2022年襄樊老河口市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年襄樊老河口市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。2．根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是()。A、当事人丧失履约能力B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定D、违反法定的形式答案：C解析：《民法典规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、的强制性规定。3．根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款答案：C解析：权利质押一般是将权利凭证交付质押人担保，可以质押的权利：(1)汇票、支票、本票;债券、存款单;仓单、提单;(2)可以依法转让的基金股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。可见C为正确选项4．关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。A、招标文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原投标截止时间开标答案：C解析：招标基本程序。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。所以选项A和选项B是错误。选项C是正确的。选项D，不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。5．关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。A、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议B、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。6．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处()的罚款。A、中标项目金额10‰以上10‰以下B、中标项目金额10%以上20%以下C、中标项目金额5‰以上10‰以下D、中标项目金额5%以上30%以下答案：C解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。7．注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册答案：C解析：《《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。8．根据《招标投标法》的规定，在投标截止日后到投标有效期终止前，下列投标人的行为将导致其投标保证金被没收的是()。A、甲投标人修改其投标文件B、乙投标人补充其投标文件C、丙投标人替换其投标文件D、丁投标人撤销其投标文件答案：D解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。9．某建筑公司认为供货商供应的建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，供货商向法院提起诉讼，所出具的证据中证明力度大于其他证据的是()。A、送货单B、合格证C、专业机构出具质量鉴定意见D、合同书答案：C解析：由于鉴定意见是运用专业知识所作出的鉴别和判断，所以，具有科学性和较强的证明力。10．根据《民事诉讼法》的规定，诉讼当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A、1~2B、1~3C、2~3D、3~5答案：A解析：诉讼代理人。当事人，法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。11．初始注册证书与执业印章有效期为()年。A、1B、2C、3D、5答案：C解析：初始注册证书与执业印章有效期为3年。12．关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是()。A、与诉讼相比，仲裁的保密性更强B、与诉讼相比，仲裁更为快捷C、仲裁是最能体现当事人意思自治原则的争议解决方式D、仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力答案：D解析：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。裁决书自作出之日起发生法律效力。13．某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会()。A、考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受B、对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C、对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D、应直接拒收答案：D解析：投标文件的送达和签收。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。14．根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分15．实行开工报告审批制度的建设工程，对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的工程不同的是()。A、资金到位情况B、投资项目市场预测情况C、设计图纸是否满足施工要求D、现场条件是否三通一平等答案：B解析：开工报告审查的内容主要包括：(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。施工许可证的法定批准条件(7)建设资金已经落实;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，(3)施工场地已经基本具备施工条件;16．仲裁庭调解达成协议的，调解书自()即发生法律效益。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签字后C、人民法院确认后D、当事人签收后答案：D解析：调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决。17．在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是()。A、申请人撤销强制执行申请的B、案外人对执行标的提出确有理由的异议的C、据以执行的法律文书被撤销的D、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的答案：B解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。18．下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人重伤D、被代理人与代理人之间的监护关系消灭答案：A解析：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。新教材被代理了死亡也是终止19．在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。A、未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第(4)项、第(5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，选项A、B、C、D都属于责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款的行为，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。20．下列关于建设工程招标投标的说法正确的是()。A、使用国有资金的建设项目必须公开招标B、民间投资的建设项目可以直接发包C、依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制D、招标项目不能划分标段分段招标答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。，所以A不对。一定要国有资金占主导地位或控股才行2020版教材P72页，民间投资也有大型基础设施或者关系公众利益和安全的当然也要招标，所以B不对。2020版教材P76页：《招标投标实施条例》还规定，招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。说明D也不对。2020版教材P73，依法必须进行招标的项目，其招投标活动不受地区、部门的限制，C正确。21．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是()。A、双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B、双方签收的仲裁调解书C、人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D、双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书答案：B解析：调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。22．如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩要求的为()A、建筑面积3万平方米以上的建筑工程1项B、建筑面积2万平方米以上的建筑工程1项C、建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项D、建筑面积1万平方米以上的建筑工程1项答案：C解析：(3)建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积5万平方米建筑工程2项;23．必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是()。A、工程控制网测量复核B、分项工程质量验收C、下一道工序施工D、建设工程竣工验收答案：D解析：工程监理的职责和权限未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。24．下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。25．下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A、关系社会公共利益和安全的基础设施项目B、关系公众利益和安全的公用事业项目C、使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目;AB符合这一条。26．场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容是()。A、保证方式B、保证期间C、保证担保范围D、被保证人的其他债权答案：D解析：保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。27．下列关于建筑工程发包、承包的表述，符合《建筑法》的是()。A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级可以承揽工程B、实际施工人可以以其他施工企业名义承揽工程C、发包人有权对承包人选定的专业分包单位予以认可D、发包人可以指定承包人购买特定品牌的建筑材料答案：C解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。AB错。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。D错。选C28．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A、本单位职工B、施工现场人员C、施工现场从事特种作业的人员D、施工现场从事危险作业的人员答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。29．在建设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A、招标代理B、劳务分包C、水电分包D、工程主体分包答案：D解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承办单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。30．某施工承包合同约定“本工程结算按照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》执行”。6月1日，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算价1800万元，则发包人应在()内审查完毕，否则视为认可。A、28日B、30日C、45日D、60日答案：B解析：工程竣工结算审查期限要求，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;(2)500万元-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;(3)2000万元-5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。31．某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。A、3月1日B、2月1日C、4月1日D、6月1日答案：A解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。32．根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A、处以20万元罚款B、责令施工企业限期改正C、吊销施工企业营业执照D、降低施工企业资质等级答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。33．王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。A、2009年3月1日B、2010年3月1日C、2011年3月1日D、2013年3月1日答案：B解析：5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;34．在工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是()。A、建设単位B、设计单位C、规划単位D、施工图设计文件审査单位答案：D解析：施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。