2023年公路工程监理工程师合同管理试题

《协议管理》1单选题(１０题/１0分)1、某承诺文献超过要约规定期间1天到达要约人。按照邮寄文献收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在规定的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况,该承诺文献应（)Ａ.因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人因素的迟到,要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工协议条件中规定的缺陷告知期,是指（)的期限A．协议签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日Ｃ.开工日至工程师颁发履约证书日Ｄ.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经批准承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,规定承包人进行剥露后的重新检查。检查结果表白施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工协议的规定,对增长的施工成本和延误的工期解决应是(）A.工期顺延，施工成本的增长由承包人承担Ｂ.工期不予顺延,施工成本的增长由承包人承担C．顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担４、某项目设计协议的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无合法理由拒不履行协议义务，则委托方有权规定设计单位返还(）万元Ａ.100B.150C．200Ｄ．250５、我国对经济协议争议的解决实行(）A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理协议规定，业主可()Ａ.发出中止协议告知,令监理协议即行停止B.发出未履行业务告知后在第２１天单方面终止协议C．发出未履行业务告知后2１天内未得到满意答复，进一步发出终止协议告知，在该终止协议告知发出后的第35天，监理协议即行终止Ｄ．一方面发出未履行义务告知,21天内未能得到满意答复后，在第一个告知发出35天后发出终止协议告知，监理协议即行终止7、FIDＩC土木工程施工协议条件是由（)制定的A．国际征询工程师联合会B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会D．欧洲发展基金会8、FIDIＣ土木工程施工协议条件按计价方式属（）协议Ａ．固定总价B．调值总价C．单价D.成本补偿９、施工中的费用索赔出现的因素是（）A.只限定事件引起的补偿B.只限定当事人违约而提出的补偿Ｃ.非自身的因素,且实际导致了损失，应由对方承担责任的补偿或补偿Ｄ.不涉及因第三者过错导致的损失的补偿或补偿10、工程项目承包单位投标时,按规定应提交下列证明文献（）A．只交验公司法人营业执照B．只交验公司等级证书C．公司法人营业执照和公司等级证书D.优良工程证书多选题(４0题／40分）１、经济协议的担保形式重要有()A．定金Ｂ．保证金C．抵押Ｄ.留置权E．保险F.预付款2、协议法律关系的客体涉及()A.行为B.限制流通物Ｃ.严禁流通物Ｄ.智力成果E.完毕一定的工作3、监理招标文献中，(）是财务建议书的重要内容Ａ.执行监理任务的计划表Ｂ．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D.规定监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文献重要内容的是(）A.设计文献Ｂ.工程量清单C．施工方案Ｄ．投标书的编制规定E．选用的重要施工机械５、有资格代理招标的机构应条件涉及(）A.必须是法人组织B.不得与行政机关有从属关系Ｃ．有从事招标代理义务的场合D．有编制招标文献的能力E．有自己的评标专家库6、土木工程施工协议条件由()组成A．通用条件B．专用条件Ｃ.投标书及附件D.协议书Ｅ．协议条件F．协议条款7、土木工程施工协议通用条件规定,属于(）的情况,承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交Ｃ．不利施工的自然条件或障碍影响D.增长协议外的施工项目E．暂时停工8、ＦIＤIC协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采用的措施是(）A.指定另一分包商B.修改分包协议条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完毕该项工作D.解除协议9、在FIDＩＣ土木工程施工协议条件中,（)属业主的风险A．战争、动乱等Ｂ.工伤事故C.正常的恶劣天气Ｄ.设计不妥导致的损失和破坏Ｅ．业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用１0、评标的条件是()A．投标单位技术力量强Ｂ．标价合理、工期适当C.有较好的信誉Ｄ.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行F.乐意让利1１、协议成立的有效条件涉及()A．协议主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法D．必须通过鉴证公证E．必须通过主管部门登记批准F.必须通过担保12、质押担保一般是指权利质押，重要涉及（）A．房屋及构筑物B．机器设备C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D.依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权Ｆ.依法可以质押的其他权利13、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般涉及（）A.