2023年丘北县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析VIP

PAGEPAGE412023年丘北县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由()管辖。A、仲裁机构所在地中级人民法院B、仲裁机构所在地高级人民法院C、被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D、被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院答案：A解析：当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。2．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A、纪念建筑物属于国家所有B、近现代代表性建筑属于国家所有C、石刻属于国家所有D、古文化遗址属于国家所有答案：D解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。3．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为().仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A、2个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。4．事故调查组的组成应当遵循()的原则。A、公平、公正B、诚实信用C、实事求是D、精简、效能答案：D解析：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。5．项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是()。A、业主可以要求监理单位赔偿损失B、监理公司不承担任何责任C、业主无权要求监理单位赔偿损失D、监理公司应承担刑事责任答案：A解析：《民法典》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”6．关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是()。A、事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B、报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域C、单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D、立即报告是指在事故发生1小时内报告答案：A解析：施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。所谓立即报告，是指在事故发生后的第一时间用最快捷的报告方式进行报告。参见~242。7．根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;8．用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照我国《劳动合同法》规定的经济补偿标准的()倍向劳动者支付赔偿金的，不再支付经济补偿。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照本法第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金的。9．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须()。A、全面、完整B、真实、准确C、统一、系统D、全面、准确答案：B解析：勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。10．在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A、委托招标B、委托签约C、委托设计D、委托诉讼答案：C解析：代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。11．下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A、城市轨道交通专业承包不分等级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包答案：D解析：下列建筑业企业资质，由工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可：(1)施工总承包资质序列二级资质及铁路、通讯工程施工总承包三级资质;(2)专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、铁路、水利、民航专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质);(3)专业承包资质序列二级资质(不含铁路、民航方面的专业承包二级资质);铁路方面专业承包三级资质;特种工程专业承包资质。12．下列可视为投标人相互串通投标的是()。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标D、投标人以弄虚作假方式骗取中标答案：A解析：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。13．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。14．我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。A、第一审民事案件B、第二审民事案件C、重大涉外案件D、在全国有重大影响的民事案件答案：A解析：我国法院有四级，分别是：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院。每一级均受理一审民事案件。15．关于禁止投标人以行贿的手段谋取中标，按《反不正当竞争法》规定，没有违法的行为是()A、经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入帐了B、经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人C、经营者采用财务或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人D、经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金答案：D解析：《反不正当竞争法》还规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实人账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。16．施工企业必须为职工办理的保险是()。A、意外伤害险B、职业责任险C、工伤保险D、财产险答案：C解析：工伤保险强制险，必须办理;意外伤害险是商业险，国家鼓励企业为员工办理。17．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。A、要求施工单位整改B、要求施工单位停止施工C、向安全生产监督行政主管部门报告D、向建设工程质量监督机构报告答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者拒不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。18．发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。A、不予受理B、依法受理C、撤销裁决书D、重新审理并作出判决答案：A解析：仲裁实行一裁终局的制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。19．根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A、全国人大常委会B、国务院C、最高法院D、全国人民代表大会答案：A解析：(五)需要由有关机关裁决适用的特殊情况。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。20．未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。A、无效B、有效C、在工程质量合格的前提下有效D、经监理工程师认可才有效答案：A解析：《注册建造师管理规定》中规定，未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。21．根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记答案：D解析：重点掌握不动产物权生效的一般原则。按照《担保法》、《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。D项正确。考生复习此类知识点时，要注意不动产物权生效的一般原则，即：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。而抵押权属于担保物权，不动产的抵押权设立应适用不动产物权生效原则，即不动产抵押权自登记时设立。22．建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、建设工程施工许可证D、房屋销售许可证答案：C解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料23．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。24．2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是()。A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据C、应当以两个合同的平均价作为结算依据D、不以任何一份施工合同为准，应当重新协商签订施工合同答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。25．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C26．甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()。A、原合同已经终止B、必须签订变更协议C、合同内容已变更D、合同主体未变更答案：D解析：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。可见合同主体未变更。选D27．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。28．《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。29．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。30．在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A、施工单位、建设单位B、建设单位、施工单位C、施工单位、监理单位D、监理单位、施工单位答案：A解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。31．建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A、施工投标保证金B、预付款担保C、施工合同履约保证金D、工程款支付担保答案：B解析：四)预付款担保：是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。32．没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：D解析：无因管理无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。33．《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A、2人B、3人C、4人D、6人答案：B解析：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。34．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是()。A、甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B、甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C、甲公司约定的权利自合同公证后获得D、甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利答案：A解析：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机关申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。公证和登记都不是地役权设立的条件。需役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。可见甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。担保物权是指权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。