污水处理工程BT合同

PAGEPAGE10******污水处理工程施工BT(建设-移交)合 同**年二月十日第一部分合同协议书授权人（全称***国有资产管理**（简称发包人或甲方BT（全称）****建设有限公司（简称承包人或乙方）其他有关法律法规的规定，基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******合同。第一条 含义说明、“BT”指“Build-Transfer约定回购本项目。[******本合同第三条。本项目，并在建成后向甲方移交本项目、取得相应回购价款的权利。、本协议书中其他有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》和第三部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。第二条证明和保证、甲方同意将******污水处理工程项目的特许权授予乙方，由乙方按照本合**政府/甲方关于特许权的批准/同附件一。、********[2008]155、甲方保证按时回购的承诺，作为本合同的附件三。、乙方同意以BT模式投资建设和移交******污水处理工程项目第三条 项目概况3.1、项目名称：******污水处理工程施工BT(建设-移交)项目（目。3.2、建设地点：********，*****。、建设规模：BT2.5/天的******程。、承包范围：厂区内除设备采购（不包括自控、监控设备）由甲方承担外，BT（监理、质监由甲方另行委托，不包括在本合同范围内。、工程开工时间：**年2月10日，投资建设工期：270试车不包含在此工期范围内，甲方根据项目试运营期间的具体情况自行确定。3.6、质量标准：合格，符合国家现行验收标准。第四条 项目实施方式及承诺回购，项目融资、建设、验收合格后由乙方向甲方移交。5000竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付回购价款第五条 工程建设费用、工程建设费用的确定：量据实结算。材料采购及价格：排海工程主材、自控及监控设备由乙方组织采购，甲方（2.5%计取。20030636/日作为36/33/日执行11%。工程建设费用按照招标文件中的费用组成为准：建安费（确定、设备安装费和调试费、保险费、招标服务费、甲购设备采保费（1%计取）BT终价款的优惠。、工程建设费用的审计项目竣工验收后乙方将工程竣工决算报告报送甲方，由甲方送交**审计****审计**3030**审计****市审计**审计的结果为准。审计费用按有关规定执行，不包含在工程建设费用中。、工程建设费用中包括的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险第六条 合同价格及回购价款BT资费用两部分组成。、融资费用的确定融资费用指投入本项目资金的融资所需附加费用，包括建设期融资费用和回购期融资费用。建设期融资年利率为%，回购期融资年利率为%。建设期融资费用及结算方式：建设期融资费率为年利率6.4850％计取。回购期融资费用结算方式：以回购基价、回购期融资费率11%（年利率费用之和。、回购费用计算方法：建设期融资费用=工程建设费* %*9/12/2回购基数=工程建设费+建设期融资费用第一期支付还本付息回购款=回购基数*40%+回购基数*%/2第二期支付还本付息回购款=回购基数*30%+回购基数*60%*%第二期支付还本付息回购款=回购基数*30%+回购基数*30%*%总回购款=第一期支付还本付息回购款+第二期支付还本付息回购款+第三期支付还本付息回购款。逾期支付回购款时，根据回购期年融资利率支付逾期回购利息和违约金。调整。第七条项目竣工验收与移交、项目验收157157收日期。算、移交和回购。、竣工验收工程的保护（工程试运营起始日担所有责任和费用。、项目移交10BT第八条回购价款的支付和担保、回购期限及回购价款的支付方式本项目回购期限为两年半，甲方分三次向乙方支付回购价款。自本项61830余的回购价款全部支付完毕。非乙方原因导致本项目中止、工期延误三个月以上或终止的，乙方有权要求甲方对已实施项目计算工程建设和融资费用并回购（七条所规定的方式执行。、回购担保合同签订后四月内，甲方向乙方提供财政担保一份。第九条违约责任、甲方违约责任失的，应予以赔偿。甲方无故对乙方实施罚款、取消乙方建设权的，经既定程序（法院判决等甲方逾期支付回购价款的，逾期三十日内的，每逾期一日，甲方向乙方支回购履约保函扣除当期应支付价款和违约金。10%支付违约金。10%支付违约金。、乙方违约责任施工过程中，甲方若发现因乙方自身质量和资金原因不能按期完工造成工工期延误在三个月内，每延误一日,按有关规定支付回购款万分之二的违约金支10%。乙方应严格按照已批准的工程建设总计划组织施工，对于建设过程中的关BT回购价款中。乙方在项目实施中应按有关合同约定支付分包单位、供应商、民工钱款或其承包内容，所有损失由乙方承担。、甲方应做好施工现场的拆迁理赔工作，并按期提供图纸，如因甲方原因和13.1责任。成的工程损坏，甲方承担修复责任和费用，乙方不承担违约责任。9.4、双方与本项目有关的书面协议或文件所规定的违约责任。第十条争议解决在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决或请建设主管部门调解，协商或调解不成向***人民法院提请诉讼第十一条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、双方的纪要和补充协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预（结）算书9、其他与本项目相关文件10同等法律效力。第