2023年双牌县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析

PAGEPAGE432023年双牌县建设系统事业单位招聘考试笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是()。A、废止B、局部修订C、继续有效D、复审答案：B解析：凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：(1)国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用;(2)国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益;(3)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;(4)需要对现行的国家标准做局部补充规定。2．下列争议中，属于劳动争议的是()。A、企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B、公司的股东李某因股息分配与该公司发生的争议C、退休职工王某与社会保险经办机构因发放退休费用发生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议答案：D解析：一、劳动争议的范围劳动争议的范围是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)法律、法规规定的其他劳动争议。3．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，()年以内不予注册。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：该题考查了注册执业人员应承担的法律责任。造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。4．在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年答案：D解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。5．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A、法院调解应由审判员一人主持B、法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。6．根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、政府工程质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。7．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上8．应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由()名仲裁员组成。A、2B、3C、5D、7答案：B解析：(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。9．勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A、委托方B、受托方C、双方共有D、协议补充答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。10．项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A、24B、27C、30D、42。答案：C解析：由于定金、违约金和造成的损失，只能选其一种进行赔偿，《担保法》规定()，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。方案一：只双倍定金，即双倍定金为15*2=30。方案二：退回定金的本金再赔偿损失，即15+12=27。取方案一和方案二的最大值所以最大可获赔30万。11．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。12．某投标人对招标项目的评标结果有异议，应当依法先向规定的受理人提出异议。该受理人应当是()。A、评标委员会B、招标人C、行政监督部门D、招标代理机构答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。13．《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。A、50%B、60%C、70%D、80%答案：C解析：《绿色施工导则》进一步规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。14．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。A、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D、本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁答案：D解析：合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(1)请求仲裁的意思表示。(2)仲裁事项。(3)选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。15．某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签字订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列表述正确的是()。A、甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B、乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C、乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D、两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。16．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：A解析：《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。17．甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。A、15日B、1个月C、2个月D、3个月答案：B解析：根据《劳动合同法》规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故B项正确。18．建筑节能分项工程验收会议由()主持。A、建筑节能工程分包人B、监理工程师C、总承包人D、建设单位法定代表人答案：B解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50300的要求，并符合下列规定：(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。19．李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A、继续履行合同B、解除合同C、李某减少部分租金D、李某将剩余租金全部返还答案：C解析：在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。20．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。21．张某2012年9月参加了全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。A、以建造师名义从事其他施工活动的管理工作B、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在多个企业受聘并执业答案：C解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国建造师注册证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事相关活动的专业技术人员。22．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。23．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，()不符合建设单位质量责任和义务规定。A、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理B、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位C、施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预答案：D解析：三、限制不合理的干预行为《建筑法》规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。《建设工程质量管理条例》规定，要限制建设单位对承包单位不合理的干预行为，而并非限制干预行为。24．《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，()。A、处项目金额10‰以上20‰以下的罚款B、处项目金额10%以上20%以下的罚款C、取消其中标资格，投标保证金延期退还D、取消其中标资格，投标保证金不予退还答案：D解析：《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。25．《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A、5万元以上10万元以下B、5万元以上15万元以下C、5万元以上20万元以下D、5万元以上25万元以下答案：D解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;26．甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A、在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B、提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C、在乙签证后开始零星项目的施工D、出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任答案：A解析：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。27．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A、高等院校B、国家机关C、社会团体D、公民答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构不可以作为保证人。28．某单位与某写字楼业主协商租用部分房屋，该单位提出租用期限为25年，写字楼业主认为该要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定的租赁期限不得超过()年。A、10B、20C、30D、40答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期满后，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。29．关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是()。A、企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B、企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩C、已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级D、已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报答案：A解析：《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。30．某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。31．某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。A、所有权B、占有权C、用益物权D、担保物权答案：C解析：占有权，是对财产实际掌握、控制的权能。(二)用益物权：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。32．甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。A、有效期满未延续注册B、工作调动未办理变更注册手续C、申请专业增项注册未得到批准D、所在聘用单位被降低资质等级答案：A解析：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。33．甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人(对增加的部分)不再承担保证责任。34．关于联合体投标，下列不符合《招标投标法》规定的是()。A、招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：A解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;35．甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。(2017)A、50万元B、80万元C、90万元D、100万元答案：C解析：定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。参见36．以下不属于建设工程竣工验收应当具备的条件是()。A、有施工单位签署的工程保修书B、有完整的技术档案和施工管理资料C、仅有施工单位和工程监理单位签署的质量合格文件D、完成建设工程设计和合同约定的各项内容答案：C解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。37．下列属于要式合同的是()合同。