2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列)

2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务模考预测题库(夺冠系列)单选题（共50题）1、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D2、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A3、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A4、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm【答案】A5、公共计算机网络必须采取必要的技术和管理措施，对有害信息进行（）或过滤。A.监视B.阻塞C.防范D.查找【答案】B6、在管道的一个管孔内应布放多根塑料子管，每根子管中穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内，应一次性敷设()的子管。A.三根B.三根或三根以上C.一根D.一根或一根以上【答案】B7、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术【答案】A8、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B9、VSAT网络在采用混合网拓扑结构时，当进行点对多点通信时，需采用（）结构。A.星形B.环形C.树形D.网形【答案】A10、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D11、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B12、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B13、可以大幅提升5G系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A14、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是（）。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B15、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C16、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C17、在微波通信系统中，不属于分路系统的是（?）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C18、IP电话采用共轭结构算术码本激励线性预测编码法，编码速率为()kbit／s。A.4B.5C.8D.6【答案】C19、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真【答案】C20、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理【答案】B21、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C22、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160【答案】B23、对于渐变折射率光纤，光波在纤芯中产生连续折射，形成穿过光纤轴线的()的光折射线，引导光波沿纤芯向前传播。A.直线形B.类似于正弦波C.锯齿形D.螺旋形【答案】B24、交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（）构成。A.管理系统B.监测系统C.计费系统D.控制系统【答案】D25、基站天线方位角误差过大，会影响基站的()。A.天线增益B.覆盖范围C.网络容量D.驻波比【答案】B26、直埋光缆线路工程中，高低差在0．8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D27、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设（）。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B28、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）A.盗窃公用电话亭B.盗接邻居电话线C.利用电信网窃取竞争对手投标信息D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统【答案】B29、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B30、光缆沟回填土时，应先回填()mm厚的碎土或细土。A.100B.200C.300D.500【答案】C31、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用OTDR测试【答案】B32、关于架空杆路施工的说法，错误的是（）。A.热闹市区的拉线应加装绝缘子B.在与10kv以上高压输电线交越处，两侧电杆避雷线应断开50mm间隙C.拉线地锚应埋设端正,拉线盘与地面垂直D.易被行人碰触的拉线应用绝缘材料保护【答案】C33、下列GPS无限安装的做法,符合要求的是()。A.保持垂直,离开周围金属物体距离≥1mB.在我国北方地区安装于铁塔的北侧C.保持周围遮挡物对天线遮挡≤30°D.使GPS天线处于避雷针顶点下倾50°保护范围内【答案】C34、在光传输设备中，光发送机的作用不包括()。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电／光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A35、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PA1制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV【答案】C36、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实【答案】A37、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格【答案】A38、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（），以保证正确连接。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A39、加工机架底座采用的是()角钢。A.50mm×85mm×6mmB.60mm×85mm×6mmC.60mm×75mm×6mmD.50mm×75mm×6mm【答案】D40、VSAT小站组成中不包括()。A.天线B.射频单元C.调制解调器D.交换机【答案】D41、在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A42、微波收、发信机主要用于()。A.中频和微波信号间的变换B.不同接口速率数据流的复用C.交叉连接D.中频调制解调【答案】A43、目前大部分基站的定标发射功率为20W，基站射频部分功率过小，会严重影响基站的()。A.抗干扰保护比B.有效使用范围C.接收灵敏度D.覆盖范围【答案】D44、下列不属于兼容彩色电视制式的有（）。A.NTSCB.ATSC.PALD.SECAM【答案】B45、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D46、输出功率等于和小于()的移动式无线电通信设备，如陆上、海上移动通信设备以及步话机等，其电磁辐射可以免于管理。A.5WB.10WC.15WD.20W【答案】C47、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报()重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A48、在大容量的通信枢纽楼，交流供电系统采用（）供电方式。