建筑物B.工资表C．劳务行为D．建设资金E.工程量F.构筑物14、被代理人的重要权利有(）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务D．规定代理人报告完毕代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿1５、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证Ｂ．抵押C．质押D.留置E．定金１6、属于经济协议重要条款的是(）Ａ.标的B．价款C．质量Ｄ．签证条款E.违约责任Ｆ．仲裁条款1７、无效经济协议的财产后果，可按(）A.追究违约金B.返还财产Ｃ.补偿损失D.追究处罚金E.追缴财产18、当事人申请仲裁应当具有的条件是（)Ａ．有仲裁协议B.熟悉仲裁规则C.有具体的仲裁请求和事实、理由D.自己认为可以胜诉Ｅ．属于仲裁委员会受案范围19、经济协议法是指()互相之间，为实现一定经济目的,明确互相权利义务而订立的协议A.具有平等民事主体的法人B.其他经济组织C．公民D.农民E.个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即(）为无效经济协议,是国家法律不认可其效力的协议A.没有通过上级主管部门审批B．主体不合格C.没有经工商局鉴证Ｄ．内容不合法Ｅ．没有经公证处公证F．无效代理2１、免去违约责任的条款有()A．对方过错B．国家计划调整C.自然灾害D．货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约22、仲裁协议涉及如下（)内容A.请求仲裁的意思表达B．不向法院起诉的承诺Ｃ．仲裁事项Ｄ．双方争议的解决方式Ｅ．所选定的仲裁委员会Ｆ.争议调解人２3、标底价格由（)组成A.成本Ｂ．利润Ｃ.税金D.直接费Ｅ.间接费24、施工招标时,下列情况（)属于废标A．投标书未密封B.投标书逾期到达Ｃ．投标单位未参与开标会D.投标书未按规定格式填写Ｅ．投标单位提送标书后发现有误,在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及(）A．批准招标申请B．审核招标文献C.负责编制标底D．参与开标会议E.监督评标过程２6、下列哪些属编制标底应遵循的原则()A．一个工程只能编制一个标底Ｂ．标底应考虑价格变动因素Ｃ.根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商拟定27、工程招标时,也许导致招标失败的因素有(）A．投标单位局限性法定数B．部分投标者未出席开标会Ｃ.各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分协议工作范围时,应考虑的影响因素涉及（）Ａ.有助于本地区的承包商Ｂ.有助于本系统的承包商C.施工内容的专业规定D.避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响２９、选择招标方式时重要考虑因素涉及()A．工程项目的特点Ｂ．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点3０、应由监理工程师签发的文献涉及()A．临时支付证书Ｂ.竣工结算支付证书C.最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令涉及(）的书面指令Ａ.业主直接送达B．工程师直接送达C.工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布３2、调整协议价格时依据的“有效协议价”，是扣除了()后的协议价格Ａ．暂定金额Ｂ.记日工费Ｃ.因物价因素调整的费用D．预付款E.保存金33、FIDIC通用条件规定,颁发“解除缺陷责任书”后，协议对双方仍能有效，工程师可规定承包人完毕(）方面的义务A．财务B.施工C．修补缺陷D．管理3４、按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期（)A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长３5、政府行政主管部门对招标投标的管理涉及()等工作Ａ．批准招标B.查处假招标行为C．指定招标代理机构Ｄ.核查招标文献并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外拟定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件涉及（）A．工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D.建设资金来源已贯彻E.建设用地的征用工作已完毕3７、开标时，投标书（）,招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标Ａ．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D.内容不全、笔迹辨认不清Ｅ.同标底吻合F．与标底相差甚远３8、按照FIDIC协议条件的规定,在（)期限内承包商都有权提出索赔A．协议签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出协议争议日39、承包商的索赔规定成立必须同时具有()A．与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B.导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C．按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知Ｅ．承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本规定是（)A．索赔证据必须具有真实性B．索赔证据必须具有全面性Ｃ.索赔证据必须具有特定条件Ｄ．索赔证据必须具有及时性E.索赔证据必须具有直观性Ｆ．