023年定陶县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE412023年定陶县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。A、不予受理B、依法受理C、撤销裁决书D、重新审理并作出判决答案：A解析：仲裁实行一裁终局的制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。2．关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。A、二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B、二级建造师只能首屏并注册于施工企业C、二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理D、二级建造师可以担任中小型项目的项目经理答案：D解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。3．《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。关于评标委员会的组成，下列说法错误的是()。A、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B、评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于二分之一C、与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D、评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密答案：B解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4．下列选项中，不属于不予受理的行政案件是()。A、公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为B、对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为C、行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D、行政机关作出的不产生外部法律效力的行为答案：C解析：下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：(一)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;(二)调解行为以及法律规定的仲裁行为;(三)行政指导行为;(四)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;(五)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;(六)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;(七)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;(八)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(九)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(十)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。5．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。6．关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A、事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B、报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域C、单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D、立即报告是指在事故发生1小时内报告答案：A解析：施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。参见~242。7．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款的()的滞纳金。A、0.1‰B、0.5‰C、1‰D、5‰答案：B解析：用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金;8．施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款。A、1千元以上1万元以下B、5千元以上5万元以下C、1万元以上10万元以下D、5万元以上50万元以下答案：B解析：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款：(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的;(2)未按照规定移交拣选文物的。9．根据规定，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的情形不包括()。A、用工单位更换法定代表人B、用工单位被依法宣告破产C、用工单位经营期限届满不再继续经营D、劳务派遣协议期满终止答案：A解析：有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项(注：企业客观情况发生了重大变化)、第41条(注：经济性裁员)规定情形的;(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的;(3)劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。10．下列各项，属于刑事责任的承担方式是()。A、警告B、拘留C、拘役D、没收非法财产答案：C解析：《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。11．设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A、16B、5C、8D、13答案：A解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中：违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一：①8万元定金，双倍返还：16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。12．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自()时设立。A、合同签订B、合同生效C、登记D、支付出让金答案：C解析：建设用地使用权自登记之日时设立。13．某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。A、学院自己承担责任B、学院可直接扣除施工方质量保修金C、施工方承担质量保修责任D、学院和施工方共同承担责任答案：D解析：如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此双方都是有责任的。14．根据我国劳动法的规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A、退休职工B、单位正式职工C、女工D、未成年工答案：D解析：《劳动法》第65条规定：“用人单位应对未成年工定期进行健康检查”。这是劳动法对用人单位使用未成年工的特殊保护规定，除此之外，对于退休职工、其他在职职工及女职工，都没有此类规定。可见，本题干中只有D选项符合题干要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查《劳动法》对未成年工的特殊保护15．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。16．关于定金，下列说法错误的是()。A、定金应当以书面形式约定B、当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C、定金的数额不得超过主合同标的额的15%D、定金合同从实际交付定金之日起生效答案：C解析：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。17．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、施工单位负责项目管理的技术人员D、施工单位项目经理答案：C解析：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。18．全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A、国家土地管理部门B、全国人民代表大会C、国家发改委D、国务院答案：D解析：全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。19．()是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A、专利权B、商标权C、著作权D、发明权答案：A解析：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。20．建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、10B、15C、30D、60答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。21．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A、纪念建筑物属于国家所有B、近现代代表性建筑属于国家所有C、石刻属于国家所有D、古文化遗址属于国家所有答案：D解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。22．物证、档案、鉴定结论其证明力一般大于()。A、勘验笔录和经过公证、登记的书证B、视听资料和证人证言C、勘验笔录、证人证言D、经过公证、登记的书证和视听资料答案：B解析：物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言23．建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2)要求施工单位压缩合同约定的工期的3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。24．下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。A、安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死B、某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C、某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D、工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币答案：C解析：一、工程重大安全事故罪:《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。25．依照我国的法律形式，《建筑法》属于()。A、部门规章B、行政法规C、法律D、地方性法规答案：C解析：建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。例如，前者有《城乡规划法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等，后者有《民法通则》、《民法典》、《行政许可法》等。26．某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，该项目开工日期应当为()。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释[2018]20号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。27．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B、安全生产许可证有效期可以自动延期C、安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D、建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续答案：A解析：B错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C错误，安全生产许可证有效期延期3年，与原有效期一致。28．《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。29．工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从()开始计算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。30．下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是()。A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、增项注册答案：B解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。本题B项正确。31．纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头愿意仲裁答案：D解析：当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。32．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。