2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题库A4可打印版

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题库A4可打印版单选题（共60题）1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B2、关于建设工程质量保证金的返还，错误的是（）。A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定责任的，到期后，承包人可以向发包人申请返还保证金B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请【答案】B3、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是()。A.意外伤害险B.职业责任险C.工伤保险D.财产险【答案】C4、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】A5、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。A.被拘留B.被罚款5000元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得【答案】C6、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可以采取的处理方式是（）。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【答案】D7、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】A8、（2020年真题）关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业C.二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理【答案】C9、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.遗存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】A10、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门应当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】D11、下列不属于行政处分的是()。A.警告B.降职C.撤职D.开除【答案】B12、关于开标程序的说法，正确的是（）。A.开标时间和地点应由各投标人协商决定B.开标过程应当记录并存档备查C.开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D.唱标时不必唱出投标报价【答案】B13、某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。A.2008年2月～2008年4月B.2007年11月～2008年1月C.2007年7月～2008年1月D.2008年2月～2008年7月【答案】B14、关于招标公告的说法，正确的是（）。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】B15、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D16、关于中标的说法，不正确的有（）。

A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书【答案】A17、下列工程项目中，除()外均属于依法必须招标的项目。A.使用国家预算资金200万元以上，且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C.使用国际组织或外国政府贷款的项目D.涉及社会公共利益和安全的项目【答案】D18、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.建设单位负主要责任【答案】B19、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。A.特级、一级、二级B.施工总承包、专业承包、施工劳务资质C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D.甲级、乙级、丙级【答案】B20、根据《建设工程安全生产管理条例》,实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的,应当负责上报的单位是（）。A.分包单位B.监理单位C.设计单位D.总承包单位【答案】D21、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】A22、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。A.建设工程进度及投资计划B.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料【答案】B23、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】D24、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】C25、（2021年第1批真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】A26、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.不得压缩合同工期B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.审查专项施工方案D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议【答案】B27、关于施工招标项目标底的说法,正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B28、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称【答案】B29、某工程设计文件需要作重大修改，则()。A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B.设计单位可直接进行修改C.应由建设单位报原审批机关批准D.须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】C30、（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】A31、关于标底的说法，正确的是（）A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A32、申请人在人民法院采取保全措施后()内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。A.15日B.3个月C.30日D.半年【答案】C33、下列关于工程监理单位相关的质量责任说法正确的是（）。A.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或者其他利害关系，与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位可以有隶属关系或者其他利害关系B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收D.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】D34、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】B35、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】D36、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属于施工企业质量不良行为的认定标准的有（）。A.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.将承包的工程转包或违法分包的【答案】B37、（）应该组织竣工环保验收。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】A38、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【答案】A39、建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员C.依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费D.特种作业人员经有关业务主管部门教育培训并考核合格【答案】A40、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C41、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】A42、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.3B.1C.6D.12【答案】A43、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性C.被保险人应当与投保人一致D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费【答案】B44、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划【答案】C45、关于有效投标价格的说法，正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标报价高于其他投标人报价D.投标人提供备选价格【答案】C46、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.6C.7D.8【答案】C47、（2020年12月真题）导致委托代理终止的情形是()。A.代理期间届满但代理事务未能完成B.被代理人丧失民事行为能力代理人C.因防疫需要被隔离观察D.