35．用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，情节严重的，提请()决定责令停产整顿。A、国务院B、省、自治区、直辖市人民政府C、市级以上人民政府D、县级以上人民政府答案：D解析：用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，由劳动行政部门或者有关部门责令改正，可以处以罚款;情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成劳动者生命和财产损失的，对责任人员比照刑法第187条的规定追究刑事责任。36．某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A、施工单位不再承担保修责任B、建设单位自己负责维修C、施工单位仍须承担保修责任D、防水材料厂家承担维修责任答案：C解析：建设工程质量的最低保修期限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。37．根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为()。A、本案审判员B、本案的鉴定人员C、本案翻译人员D、本案被告的代理人答案：D解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系;(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的;(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告的代理人不属于法定回避的人员。选D38．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。39．关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。A、接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B、守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D、未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A解析：赔偿损失的限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担;选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔;选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。参见40．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。41．某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系答案：C解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。42．关于建设单位工程发包的做法，正确的是()。A、允许分包单位再次分包B、将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C、向总承包单位直接指定分包单位D、将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买答案：B解析：建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;故选B43．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见44．根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、省B、市C、县D、乡答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。45．北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A、深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B、北京市的人民法院有管辖权C、上海市的人民法院有管辖权D、合同约定的管辖法院条款无效答案：A解析：《民事诉讼法》规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖;合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。46．订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照()的市场价格履行。A、订立合同时的订立地B、订立合同时的履行地C、履行合同时的订立地D、履行合同时的履行地答案：B解析：(1)买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。47．根据《建筑法》，如合同约定建筑材料由承包单位负责采购的，则()。A、发包人可以为承包单位指定生产厂，而不能指定供应商B、发包单位指定生产厂、供应商属于违法C、发包单位指定生产厂、供应商合法D、发包人为承包单位指定的材料质量缺陷由承包单位承担责任答案：B解析：按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或指定生产厂、供应商。48．某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A、用其他建筑企业的名义承揽工程B、允许他人以本企业名义承揽工程C、与他人联合承揽工程D、违法分包答案：B解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在如下情形之一的属于转包：(3)施工总承包单位或者专业承包单位未在施工现场设立项目管理人员或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的。49．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：A解析：《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。50．对民事诉讼法的基本特征表述正确的是()。A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B、除简易程序外均采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭;采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭二、多选题1．对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。A、自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B、当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C、当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D、当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的答案：AD解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。2．违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的答案：CD解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。3．根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A、双方当事人均不满意仲裁结果B、没有仲裁协议C、对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据D、没有对另一方当事人形成强制作用答案：BC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。4．关于劳务派遣的说法，正确的有()。A、劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离B、经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可C、实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同D、劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施答案：ABD解析：劳务派遣，其实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。其显著特征是劳动者的聘用与使用分离。《劳动合同法》规定，劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备下列条件(1)注册资本不得少于人民币200万元;(2)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施;(3)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度;(4)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。5．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。A、施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误答案：CD解析：本题考查的是违约责任的免除。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由;因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6．下列选项中属于保证担保范围的有()。A、主债权B、抵押权C、违约金D、主债权的利息答案：ACD解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。7．依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位答案：ABC解析：《建筑法》以及《建设工程质量管理条例》规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。8．在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，下列说法错误的是()。A、承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B、在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施C、在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准答案：CD解析：在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，要求承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外;在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门。9．根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书答案：ABD解析：竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。10．关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。A、不得压缩合同工期B、确保地下管线的安全C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料答案：CD解析：考查建设单位相关的安全责任。需要临时占用规划批准范围以外场地的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。CD正确、选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。11．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的有()。A、建立进货验收制度B、在产品的标识上覆盖其他畅销品牌标识C、对使用功能有瑕疵的产品在销售前做说明D、为扩大销售，对外虚假宣传自己销售的产品曾荣获部优称号答案：AC解析：考查销售者的产品质量责任和义务需要掌握销售者所承担的产品质量责任和相关的义务。《产品质量法》规定了销售者所应承担的积极义务和消极义务(即禁止性义务)。积极义务包括：进货检验的义务，即销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识;保持产品质量的义务;确保标识规范的义务，此义务与生产者承担的责任是一样的。消极义务包括：销售者不得伪造产地、冒用他人的厂名、厂址;销售者销售产品，不得以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品。本题问“供应商的哪些行为符合《产品质量法》”，可以采用排除的方法，B项违法了确保标识规范的义务，D项属于虚假宣传自己产品的行为。其他各项供应商的行为均不违法律的强制性规定，也未损坏他人的合法权益，符合《产品质量法》的规定。12．抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。A、转让行为无效B、转让所得价款应当由抵押权人所有C、转让所得价款可以向第三人提存D、转让行为有效答案：CD解析：抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。13．下列原则属于专利权的侵权行为的是()。A、未经专利人许可，实施其专利B、假冒他人专利C、使用他人专利D、以非专利产品冒专利产品答案：ABD解析：专利人的权利：发明和实用新型专利权被授予后，除《专利法》另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。14．根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。A、矿山企业B、建筑施工企业C、日用化学品生产、经营、储存单位D、危险化学品生产、经营、储存单位答案：ABD解析：本题考查的是施工安全生产许可制度。《安全生产许可条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。15．建筑施工项目负责人在安全生产中的职责包括()。A、建立、健全本单位安全生产责任制B、保证本单位安全生产投入的有效使用C、