索赔证据必须具有逻辑性判断题（10题／１0分）１、保证协议的当事人是权利人和义务人（）2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目,可获得保险公司补偿的受损失因素涉及地震、盗窃和设计错误等（)３、根据《经济协议法》的规定，经济协议不涉及技术协议（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（)５、编制标底应根据设计文献、投标文献、标准、定额等()６、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商拟定中标价格（)7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标()８、《公路工程施工监理协议范本》规定业主经与监理单位协商后方可规定监理单位更换不称职的监理人员()9、按照FIＤＩC条款,因特殊风险而终止协议时,承包商有权得到因终止协议后给承包商带来的损失（）10、FＩDIC协议条件规定,由于工程变更,该项目实行的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的２5％以上时，才考虑费率和价格的变动(）简答题（5题/2０分)1、审查经济协议是否有效，应当注意审查哪些方面？2、简述建设工程公开招标程序?3、监理工程师接到承包人提交的索赔告知后,监理工程师应做哪些工作？4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？５、根据《协议法》的规定,协议一般应涉及那些条款?综合分析题（2题/２0分）1、某高速公路项目,承包商为了避免此后也许支付延误补偿金的风险。规定将路基的竣工时间延长6个星期,承包商的理由如下：(１）特别严重的降雨；(2)现场劳务局限性;(3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；(4）无法碰见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;（5)施工场地使用权提供延误；(６）工程款不到位。问题1）监理工程师认为以上哪些因素引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。2)哪些是业主的责任，监理工程师该如何解决?2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时,业主为了约束承包商能保证工程质量，规定承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工协议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工协议履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工1５天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。问题:1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？２)定金与预付款有何区别？3)监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件是什么？4)监理工程师对两次索赔申请应如何解决?《协议管理》1答案一、单选题(10题／1０分）１、C2、D3、B4、C5、Ｂ6、D7、A8、C9、C10、C二、多选题(40题／40分）1、ABCD2、ABDE3、CDＥ4、ABD５、BCDＥ6、ABCＤ7、AＢCD8、ABＣ９、ＡＤＥF１0、BＣＤＥ11、ＡBC12、CDEF13、ACD14、BＤE15、ABC1６、ABCE１7、BCＥ18、ACE19、ＡBEF20、ＢDF21、ACD22、ACE23、ＡBCDE24、ABCD2５、ABＤE26、ＡBC27、AC２8、CＤE29、AＢCE３0、ABＤ31、DＥ3２、AＢＣ33、ＡD3４、ＡB35、ＢＤE36、ABDE3７、ＡBＣＤ3８、ABCD3９、AＢＣD40、ABCD三、判断题(1０题／1０分)1、×２、×3、√4、√5、√6、×7、√8、×9、×10、√四、简答题(5题／20分)１、答：审查经济协议是否有效，重要应从以下四个方面进行审查:1)、协议的主体是否有合法资格;2)协议内容是否违反法律:３）当事人意见表达是否真实;协议是否按照法定形式和程序签定２、答:建设工程公开招标大体可分为三个阶段:1）招标准备阶段,重要工作涉及选择招标方式；办理招标备案;编制招标有关文献。２）招标阶段,重要工作涉及发布招标广告;进行资格预审;出售招标文献；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，重要工作涉及开标；评标和定标。3、答:及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增长了施工成本;分析索赔事件的协议责任。4、答：1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；２）所有或者部分使用国有资金或者国家融资的项目;3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。５、答：1)当事人的名称或者姓名和住所;2）标的；3)数量；4）质量;５）价款或者报酬;6)履约期限、地点和方式；７）违约责任;8）解决争议的方法。五、综合分析题(2题/２0分)1、答：一）上述１、３、4、5、6种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。二）上述因素中３、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的解决,对３可规定业主适当增长工程款或者适当延长工期;对５规定业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对６规定业主按协议规定准时拨付工程款。