35．某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。A、2年B、3年C、5年D、8年答案：C解析：《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。36．《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月答案：D解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。37．工程承包企业取得法人资格的时间是()。A、公司宣布成立B、注册资金到位C、取得资质证书D、工商行政管理机关核准登记答案：D解析：营利法人经依法登记成立;依法成立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照;营业执照签发日期为营利法人的成立日期38．根据《担保法》的规定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，其定金合同()之日起生效。A、按照合同约定B、从实际交付定金C、按照签订之日D、从双方口头约定答案：B解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。39．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A、高等院校B、国家机关C、社会团体D、公民答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构不可以作为保证人。40．下列不属于代理主要种类的是()。A、委托代理B、法定代理C、转代理D、意定代理答案：C解析：代理包括委托代理、法定代理。41．招标人对已发出的招标文件需要进行修改或澄清的，应在提交投标文件的截止时间至少()前进行，否则应顺延提交投标文件的截止时间。A、3B、5C、10D、15答案：D解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。42．《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过投标项目估算价的()。A、1%B、2%C、3%D、5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%。43．2009年11月10日，甲建筑公司将建设单位告上法庭，要求乙建设单位支付工程款合计200万元。庭审中，甲建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性。该施工承包合同属于()。A、书证B、物证C、证人证言D、鉴定结论答案：A解析：掌握证据的种类书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，，如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。B物证指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。C证人指了解案件真实情况并向法院或当事人提供证词的人。D鉴定结论是诉讼证据的一种。鉴定结论不同于证人证言等人证，因为鉴定人没有直接或间接感知案件情况鉴定结论是表述判断意见而不是陈述事实情况。44．在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是()。A、建筑材料进场B、建筑设备安装C、隐蔽工程验收D、工程竣工验收答案：D解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。45．某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括()。A、在开工的3日前口头通知管道所属单位B、在开工的7日前书面通知管道所属单位C、与管道所属单位共同制定应急预案D、采取相应的安全防护措施答案：A解析：2013年12月经修改后颁布的《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。46．有关从业人员在安全生产活动中的义务包括()。A、掌握本岗位工作所需的安全生产知识B、制定安全生产事故的处理程序C、绝对服从作业指挥D、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：A解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(二)接受安全生产教育培训的义务;(三)施工安全事故隐患报告的义务;47．某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是()。A、设计单位B、居住学员C、建设单位D、施工单位答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。48．某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。A、企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B、企业的工会代表与劳动行政部门的代表C、企业的职工代表、用人单位代表和工会代表D、企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表答案：C解析：劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。49．下列选项中，属于转包工程的是()。A、分包单位将其承包的建设工程再分包B、总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成C、建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成答案：D解析：第八条存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(一)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的;(二)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(三)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(四)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的;(五)专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;(六)承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(七)专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外;(八)专业作业的发包单位不是该工程承包单位的;(九)施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。50．对民事诉讼法的基本特征表述正确的是()。A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B、除简易程序外均采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭;采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭二、多选题1．关于建筑市场诚信行为公布的表述中，正确的有()。A、优良信用信息公布期限一般为3年B、招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录C、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告D、经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开答案：ABC解析：第一条建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：(一)基本信息长期公开;(二)优良信用信息公开期限一般为3年;(三)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。2．根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容D、有施工企业签署的工程保修书答案：ABD解析：竣工验收应具备的法定条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。3．在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者被依法追究刑事责任B、女职工在孕期、产期、哺乳期C、患病或者负伤，在规定的治疗期内的D、因工负伤并被确认丧失劳动能力答案：BCD解析：《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业病健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(三)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(四)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(五)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;(六)法律、行政法规规定的其他情形。4．关于终止劳动合同经济补偿的表述中，正确的有()A、工作年限为6个月以上不满1年的，按1年计算B、工作年限不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资D、劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的，按实际平均工资支付答案：ABC解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。5．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。6．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。7．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A、代理人丧失民事行为能力B、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。8．我国《民事诉讼法》主要根据案件的()来确定级别管辖。A、结构B、性质C、特点D、案件影响答案：BD解析：我国《民事诉讼法》主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额来确定级别管辖。9．关于担保的说法，正确的有()。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。10．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。11．在关于公民宪法权利的下列表述中，正确的有()。A、禁止非法搜查公民的身体B、公民有休息的权利C、就业前的公民有接受必要的劳动就业训练的权利D、公民监督权是指人民陪审员参与案件审理的权利答案：ABC解析：D项错误，监督权是指宪法赋予公民监督国家机关及其工作人员的活动的权利。12．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。A、机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用B、使用未经验收的整体提升脚手架C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械D、在施工组织设计中未编制安全技术措施答案：ABCD解析：施工单位有下列行为之一的责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿。并处10万以上30万以下罚款1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格投入使用的2)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的3)委托不具有相应资质的单位承担事故现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的4)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。13．监理工程师对所监理的工程实施监理的依据有()。A、有关的技术标准B、工程监理规划C、工程施工承包合同D、经批准的工程设计文件答案：ACD解析：监理工作的主要依据是：(1)法律、法规，如《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。14．职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有()。A、在停工留薪期内，原工资福利待遇不变B、在停工留薪期内，薪酬由所在单位支付C、停工留薪期一般不超过6个月D、工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇答案：ABD解析：《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工