2023年滑县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析

PAGEPAGE412023年滑县建设系统事业单位招聘考试笔试题库及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A、拆迁工作必须全部完成B、拆迁补偿安置资金全部到位C、拆迁工程量已完成50%D、有保证工程质量和安全的具体措施答案：D解析：申请施工许可证的条件(1)已经办理该建筑工程用地批准手续(土地使用权证);(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划;(注意建设用地规划许可证与建设工程规划许可证的区别)(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(施工图设计文件已按规定进行了审查)(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(按照规定应该委托监理的工程已委托监理)(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。2．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。A、一审程序包括普通程序和特别程序B、原告必须与案件有直接利害关系C、必须以书面形式起诉D、提交起诉状的同时提交全部证据答案：B解析：一审程序包括普通程序和简易程序。所以答案A错。《民事诉讼法》第119条规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;所以答案B对。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。所以答案C错。3．下列权利中，不属于著作人身权内容的是()。A、署名权B、修改权C、保护作品完整权D、许可使用权答案：D解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。4．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。5．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。6．行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，不属于行政许可的行为是()。A、建造师执业资格注册B、吊销资质证书C、颁发安全生产许可证D、核准企业资质等级答案：B解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。7．下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A、使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B、使用伪造、变造的许可证件投标C、提供虛假的财务状况或者业绩投标D、提供虛假的信用状况投标答案：A解析：《招标投标法》第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。8．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产权和人身权的双重性答案：C解析：知识产权的专有性：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。9．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A、继续履行、消除危险或者赔偿损失B、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C、返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D、恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：B解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。10．关于委托代理的说法，正确的是()。A、委托代理授权必须采用书面形式B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任答案：C解析：A错误，委托代理可以采用书面形式，也可以采用口头形式。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。11．某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷，双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于()。A、民事纠纷B、行政纠纷C、刑事附带民事纠纷D、程序纠纷答案：A解析：建筑工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。分为两大类：财产方面的民事纠纷、人身关系方面的民事纠纷。12．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期13．某设备租赁公司出租未经安全性能检测的起重机械设备，被责令停业整顿，并处一定数额的罚款。该罚款数额应是()。A、1万元以上2万元以下B、2万元以上5万元以下C、5万元以上10万元以下D、10万元以上15万元以下答案：C解析：出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。14．下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是()。A、房屋买卖纠纷B、装饰材料买卖纠纷C、工程监理合同纠纷D、工程施工合同纠纷答案：A解析：专属管辖要求，《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。15．施工企业必须为职工办理的保险是()。A、意外伤害险B、职业责任险C、工伤保险D、财产险答案：C解析：工伤保险强制险，必须办理;意外伤害险是商业险，国家鼓励企业为员工办理。16．根据《招标投标法》的规定，在投标截止日后到投标有效期终止前，下列投标人的行为将导致其投标保证金被没收的是()。A、甲投标人修改其投标文件B、乙投标人补充其投标文件C、丙投标人替换其投标文件D、丁投标人撤销其投标文件答案：D解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。17．在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于()。A、书证B、物证C、视听资料D、电子数据答案：A解析：书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部分或全部的物品。视听资料，是指利用录音、录像等方法记录下来的有关案件事实的材料。电子数据，是指与案件事实有关的电子邮件、网上聊天记录、电子签名、网络访问记录等以电子形式存在的证据。18．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。19．经有关部门审批，属于必须招标的项目是()。A、主要使用农民工修建的乡村公路工程B、为紧急安置灾民而修建的活动板房C、利用扶贫资金修建的农田水利工程D、施工合同估算价400万元的由外国政府援建的乡镇卫生院工程答案：D解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。20．下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付C、交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移答案：D解析：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人(A错)。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付(B错)。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行.但应当给对方必要的准备时间(C错)。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移(D对)。21．根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是()。A、施工单位签署的工程保修书B、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D、完整的技术档案和施工管理资料答案：C解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、逢筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。22．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。23．建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经()审批后，由土地主管部门划拨土地。A、县级以上人民政府B、设区的市级以上人民政府C、省级人民政府D、国务院答案：A解析：建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。24．物证、档案、鉴定结论其证明力一般大于()。A、勘验笔录和经过公证、登记的书证B、视听资料和证人证言C、勘验笔录、证人证言D、经过公证、登记的书证和视听资料答案：B解析：物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言25．投标有效期的起始时间是()时。A、发售招标文件B、投标截止C、评标结束D、发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。26．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。27．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。28．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，每吨的市场价约为310元，双方约定保管费用为3000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以()。A、行使质押权变卖全部水泥B、行驶质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。29．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。30．在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理答案：D解析：无因管理的定义。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。A选项无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。B选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。C选项侵权行为，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。31．某招标项目，投标有效期为2013年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2013年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2013年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。A、招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任B、中标通知书只需要寄给中标人C、招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任答案：C解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。32．我国民事诉讼中的()是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。A、质证B、证据交换C、认证D、证明责任答案：B解析：我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在人民法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。