2、答:１)对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。２）定金与预付款的区别:①目的不同,定金的目的是为了证明协议的成立和保证协议的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯，不是法律行为。③解决不同,定金视协议履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3）监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错导致；③损害也不是承包商应承担的风险导致;④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4)对第一次索赔:①鉴定索赔成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核算延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔:①鉴定索赔不成立，由于施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后１0天内作出答复，表达索赔不成立。《协议管理》2单选题（1０题／10分）１、按照法律规定,（)不能成为建筑施工协议的担保人A.建设主管部门B.建筑公司Ｃ．银行D.贸易公司2、经济法律关系由(）三要素组成A．主体、客体、内容Ｂ.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济协议、经济责任D.经济管理、经济协作、经济责任3、经济协议担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法对的的有()Ａ．预付款是定金的形式之一B.保证人可以是协议当事人一方,也可以是第三人C．抵押人可以是协议当事人一方，也可以是第三人D.留置物的所有人必须是债务人4、无效经济协议的确认权属于()Ａ．法院或仲裁机关B.法院C.工商局D．建设管理部门５、经济协议的核心是（），它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款B.违约责任C．标的D．履行期限6、招标文献中的工程量清单是()A.投标单位计算标价的依据B.竣工结算的依据C．准确的工程量D．总价承包时的工程量７、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择Ａ．报价B.能力Ｃ.资历信誉D.规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其别人员应来自()A.参与竟争的投标人B．招标单位的董事会C.上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册9、ＦIDIC协议条件下,当业主与承包商发生协议争议时,一方面（)A.由工程师对争议事项作出决定Ｂ.双方和谐协商C.申请仲裁Ｄ．提起诉讼１0、根据FIDIＣ条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了,也许会出现()A.承包商无权得到该项工作的付款B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C.业主给予承包商一定的补偿D.承包商有权得到该项工作的付款多选题(40题/40分）1、协议标的是双方当事人权利义务所指的对象,一般涉及()A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量Ｆ.构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济协议过程中,应（)A.以自己的名义签定协议B．与第三方商签过程中独立地表达自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判协议D．在与第三方签定的协议内规定代理人的权利和义务E．在协议内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（）行使Ａ.法定代表人Ｂ．法人代表C．法人领导机构D.厂长、经理Ｅ.董事会４、采用质押方式作为协议担保时,重要特点表现为（）A.担保财产需转移给债权人Ｂ.担保财产不需转移给债权人Ｃ．担保财产在担保期内债权人仍可使用D．担保财产在担保期内债权人无权使用E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件涉及()Ａ．必须是法人组织B．不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理义务的场合D.有编制招标文献的能力E．有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及()A．批准招标申请B.审核招标文献C．负责编制标底Ｄ．参与开标会议E.监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实行监理工作计划时，重要比较(）等方面内容Ａ.监理工作目的设立的合理性B.项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性Ｄ.承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件涉及()A.工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸Ｃ.已选择了监理单位D．建设资金来源已贯彻E．建设用地的征用工作已完毕９、开标时,投标书(），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标Ａ．未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、笔迹辨认不清E．同标底吻合F.