作为被代理人的法人进入破产程序【答案】A48、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动邀请C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见【答案】C49、建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是（）。A.共同诉讼人B.原告C.被告D.第三人【答案】D50、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货，后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】A51、建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是()A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为12个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】C52、关于招标文件的说法。正确的是（）。A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清B.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人D.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容【答案】D53、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用【答案】D54、（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】B55、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.该补充协议属于可撤销合同B.应以补充协议作为结算工程价款依据C.乙方行为构成合同违约D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据【答案】D56、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A57、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由()支付。A.施工单位B.建设单位C.总承包单位D.用工单位【答案】A58、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。A.施工企业应同意建设单位自行采购B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D59、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某请求按照合同约定折价补偿遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，可以参照合同约定折价补偿C.合同有效，应当按照合同约定折价补偿D.合同有效，可以参照合同约定折价补偿【答案】B60、《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】B多选题（共30题）1、下列选项中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人的有（）。A.依法必须进行招标的项目以获得全国性的“鲁班奖”作为加分条件B.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息C.对投标人采取不同的资格审查或者评标标准D.设定的商务条件与招标项目的具体特点与合同履行无关E.限定特定的供应商【答案】BCD2、污水中有机物浓度一般用（）来表示。A.BOD5B.CODC.TOD.TOCE.BOT【答案】ABCD3、关于商标专用权的说法，正确的是（）。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让E.商标专用权的内容包括财产权和人身权【答案】ABD4、下列投标行为中，属于以弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【答案】ABD5、《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》规定，存在下列情形之一的，属于转包()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的B.施工总承包将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义转给其他单位施工的C.施工总承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员D.施工总承包以合作、联营、个人承包等形式，直接或变相将部分工程转给其他单位的E.专业作业承包人承包的范围是专业承包单位承包的全部工程，计取除上缴专业承包单位的“管理费”之外的全部工程款的【答案】ABC6、《招标投标法》对投标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述错误的有（）。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额2%以上5%以下的罚款C.有违法所得的，并处没收违法所得D.情节严重的，取消其2至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照E.构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任【答案】BD7、根据《建设工程质量管理条例》规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应当明确的内容有()A.保修范围B.保修期限C.保修价格D.保修责任E.保修效果【答案】ABD8、根据我国《劳动合同法》的规定，劳动合同分为（）。A.固定期限劳动合同B.临时劳动合同C.无固定期限劳动合同D.全日制劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】AC9、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的有()。A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B.退还投标保证金时，无须退还保证金利息C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.投标保证金不得超过招标项目结算价的2%E.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还【答案】AC10、以下属于注册建造师权利的有（）。A.接受继续教育B.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密C.在规定范围内从事执业活动D.执行技术标准、规范和规程E.保证执业成果的质量，并承担相应责任【答案】AC11、级别管辖，是指按照一定的标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。我国各级法院的名称为（）。A.基层人民法院B.区人民法院C.中级人民法院D.高级人民法院E.最高人民法院【答案】ACD12、下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）。A.死亡30人B.重伤80人C.直接经济损失5000万元D.死亡20人E.直接经济损失8000万元【答案】BCD13、下列关于对违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期的起算期的说法，正确的是（）。A.从该工程竣工验收之日起算B.从当事人提起行政复议之日起算C.从当事人提起行政诉讼之日起算D.从行政强制执行之日起算E.合同尚未履行完而解除或暂时终止履行合同的，以合同解除或终止之日起算【答案】A14、注册建造师依法享有的权利包括（）。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】ABCD15、关于终止劳动合同经济补偿的表述中，正确的有(：)÷A.工作年限为6个月以上不满1年的，按1年计算B.工作年限不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C.月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资D.劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的，按实际平均工资支付E.经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付【答案】ABC16、下列行为中，导致中标无效的有（）A.招标代理机构与招标人、投标人串通B.招标人限制投标人之间的竞争C.以他人名义进行投标、骗取中标的D.对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判E.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人【答案】ACD17、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位规章制度的D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】ACD18、甲建筑公司员工存在以下情况：大学毕业生小张刚来公司工作4个月，因公司未按照劳动合同约定提供劳动条件，主动提出解除劳动合同；公司副总刘某与公司的劳动合同期满，因刘某工作能力很强，公司提出提高工资待遇，想留下刘某与公司共渡难关，但刘某不同意续订合同；陈某不能胜任工作，调整工作岗位后也不能胜任工作；员工李某与公司订立了无固定期限合同；员工朱某与公司定了3年期限劳动合同，并且其家庭无其他就业人员，还有需要抚养的未成年人。依据《劳动合同法》，甲建筑公司裁减人员时，应优先留用的员工包括()。A.小张B.刘某C.陈某D.李某E.朱某【答案】D19、若建设单位将建筑工程肢解发包，应当承担的法律责任包括（）。A.有违法所得的，予以没收B.责令改正C.吊销资质证书D.处以罚款E.责令停业整顿【答案】BD20、建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工企业签署的工程保修书C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续【答案】ABCD21、某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等