2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题练习试卷B卷附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题练习试卷B卷附答案单选题（共60题）1、（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是()。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】B2、关于违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】C3、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称或标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术【答案】D4、下列材料的采购合同，单项合同估算价在200万元人民币以上，必须进行招标的是（）。A.使用世界银行援助资金的项目B.使用国有企业事业单位资金200万元以上的项目C.使用外国企业贷款的项目D.施工合同总价为800万元的项目【答案】A5、下列不属于竣工验收条款内容的是（）。A.验收标准B.验收方式C.验收日期D.验收地点【答案】D6、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】D7、关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C8、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行【答案】D9、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D10、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】C11、关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（）。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定【答案】B12、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.串通投标罪【答案】C13、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C.代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止【答案】B14、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。A.法院调解应由审判员一人主持B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同【答案】B15、下列行为中，属于要约的是()。A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书【答案】C16、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。A.行政行为具有强制性B.行政行为以无偿为原则C.行政行为具有不可裁量性D.行政行为是执法行为【答案】C17、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（）。A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理C.只有法律才有权增加施工许可证的申领条件D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】B18、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】D19、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地建设行政主管部门进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【答案】D20、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】B21、根据《招标投标法》的规定，下列施工单项合同估算价在400万元人民币以上的合同，不必须进行招标的是（）。A.大型基础设施B.大型企业投资的项目C.全部使用国有资金投资的项目D.使用外国政府援助资金的项目【答案】B22、某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于均未办理抵押登记，抵押权不成立B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿D.同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权【答案】C23、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】C24、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是（）。A.甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局B.法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行C.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行D.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼【答案】D25、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.乙可以拒绝甲的追赔要求C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝【答案】C26、租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【答案】A27、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】A28、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】A29、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。(2017)A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】A30、不可以成为保险合同受益人的包括（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】D31、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】A32、根据法律规定，国有土地使用权的出让方式受到严格限制的（）。A.拍卖B.划拨C.招标D.协议【答案】B33、在某一大型项目施工过程中，施工企业从甲材料供应商处采购了一批材料，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的材料款支付给了乙设备租赁公司。关于该材料款处理的说法，正确的是（）。A.甲材料供应商与乙设备租赁公司属于不当得利之债B.施工单位与乙设备租赁公司属于合同之债C.施工企业与甲材料供应商属于侵权之债D.乙设备租赁公司和施工企业属于不当得利之债【答案】D34、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】A35、（2021年真题第1批）关于建筑工程一切险说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】C36、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】A37、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲应当对乙承担违约责任C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】A38、有关总包分包的责任承担表述,不正确的是（）A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任【答案】D39、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】B40、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书B.文物行政管理部门颁发的文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】D41、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.应当及时发布公告B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预文件、招标文件的潜在投标人C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息【答案】A42、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】B43、下列合同债务中，可以转移的债务是（）。A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务B.必须采取施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.施工合同中关于主体结构施工的债务【答案】A44、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A.“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益;B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁;C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质三个序列;D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理;【答案】D45、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】B46、甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权（）承担违约责任。A.要求丙承担违约责任B.要求乙承担违约责任C.要求乙和丙共同承担违约责任D.要求乙或者丙承担违约责任【答案】B47、关于建造师执业的说法，不正确的是()。