与标底相差甚远10、按照FIDIC协议条件的规定，在（)期限内承包商都有权提出索赔A.协议签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日Ｅ.结清单生效日之后到提出协议争议日１１、承包商的索赔规定成立必须同时具有（)Ａ．与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B.导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C.按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张１２、索赔证据的基本规定是()A.索赔证据必须具有真实性Ｂ.索赔证据必须具有全面性C.索赔证据必须具有特定条件D.索赔证据必须具有及时性E.索赔证据必须具有直观性F．索赔证据必须具有逻辑性1３、经济协议的担保形式重要有（)Ａ．定金B．保证金C．抵押Ｄ．留置权E．保险F.预付款14、协议法律关系的客体涉及(）A．行为Ｂ．限制流通物C.严禁流通物D.智力成果E．完毕一定的工作15、监理招标文献中,（)是财务建议书的重要内容A.执行监理任务的计划表Ｂ.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.规定监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文献重要内容的是(）A．设计文献B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制规定E．选用的重要施工机械17、下列协议中，属于主协议的是()A.施工承包协议Ｂ.施工分包协议Ｃ．担保协议Ｄ．监理协议E．工程保险协议18、土木工程施工协议条件由（)组成A.通用条件B.专用条件Ｃ.投标书及附件D.协议书E.协议条件F.协议条款1９、土木工程施工协议通用条件规定,属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增长协议外的施工项目Ｅ.暂时停工20、FＩDIＣ协议条件下，假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采用的措施是（)A.指定另一分包商B.修改分包协议条款C．发布“变更”指令,安排承包商自己去完毕该项工作D．解除协议21、在ＦIＤIC土木工程施工协议条件中,（）属业主的风险Ａ．战争、动乱等B．工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不妥导致的损失和破坏Ｅ．业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（)Ａ.投标单位技术力量强Ｂ．标价合理、工期适当Ｃ.有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行F.乐意让利23、协议成立的有效条件涉及（）Ａ.协议主体资格合格B.内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须通过鉴证公证E．必须通过主管部门登记批准Ｆ.必须通过担保2４、质押担保一般是指权利质押，重要涉及(）A．房屋及构筑物Ｂ．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利25、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般涉及()A.建筑物B.工资表Ｃ.劳务行为D.建设资金Ｅ.工程量F.构筑物26、被代理人的重要权利有(）Ａ．代理人按照代理权限自主进行代理活动Ｂ．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务Ｄ．规定代理人报告完毕代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E.定金２8、属于经济协议重要条款的是（)A.标的B．价款C．质量D．签证条款Ｅ．违约责任F.仲裁条款29、无效经济协议的财产后果，可按()A.追究违约金B．返还财产C．补偿损失D．追究处罚金E.追缴财产30、当事人申请仲裁应当具有的条件是（)A.有仲裁协议Ｂ.熟悉仲裁规则Ｃ．有具体的仲裁请求和事实、理由D.自己认为可以胜诉Ｅ．属于仲裁委员会受案范围３1、经济协议法是指()互相之间，为实现一定经济目的，明确互相权利义务而订立的协议具有平等民事主体的法人B.其他经济组织C.公民D．农民E．个体工商户Ｆ．农村承包经营户3２、属于下列情况之一，即(）为无效经济协议,是国家法律不认可其效力的协议Ａ．没有通过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理３3、免去违约责任的条款有()A.对方过错B．国家计划调整C.自然灾害D.货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约34、仲裁协议涉及如下（)内容A.请求仲裁的意思表达B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D．双方争议的解决方式Ｅ．所选定的仲裁委员会F.争议调解人35、标底价格由（)组成Ａ.成本B．利润C．税金Ｄ.直接费E．间接费36、施工招标时,下列情况(）属于废标A.投标书未密封B.投标书逾期到达C．投标单位未参与开标会D.投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发现有误,在截止日期前补充函件的3７、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及()A.批准招标申请B.审核招标文献C．负责编制标底Ｄ．参与开标会议E．监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A.一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素Ｃ.