A、有偿B、口头C、格式D、双务答案：C解析：所谓要式合同，就是法律规定或当事人约定必须具备一定形式的合同。《民法典》明确规定：“当事人订立合同，由书面形式、口头形式和其他形式”。“法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式”。A选项为“有偿”合同。在有偿合同中，并不都要求采取特定形式订立合同。例如：买卖合同就属于有偿合同，但《民法典》中对买卖合同就没有规定特定形式，既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见A选项不符合题干要求。B选项为“口头”合同。口头合同没有固定形态，不具备要式合同的特点。可见B选项不符合题干要求。C选项为“格式”合同。格式合同又称为定式合同，它是一方当事人为与不特定的多数人进行交易而预先拟定的，且不允许相对人对其内容作任何变更的合同。《民法典第39条规定：“格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款”。格式合同属于要式合同。可见，C选项符合题干要求，是正确选项。D选项为“双务”合同。双务合同是指当事人之间都承担义务的合同。大多数合同都是双务合同。例如：买卖合同、承揽合同、建设工程合同。《民法典》对于买卖合同、承揽合同没有规定特定形式，但在第270条规定“建设工程合同应当采用书面形式”。可见，双务合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。可见D选项也不符合题干要求。考查要式合同的概念38．根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同答案：C解析：《民法典》明确规定：建筑工程合同应当采用书面形式。39．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。A、甲公司负主要责任B、乙公司负主要责任C、乙公司负全部责任D、监理公司负主要责任答案：B解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。40．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符41．招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额()罚款。A、3‰~5‰B、5‰~10‰C、5‰~15‰D、10‰~15‰答案：B解析：招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。42．下列选项中，属于行政处罚的是()。A、罚金B、没收非法财物C、拘役D、管制答案：B解析：行政处罚的种类：警告;罚款;没收违法所得，没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。43．根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于()。A、临时安全防护设施支出B、应急演练支出C、新建项目安全评价D、安全生产宣传支出答案：C解析：建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(六)安全生产宣传、教育、培训支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。44．当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。45．甲公司投标中标承包了某开发商的写字楼工程施工任务，下列做法中合法的是()。A、甲公司将部分劳务作业任务分包给乙公司B、开发方指定丙公司为安装工程的分包人C、甲公司将该工程施工任务切块分包给了不同承包商D、丙公司与开发方签订工程承包合同答案：A解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位46．下列主体中，具有保证人资格的是()。A、公益事业单位B、建筑行业协会C、清算中的法人D、国有金融机构答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：1.国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3.企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。47．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。48．根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。A、工程竣工验收合格B、颁发施工许可证C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：A解析：设计单位的质量责任和义务。工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。参见49．当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，()。A、合同不生效B、不影响合同效力C、合同无效D、合同终止答案：B解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。50．根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为合法的是()。A、甲监理公司为其上级主管部门建造的办公楼承担工程监理业务B、乙监理公司为同一集团下属的某建设工程公司承包施工的工程承担工程监理业务C、丙监理公司为同一集团下属的某建材供应公司建筑材料的工程承担工程监理业务D、丁监理公司为同一集团下属的某设备租赁公司出租建筑设备的工程承担工程监理业务答案：A解析：《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。二、多选题1．物权的种类包括()A、所有权B、占有C、不当得利D、担保物权答案：AD解析：物权包括所有权、用益物权和担保物权。2．关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B、违约责任具有连带性C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效答案：ACD解析：约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。3．下列违约情形中，不适用继续履行方式承担违约责任的有()。A、某材料供应商以材料市场价格上涨幅度过大为由拒绝履行供货义务B、因施工单位被吊销企业法人营业执照不能按时开工C、因地震导致建筑物主体结构严重损毁D、某施工单位在工程完成到付款节点后，建设单位拒绝支付工程款答案：BC解析：依据《民法典》第110条，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事实上不能履行;B选项正确，属于法律上不能继续履行;C选项正确，属于事实上不能继续履行(就损毁的主体结构而言);(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(3)债权人在合理期限内未要求履行。D选项属常见的违约行为，仍应首先适用继续履行的方式。4．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有()。A、发包人向总承包商指定分包B、承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包C、承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人D、施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转给他人答案：BC解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的;施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;法律法规规定的其他转包行为。5．在我国《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。A、保证B、抵押C、动产质押D、留置答案：BC解析：抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押是指债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该财产或财产权利作为债权的担保。质押分为动产质押与权利质押。保证必须是第三人提供担保，留置的财产，一定是合同中对方的财产。定金一定是由合同约定的一方向对方当事人支付。6．招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。A、规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B、限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应C、招标公告中表明不接受投标联合体D、对本地企业和外地企业提供不同的项目信息答案：ABD解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。7．取得安全生产许可证应具备的条件包括()。A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、资金投入符合安全生产要求C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D、企业生产过程未发生过安全事故答案：ABC解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。8．施工作业人员应享有的安全生产权利包括()。A、施工安全生产的知情权B、施工安全生产的建议权C、拒绝违章指挥权D、拒绝高空作业权答案：ABC解析：按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员享有如下的安全生产权利：(一)施工安全生产的知情权和建议权;(二)施工安全防护用品的获得权;(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(四)紧急避险权;(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(六)请求民事赔偿权;(七)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。9．某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。A、法律B、各地的地方性法规C、案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章D、行政法规答案：ABD解析：行政诉讼案例，以法律和行政法规，地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案例10．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。A、建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B、施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔C、由此延误的工期由施工单位承担违约责任D、只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺答案：ABD解析：本题考查合同的变更、《建设工程质量管理条例》第28条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”。本题中建设单位要求采用新的施工工艺的行为，属施工合同内容变更。《民法典》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”。可见A选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第285条规定：“因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用”。承包人有权依据合同及法律规定提出索赔。可见B选项符合题干要求，是正确选项。《民法典》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人可见造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。本题中是发包人要求变更施工工艺导致工期拖延，应当由发包人承担工期延误责任。可见C选项不符合题干要求。工程质量标准按照级别可以分为国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。当事人可以在合同中约定采用的标准，但采用的标准不得低于强制性国家标准。可见，D选项符合题干要求，是正确选项。法律关系构成要素可以分为主体、客体和内容。11．设计单位的质量责任包括()。A、应当根据勘察成果文件进行建设工程设计B、应当符合国家规定的设计深度要求C、应当注明工程合理使用年限D、应当指定生产厂、供应商答案：ABC解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。同时，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。设计单位指定生产厂、供应商属于违法行为。12．某建筑公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A、工程本身受损B、施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场从事建筑施工时被高空坠物砸死答案：CD解析：建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。范围应当覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。13．建设工程价款优先受偿权的范围是()。A、施工工作人员的报酬B、实际支付的建筑构配件价款C、欠付工程价款的利息D、实际支付的材料款答案：ABD解析：建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。优先受偿权的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。14．《循环经济促进法》规定，国务院和省、自治区、