33．建设工程招标中，招标人不可以随意没收投标保证金的，除非投标人()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标截止后撤销其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求答案：C解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。34．下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A、买卖合同属于单务合同B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D、买卖合同是一种转移财产处置权的合同答案：C解析：买卖合同具有以下法律特征：(1)买卖合同是一种转移财产所有权的合同。选项D错;(2)买卖合同是有偿合同。(3)买卖合同是双务合同。选项A错;(4)买卖合同是诺成合同。诺成合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。选项C对;当事人交付标的物为履行合同，与合同的成立无关。选项B错。35．根据我国《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A、5B、7C、15D、30答案：C解析：当事人对第一审判决不服的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉，不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。36．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为合法的是()。A、甲监理公司为其上级主管部门建造的办公楼承担工程监理业务B、乙监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程承担工程监理业务C、丙监理公司为同一集团下属的某建材供应公司建筑材料的工程承担工程监理业务D、丁监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的工程承担工程监理业务答案：A解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。37．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。38．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。39．建设用地使用权转让的，使用期限由()，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A、法律直接规定B、当事人约定C、出让人决定D、受让人决定答案：B解析：建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。可见B为正确选项40．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。41．依据《劳动争议仲裁调解法》，关于劳务仲裁的说法，正确的是()。A、劳动仲裁的时效是2年，子当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算B、当事人对劳动仲裁裁决不服的，可在15日内提起诉讼C、劳动争议仲裁委员会是独立的民间机构D、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起2年内提出答案：B解析：《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之曰起15日内向人民法院提起诉讼。42．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。43．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D44．确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A、建设单位编制的工程概算B、建设单位编制的投资估算C、施工单位编制的投标报价D、施工单位编制的工程预算答案：A解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于事故安全防护用具及设施的采购和更新、安全设施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。45．关于定金的说法，正确的是()。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%，则定金无效D、定金的法律性质是担保答案：D解析：A错误，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回;B错误，定金具有担保效力，订金没有担保效力，只是作为预付款使用;C错误，超过20%部分的定金，没有双倍返还的担保效力，但是可以作为预付款使用;20%以内的定金，具有担保效力;D正确，定金的法律性质是担保。46．施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是()A、责令停业整顿B、给予罚款处理C、给予撤职处分D、责令限期改正答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。47．根据我国《安全生产法》规定，()应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A、省级人民政府安全生产主管部门B、县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门C、县级以上人民政府安全生产主管部门D、县级以上地方各级人民政府答案：D解析：《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。包括制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。48．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、缴纳罚金答案：B解析：如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。49．对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A、无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B、当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C、当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D、无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案：A解析：《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。50．关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。A、上诉期为10日B、上诉时应当递交上诉状C、上诉状应当向第二审人民法院提出D、当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。A项错。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。C、D项错。排除法选B二、多选题1．关于节能技术进步的说法，正确的是()。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C、不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D、已经建成的，不得投入生产、使用答案：ABCD解析：A正确，利用财政性资金引进循环经济重大技术、装备的，应当制定消化、吸收和创新方案，报有关主管部门审批并由其监督实施;有关主管部门应当根据实际需要建立协调机制，对重大技术、装备的引进和消化、吸收、创新实行统筹协调，并给予资金支持。B正确，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。C正确、D正确。2．注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为答案：ACD解析：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。3．下列属于承担民事责任的方式是()。A、赔偿损失B、返还财产C、支付利息D、支付违约金答案：ABD解析：本题考核的是承担民事责任的方式。根据《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响、恢复名誉;赔礼道歉。4．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。5．根据《担保法》的规定，()不可以作保证人。A、学校B、以公益为目的的事业单位C、国家机关D、医院答案：ABCD解析：以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。6．依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A、责令停止违法行为，处以罚款B、可以责令停业整顿、降低资质等级C、给以警告，限期整改D、情节严重的，吊销资质证书答案：ABD解析：《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。7．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师执业印章失效的条件包括()。A、聘用单位破产B、与聘用单位解除聘用合同关系C、年龄超过60周岁D、死亡或不具有完全民事行为能力的答案：ABD解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。8．某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有()。A、安排女工赵某在经期从事冷水作业B、批准女工孙某休产假80天C、安排15岁的周某担任仓库管理员D、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作答案：BD解析：A错误，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力强度的劳动;B正确，女职工怀孕满4个月流产的情况下，享受42天产假，用人单位批准80天产假是合法的;C错误，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人;D正确，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动，而怀孕六个月的女职工是可以安排夜班劳动的。9．下列国家机关中，有权制定地方性法规的有()。A、省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B、省、自治区、直辖市的人民政府C、省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D、省级人民政府所在地的市级人民政府答案：AC解析：本题考查的是法的形式。省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性10．关于中标人违法行为应承担的法律责任，下列表述正确的是()。A、中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5‰以上10‰以下的罚款B、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿C、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其5年至8年内参加投标的资格并予以公告D、中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还答案：ABD解析：《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处分包项目金额s‰以上10‰以下的罚款;中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告;中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。11．工程竣工验收合格后，建设单位一直拖欠施工单位的工程款，为清理债权，施工单位将该债权转让给某资产管理公司，并书面通知了建设单位，则下列说法正确的是()。A、债权转让应当通知建设单位B、债权转让后，资产管理公司若无法从建设单位得到清偿还可要求施工单位负责C、建设单位可以向资产管理公司主张以自己对施工单位的债权进行抵消D、资产管理公司享有建设单位曾向施工单位提供的付款担保的权利答案：ACD解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。A项正确，B项错误。《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。C项正确。《民法典》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。D项正确。考点：考查债权转让的效力12．招标人不得组织()踏勘项目现场。A、单个潜在投标人B、部分潜在投标人C、全部潜在投标人D、中标人答案：AB解析：本题考查的是禁止肢解发包、禁止限制、排斥投标人的规定。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。13．下列投标人的行为中，违反我国有关招标投标的法律规定的有()。A、甲公司借用其他企业的资质证书参加投标B、乙公司投标时提交了虚假的业绩证明C、丙公司和另一家施工企业组成了一个联合体，以一个投标人的身份参加投标D、丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿答案：ABD解析：本题考查的是禁止串通