根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商拟定39、工程招标时，也许导致招标失败的因素有()A.投标单位局限性法定数B.部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D.决标前发现标底有某些漏误4０、施工招标划分协议工作范围时,应考虑的影响因素涉及()A.有助于本地区的承包商B.有助于本系统的承包商Ｃ.施工内容的专业规定D．避免施工现场的交叉干扰Ｅ．对项目建设总投资的影响判断题（１0题/1０分)1、施工招标的招标广告属于要约(）2、被仲裁机构裁定为可撤消的协议,自裁定之日起,协议不再具有法律效率(）３、保证协议的当事人是债权人和保证人()4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责()5、编制标底应根据设计文献、投标文献、标准、定额等(）6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证协议的担保人()７、在法律上,把订立经济协议的全过程划分为协商和签约两个阶段(）８、当递交最终报表之后，承包商根据协议进行索赔的权力终止了(）９、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任因素事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告(）１0、在索赔事件发生后的2８天内,承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向告知书，否则就丧失了索赔的权利()简答题（5题／２0分)１、简述协议法律关系三要素？２、承担违约责任有哪些方式?3、解决协议争议的方法有哪些?4、《招投标法》对招标人的能力有何规定？5、根据FIDＩC条款，组成协议的文献有哪些？综合分析题（２题／20分）1、某高速公路项目运用世行贷款修建，施工协议采用FIDIＣ协议条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际):（一）施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位修改，由于图纸修改导致停工2０天。承包方提出工期延期２0天与费用补偿2万元的规定。(二)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂时停工令,共停工１0天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现5０年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的规定。（三)施工过程中,现场周边居民称承包方施工噪音对他们导致干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的规定。问题:针对承包方提出的上述索赔规定，监理工程师应如何签署意见？２、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前,业主与施工单位已经签定了施工协议。监理单位在执行协议中陆续碰到一些问题需要进行解决,若你作为监理工程师，对碰到的下列问题,请提出解决意见。(一)在施工招标文献中,按工期定额计算，工期为550天。但在施工协议中,开工日期为1997年12月15日，竣工日期为１9９９年7月２０日,日历天数为581天,请问监理的工期目的应为多少天?为什么?施工协议规定,业主给施工单位提供图纸7套,施工单位在施工中规定业主再提供3套图纸,施工图纸的费用由谁来支付？（二)在基槽开挖土方完毕后,施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主批准并办理了有关手续。按地方政府规定,在晚上１1点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴,该项费用应由谁来支付?《协议管理》２答案一、单选题(10题／１０分)1、A2、A3、C4、A5、C6、A７、B８、D9、A1０、D二、多选题(４０题／40分）1、ACD2、BCE3、AC４、ＡDE5、ＢＣDE6、ABDE7、ABCE8、ＡＢDE9、ABＣD10、ABＣＤ11、ABＣD12、ABCD13、ABCD１4、AＢDE15、CＤE16、AＢD17、AD1８、ABCD１９、ABCD20、ABC2１、AＤEF2２、BCDE２3、AＢC2４、ＣDEF25、ACD26、BDE27、AＢＣ28、ABCＥ２9、BCE3０、AＣE31、AＢEF３２、BDF33、ACD34、ACE35、AＢＣDE36、ABCＤ３7、ＡBＤE38、ＡＢC3９、ＡC３0、CDE三、判断题(１0题/10分）1、×2、×3、√4、√5、√6、√7、×8、√9、×10、√四、简答题(5题／20分)1、答:协议法律关系涉及协议法律关系主体、协议法律关系客体、协议法律关系内容三个要素。协议法律关系主体是参与协议法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；协议法律关系客体是指协议法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,重要涉及物、行为、智力成果;协议法律关系内容是指协议约定和法律规定的权利和义务。２、答:承担违约责任的方式重要有：继续履行、采用补救措施、补偿损失、支付违约金、定金罚则3、答:协议争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、答:①有与招标工作相适应的经济、法律征询和技术管理人员；②有组织编制招标文献的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。5、答:按照优先支配地位顺序,组成协议的文献有：①协议协议书及附件;②中标告知书③投标书及投标书附录;④协议专用条款及数据表；⑤协议通用条款；⑥技术规范；⑦图纸;⑧标价的工程量清单;⑨投标书附表;⑩构成协议的其他文献。