2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日【答案】B2、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】B3、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）。A.施工企业B.国家C.建设单位D.建设用地使用权人【答案】B4、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【答案】B5、下列情形中，建造师可以同时在两个项目上担任项目负责人的是（）。A.王某有建筑和机电两个专业的资格证书B.李某所在项目已经提交竣工验收申请C.张某所在公司同时中标同一项目的相邻两个标段D.刘某所在项目因暴雨导致停工三个月【答案】C6、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】B7、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10％以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10％以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10％以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10％以下的项目【答案】C8、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B9、下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章【答案】A10、关于代理的说法，正确的是（）。A.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力B.无权代理可能是由于超越代理权导致的C.代理违法事项，由被代理人承担责任D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】B11、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B12、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】B13、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是()。A.责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款B.责令限期整改，重新组织竣工验收，处工程合同价款2%以上4%以下罚款C.责令停止使用，重新报备真实证明文件，处工程合同价款2%以上4%以下罚款D.责令限期整改，重新报备真实证明文件，处1万元以上10万元以下罚款【答案】A14、下列关于中标通知书的表述，错误的是（）。A.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同C.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知部分未中标的投标人【答案】D15、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列证据中，证明力最大的是（）。A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》B.建材产品合格证C.其他使用单位证明建材质量合格的证明D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告【答案】D16、（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】C17、施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入（）的罚款。A.30%B.35%C.40%D.45%【答案】C18、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】D19、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】A20、某建筑企业的劳动争议仲裁委员会应由（）组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业代表、同级工会代表和劳动行政部门的代表D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表【答案】C21、在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】C22、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生较大事故的，处上一年年收入（）的罚款A.40%B.45%C.50%D.60%【答案】D23、（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样【答案】D24、（2014年真题）诉讼时效期间应当从()起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人权利被侵将并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】B25、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出【答案】B26、行政机关作出()决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分【答案】C27、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，并支付一定的通行费用，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，不正确的有（）。A.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力【答案】B28、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()A.10%B.30%C.50%D.80%【答案】C29、某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【答案】B30、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件（）。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】C31、以下机关可以对法律规范提出审查要求的是（）。A.国务院B.省政府C.公民D.企业事业组织【答案】A32、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔【答案】B33、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A.被代理人B.代理人C.第三人D.行为人【答案】D34、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】C35、小王拥有市政和公路两个专业，则每一注册有效期内，应当参加继续教育的学时不少于（）。A.120B.150C.180D.200【答案】C36、在建设工程活动中，()是最常用的一种担保方式。A.留置B.定金C.保证D.抵押【答案】C37、（2015年真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月。A.12B.10C.8D.6【答案】A38、某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年7个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元【答案】D39、（2014年真题）下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是()。A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】C40、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是()。A.注册不受年龄的限制B.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册【答案】D41、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员【答案】A42、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A.处以20万元罚款B.责令施工企业限期改正C.吊销施工企业营业执照D.降低施工企业资质等级【答案】B43、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A.参与高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【答案】D44、关于工程质量检测单位的说法，正确的有（）。A.质量检测业务由施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构C.检测机构应当对检测结果建立单独的项目台账D.检测报告必须由检测机构法定代表人签署【答案】B45、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位【答案】A46、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故调查组织的组织者是（）A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门【答案】C47、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】C48、关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（）。A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准【答案】C49、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会【答案】C50、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】C51、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】C52、下列事项中，能够申请行政复议的是（）。A.行政处分决定B.质量纠纷调解C.造价指导信息发布D.招标投诉处理【答案】D53、《刑法》（《刑法修正案（六）》）规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。A.工程重大安全事故罪B.串通投标罪C.重大劳动安全事故罪D.重大责任事故罪【答案】C54、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。A.国家划拨B.支付土地使用权出让金C.使用权登记D.取得建设用地使用权证书【答案】C55、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力【答案】D56、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指()A.工程投资额在50万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程B.工程投资额在50万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程C.工程投资额在30万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程D.工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程【答案】D57、下列刑罚的分类中，属于附加刑的是()。A.没收财产B.管制C.拘役D.有期徒刑【答案】A58、（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是()。A.行政复议应采取书面审查的办法B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】B59、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算B.商标的保护期限是10年，自申请之日起算，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制D.实用新型的保护期限是10年，可以在期满前12个月内申请续期【答案】C60、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同B.未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等【答案】B多选题（共30题）1、承担民事责任的方式包括（）。A.停止侵害B.罚款C.返还财产D.没收财产E.赔礼道歉【答案】AC2、关于保证的说法，正确的是（）。A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担责任C.以公益为目的非法人组织不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】AC3、根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】C4、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A.评标委员会由5人以上的单数组成B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】ACD5、（2017年真题）下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件E.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准【答案】ABCD6、当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.公正【答案】ABCD7、下列与建筑业企业资质等级相关的表述中，符合二级施工总承包资质法定条件的有（）。A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上B.注册建造师数量不再考核C.近5年承担过建筑面积5万平方米以上的单体工业、民用建筑工程2项D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称【答案】BCD8、下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是（）。A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】BD9、根据《民法典》，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.借款合同B.运输合同C.施工合同D.加工承揽合同E.定金合同【答案】BD10、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的工程项目有()。A.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的B.受自然地域环境限制的，仅有少量潜在投标人可供选择C.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的D.公开招标费用与项目的价值相比不值得的E.施工主要技术需要使用某项特定专利的【答案】BCD11、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。A.出资B.出让C.划拨D.抵押E.转让【答案】BC12、关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（）。A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担【答案】AC13、关于保证的说法，正确的是（）。A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担责任C.以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】AC14、根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量C.安全D.卫生E.环境保护【答案】BCD15、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为一般责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.在保证期内，甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B16、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有（）。A.用人单位排除劳动者权利B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】BCD17、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】AC18、某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中的内容，符合法律法规要求的有（）。A.基础工程的保修期限为60年B.外墙面的防渗漏最低保修期限为60年C.供热系统的保修期限为自2010年采暖期起，到2012年采暖期结束日止D.电气管线、给排水管道、装修工程的最低保修期限为1年E.供冷系统的最低保修期限为2个供冷期【答案】AC19、民事诉讼的基本特征有（）。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】CD20、（2021年真题第1批）根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）A.属于国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】ACD21、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限由法律直接规定D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】ABD22、工程建设标准的实施监督管理的说法，正确的是（）。A.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定，施工单位应当向国务院有关主管部门备案的B.