33．标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①现实交付;②简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。34．《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A、2人B、3人C、4人D、6人答案：B解析：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。35．下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A、在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C、特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明D、建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报答案：D解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。36．注册建造师担任施工项目负责人，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业。特例情况是()。A、发包方同意更换项目负责人B、承包方同意更换项目负责人C、发包方与承包方产生了合同纠纷D、因不可抗力解除施工合同答案：A解析：如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。37．位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是()。A、无需经任何部门许可B、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可C、应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可D、应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可答案：D解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。38．关于中标人法律责任的说法，正确的是()。A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B、中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还C、中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D、中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格答案：B解析：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%。以上10%。以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。故A项错误。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。B对39．根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。A、6B、12C、24D、48答案：D解析：《民事诉讼法》规定，当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。40．某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。41．下列选项中，属于行政处罚的是()。A、罚金B、没收非法财物C、拘役D、管制答案：B解析：行政处罚的种类：警告;罚款;没收违法所得，没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。42．根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于()。A、临时安全防护设施支出B、应急演练支出C、新建项目安全评价D、安全生产宣传支出答案：C解析：建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。43．2018年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例?见定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。44．按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是()。A、《建设工程质量管理条例》B、《北京市招标投标条例》C、《招标投标法》D、《工程建设项目施工招标投标办法》答案：A解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。45．注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。A、注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、要求注册建造师公布个人信息D、要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。46．根据《物权法》规定，建设用地使用权属于()。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权答案：B解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。47．下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A、正在建造的船舶B、在建工程项目C、城市土地使用权D、被法院扣押的车辆答案：D解析：详见不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产48．某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对此给予的行政处罚不包括()。A、责令停业整顿B、责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款C、吊销资质证书D、降低资质等级答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。49．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、缴纳罚金答案：B解析：如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。50．甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()。A、原合同已经终止B、必须签订变更协议C、合同内容已变更D、合同主体未变更答案：D解析：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。可见合同主体未变更。选D二、多选题1．根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。A、意外伤害保险B、工伤保险C、生育保险D、基本养老保险答案：BCD解析：2010年10月颁布的《中华人民共和国社会保险法》(以下简称《社会保险法》)规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险筹社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。2．民事法律行为书面委托代理的，授权委托书应当载明()。A、代理人的姓名或者名称B、代理人的资质C、代理事项、权限和期间D、第三人的姓名或者名称答案：AC解析：委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。3．在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。A、对责令停止施工的项目允许其开工建设B、吊销资质证书C、颁发施工许可证D、核准企业资质等级答案：CD解析：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。4．关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括()。A、斡旋B、和解C、调解D、仲裁答案：BCD解析：关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括：和解、调解、仲裁、诉讼5．某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有()。A、安排女工赵某在经期从事冷水作业B、批准女工孙某休产假80天C、安排15岁的周某担任仓库管理员D、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作答案：BD解析：A错误，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力强度的劳动;B正确，女职工怀孕满4个月流产的情况下，享受42天产假，用人单位批准80天产假是合法的;C错误，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人;D正确，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动，而怀孕六个月的女职工是可以安排夜班劳动的。6．下列属于无权代理的是()。A、转托代理权B、没有代理权C、超越代理权D、代理终止后的代理答案：BCD解析：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权;(2)超越代理权;(3)代理权已终止。7．民事诉讼与调解、仲裁这些非诉讼解决纠纷的方式相比，具有的特征包括()。A、公权性B、强制性C、自愿性D、独立性答案：AB解析：民事诉讼的基本特点。民事诉讼有如下特征：(一)公权性(二)程序性(三)强制性。8．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。9．根据《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼必须符合的条件包括()。A、有明确的被告B、有具体的事实根据C、有具体的诉讼请求D、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖答案：ABCD解析：行政诉讼的起诉条件。提出行政诉讼应当符合下列条件：(1)原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实根据;(4)属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。10．下列施工合同中，属于无效合同的有()。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的答案：ABCD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《民法典》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。11．下列违约责任承担方式可以并用的有()。A、赔偿损失与继续履行B、继续履行与解除合同C、定金与支付违约金D、赔偿损失与修理、重作、更换答案：AD解析：本题可用排除法得出正确答案。B项实际履行与解除合同，合同解除后未履行的部分不再履行，如果与实际履行并用将产生请求内容相悖，故错误。C项定金与支付违约金，按照法律规定当事人既约定违约金又约定定金时，一方违约的，另一方可以选择适用违约金或者定金条款;故C项错误。民事责任的承担方式:《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响、恢复名誉;(10)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。所以D正确继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。所以A正确，B错误继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。12．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。13．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施