五、综合分析题(2题/20分）１、答:（一）这是非承包方因素导致的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。(二)由于异常恶劣气候导致的6天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量导致的4天停工是承包方应当预见的,故不应签证给予工期补偿和费用补偿。(三)这是承包方自身因素导致的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答:(一）按照协议文献的解释顺序,协议条款与招标文献在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目的为581天。协议规定业主提供7套图纸,施工单位再要３套图纸,超过协议规定,故增长的图纸费用应由施工单位支付。（二)在基槽开挖土方后,在四周设立围栏，按协议文献规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主批准,并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。《协议管理》试题3一、单项选择题:(每题1分,共１０分）1、FIＤIC条款中对协议拥有解释权的是(）。A、承包商Ｂ、业主Ｃ、第三方D、监理2、世行贷款公路项目重要采用()A、单价协议B、总价协议C、成本加酬金协议D、设计施工总承包协议３、承包人独自参与的保险,按FIＤIC条件应当是（）。Ａ、人身伤亡险B、承包人装备险Ｃ、工程一切险D、第三方责任险４、业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过（)。A、14天B、7天C、21天Ｄ、28天5、补偿损失,作为违约责任的方式之一,是指违约方不履行协议或不完全履行协议时依法或根据协议的规定补偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约补偿损失事实上是（）。A、对违约方的一种处罚Ｂ、对守约方的一种补偿C、对违约方履约的一种规定D、对违约方的一种经济制裁6、工程项目不允许采用的招标方式是（）A、公开招标Ｂ、邀请招标C、议标D、竞争性招标7、《工程变更令》由（）下达。A、业主Ｂ、工程师Ｃ、现场监理D、上级主管部门8、《协议法》规定,建设工程协议中没有规定的,合用(）的有关规定。Ａ、委托协议Ｂ、技术协议Ｃ、承揽协议D、买卖协议９、颁发有关整个工程的移交证书之后()天之内,承包人应向工程师呈交一份竣工报表。A、84天Ｂ、65天C、56天D、21天10、建设工程协议是一种(）。Ａ、双务协议B、有偿协议C、诺成协议D、要物协议二、多项选择;(每题１分，共计４0分）1、要约邀请的重要形式有(）A、商品价目表B、招标公告Ｃ、投标书D、广告2、协议成立的要件重要有(）A、存在双方的订约主体B、必须具有双方当事人C、当事人对协议内容协商一致D、应具有要约邀请和承诺阶段３、协议的书面形式重要有（）A、电报B、电话C、电传D、电子邮件4、同时抗辩权制度具有的作用()。A、贯彻公平、平等原则，平衡协议当事人间利益B、促进协议履行,维护交易秩序C、贯彻诚实信用原则,增进双方协作D、维护社会经济秩序5、协议终止的因素重要是(）A、协议解除B、协议变更C、债务互相抵销D、债权人免去债务６、同时抗辩权合用的协议有(）A、居间协议B、买卖协议C、承揽协议Ｄ、租赁协议7、协议解除与协议无效的区别重要在于()A、标的不同B、因素不同C、效力不同D、主体、途径不同8、在（)情况下可以提存。A、债权人无合法理由拒绝受领B、债权人下落不明Ｃ、债务人下落不明Ｄ、债权人死亡而未拟定继承人9、违约责任的种类重要为(）A、重要责任和次要责任B、过错责任和无过错责任C、单独责任和共同责任Ｄ、单方责任和混合责任10、协议解释应遵循的原则为()A、主次原则Ｂ、整体解释原则C、历史解释原则D、参照惯例原则11、协议争议解决的方式重要有(）A、和解B、仲载Ｃ、调解Ｄ、起诉12、承揽协议的定作人重要义务是（）Ａ、提供材料的义务B、协助的义务C、支付报酬的义务D、受领承揽人完毕的工作成果的义务13、建设工程协议的类型有（）Ａ、协议协议B、总包协议Ｃ、分包协议Ｄ、主从协议１4、公路工程建设中的招标形式重要有（）A、议标B、设计招标Ｃ、监理招标Ｄ、施工招标15、《招标投标法》遵循的重要原则是()A、公开Ｂ、公平C、自由竞争D、诚实信用16、《招标投标法》规定招标人应具有的条件为（）A、法人Ｂ、自然人C、其他组织D、法人代表1７、投标文献通常可分为(）Ａ、要约文献B、商务文献C、技术文献D、价格文献18、（）有权提出工程变更A、工商管理机关B、业主C、监理D、承包人19、施工协议的担保协议属于（）A、从协议Ｂ、主协议Ｃ、分包协议Ｄ、有偿协议20、下列机构可以作为协议的担保人的是（)A、政府机构B、社会团队C、保险公司Ｄ、银行２１、在采用建设项目总承包时，业主一般仅与（）发生直接关系。Ａ、总承包单位Ｂ、总承包单位各职能部门C、专业承包单位D、项目经理22、公路工程施工协议的发包人是指()A、取得建设项目总承包资格的总承包单位B、监理单位Ｃ、建设单位D、承包单位23、公路工程施工协议中的工程师是指(）A、监理单位委派的总监理工程师B、发包方的总工程师Ｃ、发包人指定的履行协议的负责人D、承包方的总工程师24、公路工程施工协议文献重要有()组成A、中标告知书B、协议书C、通用条件D、专用条件2５、建设工程施工协议文本其有三个附件,下列（）不是施工协议的附件。Ａ、承包人承揽工程项目一览表B、协议协议书C、工程质量保修书D、协议专用条件26、按计价方式的不同，公路工程施工协议可划分为（）。A、总价协议Ｂ、单价协议C、成本加酬金协议D、总包协议27、在工程建设过程中,因(）导致工期延误,经工程师确认，工期可以顺延。A、业主不能按协议的约定提出开工条件B、一国内非承包人因素停水,停电、停气导致停工累计超过8小时C、承包人设备损坏D、不可抗力２8、公路工程施工协议解除的条件有（)。