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】A49、基于GSM网发展出来的3G技术规范是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B50、数据格式为透明的是（）的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.准同步数字体系（PDH）B.同步数字体系（SDH）C.波分复用（WDM）D.软交换体系【答案】C多选题（共20题）1、关于对拨打测试选点原则的说法，错误的是()。A.测试点应按照地理、话务、楼宇功能等因素综合考虑，均匀分布B.结合客户服务中心记录用户对网络质量的投诉情况C.市区内应选择机场／商业娱乐中心以及高话务密度地区20个室内测试点D.大型城市宜选50个测试点E.小型城市选30个测试点【答案】C2、有线电视信号传输系统采用明线安装时对电缆的防雷主要采取的措施有()。A.利用吊挂电缆的钢丝作避雷线B.安装独立的避雷针C.利用天线杆顶部加长安装避雷针D.在电缆的接头和分支处用导线把电缆的屏蔽层和部件的外壳引人大地E.在电缆的输人和输出端安装同轴电缆保护器或高频信号保护器【答案】AD3、数字电视信道传输标准主要有（）和卫星。A.微波B.地面C.分米波D.米波E.有线【答案】B4、层绞式光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构、工艺设备较复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.材料消耗多【答案】BD5、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD6、《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，工程项目建设管理机构的主要负责人和技术负责人，应具备的条件包括()。A.掌握和熟悉国家有关工程建设的方针、政策、法规和建设程序B.应有工程建设实践经验和组织、协调、指挥能力C.必须负责管理过一个相应等级的工程建设项目D.参加过基本建设管理法规和业务培训E.必须均具有高级工程师职称【答案】ABCD7、太阳能电源的优点有()。A.占地面积大B.安装地点必须经过选择，不易搬迁C.可以随意扩大规模，达到增容目的D.维护简单，不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守E.无噪声，无放射性【答案】CD8、广播发射机常用的冷却方式有()。A.强制风冷B.水冷C.油浸自冷D.蒸发冷却E.机械冷却【答案】ABD9、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由()调光设备和灯光支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.棚灯走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD10、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB11、中短波广播发射机测试项目中三大电声指标是（）A.谐波失真B.频率容限C.调幅度D.非线性失真E.音频频率响应【答案】D12、IPv6的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置(AutoConfiguration)的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD13、下列设备中属于通信网的终端节点的有()。A.计算机B.传真机C.PBXD.电话机E.路由器【答案】ABCD14、光纤按光纤的工作波长分类可分为()。A.超长波长光纤B.短波长光纤C.长波长光纤D.多模光纤E.单模光纤【答案】ABC15、有线电视系统防雷设计应有防止()的措施。A.直击雷B.球形雷C.感应雷D.雷电侵入波E.云闪【答案】ACD16、当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（）等防雷措施。A.钢管B.避雷针C.消弧线D.排流线E.塑料管【答案】BCD17、广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是()。A.电气化铁道B.高频电炉和高频热合机C.X光设备、高频电疗设备D.架空电力线路63～110kVE.架空电力线路550kV【答案】AB18、在光缆中继段测试中，需要用到下列（）测试设备。A.OTDRB.光谱分析仪C.多波长计D.光功率计E.高阻计【答案】AD19、任何组织或者个人不得对电信网的()进行删除或者修改。A.功能B.存储的数据C.处理的数据D.传输的质量E.应用程序【答案】ABC20、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD大题（共10题）一、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?1．建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。2．指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3．对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4．指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??5．简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。6．架设馈线包含的内容有哪些??【答案】1．建设单位提供的材料也需要检验。理由：按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。2．可能引发的安全事故有：(1)赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤；(2)不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡；(3)随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。3．项目经理的做法是错误的。理由：六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。4．质量监督站的做法是正确的。理由：质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。5．馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房。工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。6．架设馈线包括：埋设馈线杆、制作馈线、安装馈线和连接下引线。二、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。三、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。四、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。五、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；六、（二）、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】七、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。八、【背景资料】某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。【问题】1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。【答案】1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。九、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机