A.同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理B.工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理C.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换D.发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人【答案】B48、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】C49、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】D50、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】D51、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当办理（）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续【答案】A52、根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请3个以上的投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读【答案】C53、根据《绿色施工导则》，关于节材与材料利用的说法，正确的是（）。A.应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10%B.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存C.采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数，优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D.应就地取材，施工现场800公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上【答案】B54、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。A.专属管辖B.一般地域管辖C.特殊地域管辖D.协议管辖【答案】A55、关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）A.建筑企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在建筑企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续C.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】A56、下列项目中，可以不进行招标的是（）。A.某市国际会议中心B.国家投资建设的国有铁路C.世行贷款的某高速公路项目D.某居民在自己的宅基地上建造房屋【答案】D57、（）是指财产实际掌握、控制的权能。

A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权【答案】B58、根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()A.劳动行政部门代表B.工会代表C.职工代表D.企业方面代表组成【答案】C59、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】C60、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是()。A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批【答案】A多选题（共30题）1、（2021年真题第2批）下列情形中，可以引起诉讼时效中断的有（）。A.权利人申请仲裁B.不可抗力C.义务人同意履行义务D.权利人向义务人提出履行请求E.权利人被义务人或者其他人控制【答案】ACD2、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD3、施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.消除安全事故隐患E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BCD4、关于招标人的做法，正确的有（）。A.招标人指定特定的供应商B.招标人组织所有投标人踏勘项目现场C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件的D.招标人对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查标准E.投标截止后，经招标人同意，投标人补充投标文件的内容【答案】BD5、场景(十二）A.施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付B.施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷C.超出设计尺寸部分的工程暈即使质量合格也不予计量和支付D.超出设计尺寸部分的工程量,当质量合格时应按实际完成工程量计量支付E.拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力【答案】AC6、某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担责任的方式应包括（）。A.停业整顿B.赔偿损失C.罚款D.修理E.吊销资质证书【答案】BD7、下列属于委托代理终止的情形的是（）。A.被代理人恢复民事行为能力B.被代理人死亡C.代理人取得民事行为能力D.代理期间届满或者代理事务完成E.代理人死亡【答案】BD8、下列属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人行为的是()。A.若投标企业曾获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加分B.限定投标企业必须具有总承包资质C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E.限定投标人必须采用某种专利技术【答案】AD9、（2021年第2批真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有()。A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的B.工程造价管理机构发布价格调整信息的C.国家有关政策变化影响合同价款的D.经批准变更设计的E.市场价格发生变化的【答案】BCD10、关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有（）。A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定折价补偿，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后仍不合格，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任E.无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力【答案】BC11、关于法的效力层级的说法，正确的有（）A.宪法至上B.新法优于旧法C.一般法高于特别法D.任何机关和个人不得裁决法律适用情况E.上位法优于下位法【答案】AB12、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】AD13、根据《劳动合同法》的规定，下列表述正确的是（）。A.非全日制用工，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过10小时，B.非全日制用工，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时C.非全日制用工，每周工作时间累计不超过12小时D.非全日制用工可以订立口头协议E.非全日制用工建立劳动关系应当订立书面劳动合同【答案】BD14、关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】ABC15、建设单位的安全责任包括（）。A.向施工单位提供地下管线资料B.依法履行合同C.确定安全生产所需费用D.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等E.对分包单位安全生产全面负责【答案】ACD16、根据《劳动合同法》的规定，当事人不得约定试用期的劳动合同有()A.期限不满3个月的劳动合同B.无固定期限劳动合同C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同E.非全日制用工劳动合同【答案】AC17、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.总承包单位将钢结构工程交给有相应资质的承包单位D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】AD18、根据《劳动合同法》，劳动合同终止的情形有（）。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的B.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的C.用人单位营业执照到期的D.用人单位进入破产重整程序的E.用人单位决定提前解散的【答案】ABD19、注册执业人员违反法律法规因过错造成重大质量事故应承担的法律责任有()。A.责令其停止执业3个月以上1年以下B.吊销执业资格证书C.5年内不予注册D.终生不予注册E.依法追究刑事责任【答案】BC20、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁必须转移所有权B.租赁期限超过20年的，超过部分无效C.租赁期限6个月以上的，可以采用书面形式D.租赁物在租赁期间所有权发生变动的，租赁合同应当重新签订E.租赁期限届满承租人继续使用租赁物，出租人未提出异议的，属于不定期租赁【答案】B21、合同价款的确定方式有（），双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定价格合同B.浮动价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.固定成本合同【答案】ACD22、根据《建设工程质量管理条例》规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理