A、因不可抗力使协议无法履行B、承包人将工程分部转包C、业主不按约定支付工程款使协议无法履行D、协议当事人协商一致2９、我国《担保法》规定担保的方式重要有()A、定金B、抵押C、质押D、保证30、下列协议与施工协议具有主从关系的是(）A、勘测设计协议Ｂ、施工保险协议C、监理服务协议D、履约担保协议31、根据FIDIC协议条件67条规定的争端解决的程序中所出现的重要时限有（）。A、56天Ｂ、21天C、70天D、84天３2、公路工程施工项目管理的管理者是(）A、建设单位B、项目管理公司Ｃ、监理Ｄ、承包人33、在FIDIC条件中与工程延期有关的条款有（）A、第42条B、第53条C、第6条Ｄ、第4０条34、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表，该委托送达成()后开始生效。A、业主B、监理C、上级主管部门Ｄ、承包人３5、在指定分包的定义中必须具有（）等要素方能成立。Ａ、指定行为B、工程款在有效协议价中支付C、业主单独付款D、用暂定金支付３6、承包人与业主联合参与保险的项目有()A、人身伤亡险B、货品运送险C、第三方责任险D、工程一切险37、工程变更与FIＤＩC条件中()有关。A、第7２条B、第５1条C、第52条Ｄ、第32条38、工程延期应具有的条件是（）A、非承包人因素B、在施工过程中发生C、与监理有关D、满足FＩＤIＣ条件第5３条的规定3９、工程分包一般可以由(）批准A、承包人Ｂ、业主Ｃ、监理D、上级主管部门40、依法对协议真实性合法性进行确认的机构是（)A、业务主管部门Ｂ、公证机构Ｃ、法院D、工商管理局三、判断题(每题１分，共１0分）1、建筑工程协议特殊情况下，可采用推定形式的协议()２、《协议法》规定：承揽协议中没有规定的,合用于建设工程协议的有关规定。（)３、建设工程协议是一种诺成协议，协议订立后双方应严格履行。（）４、索赔对业主不利()5、根据FIＤIＣ条款的有关规定,计量一般用净值计量。(）6、保存金待竣工验收合格后一次发还。(）７、对承包人超过设计图纸范围和因承包人因素导致返工的工程量，工程师不予计量。()8、工程师规定承包人进行规范未曾指明的检查,承包人进行了此种检查，据此承包人可向监理申请延期或费用索赔。（）９、指定分包是业主将分包人指定给承包人。（)10、不管委托协议是有偿或无偿的,解决委托事务的报酬不能代替支付解决委托事委的费用。()四、简答题（每题4分,5×４＝20分)1、根据FIDIC条款的有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端?2、当监理工程师向承包人发生口头指示后，承包人明智的做法是什么?承包人如何将监理工程师的口头指示变成书面指示?3、工程变更的估价,一般涉及几个方面？4、工程师审批工程延期的程序及依据是什么？5、工程分包的种类及特点是什么?五、综合分析题：（每题1０分,共计20分)1、某工程项目的施工协议总价为8００0万元人民币，协议工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文献进行修改，使施工单位停工待图１.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证,施工单位除了按设计文献规定对基底进行了妥善解决外,还将基础混凝土的强度由Ｃ１５提高到C35,施工完毕后,施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项。1、由于业主修改变更设计图纸延误，损失1．5个月的管理费和利润:现场管理费＝协议总价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8００0÷1８×12%×1．5＝80(万元）公司管理费=协议总价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000÷1８×７%×１.5≈46.６7(万元)利润=协议总价÷工期×利润率×延误时间=８000÷1８×５％×1.5≈33．33(万元）合计=80+46.67+33．33=160（万元）２、由于基础混凝土强度的提高索赔1５万元。问题监理工程师是否应批准给予费用索赔？是否应批准索赔费用的计算方法？２、某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工协议。两个承包商都编制了互相协调的进度计划。进度计划已得到批准。基础施工完毕，设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近１／6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工解决。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔规定。问题:1.安装单位的损失应由谁负责？为什么?２.安装单位提出索赔规定，监理工程师应如何解决?《协议管理》3答案一、单项选择：1、D2、Ａ3、A4、Ａ5、Ｂ6、C7、B8、A9、D１0、D二、多项选择1、A、B、D2、A、B、C３、Ａ、Ｃ、D4、A、Ｂ、C5、A、C、Ｄ6、B、C、Ｄ7、A、B、C、D8、A、Ｂ、Ｄ9、B、C、D10、B、C、D11、Ａ、B、C、D1２、A、B、C、D１３、Ｂ、C、D1４、Ｂ、C、D15、A、Ｂ、D1６、A、C17、Ｂ、Ｃ、Ｄ1８、B、C、D19、Ｂ、Ｄ20、Ｃ、Ｄ2１、A、D22、A、C23、A、C24、B、C、D２5、Ｂ、D26、Ａ、B、C27、Ａ、B、Ｄ28、A、B、Ｃ、Ｄ２9、A、Ｂ、C、D30、B、D３1、A、C、D3２、B、C33、A、B、C、D34、Ａ、Ｄ３5、A、D36、Ｃ、D37、B、Ｄ3８、A、Ｄ39、B、Ｃ40、B、Ｄ三、判断题１、×2、√3、×４、×5、√6、×7、√８、×９、×１0、√四、简答题1、ＦIDIC条款第67条?2、FIDＩC条款第2条第5款?3、FIDIC条款第52条？４、①程序FIＤIC条款5３条?②依据eq\o＼ａc(○,ａ)事实依据eq＼o\ac(○,ｂ)协议依据eq＼ｏ＼ａc(○，c)延期事件是否在监理批准的网络图的关键线路上。５、１)分包种类:a.一般分包.ｂ．指定分包.2).特点:《协议管理》教材P21６和P2１7五、综合分析题1、对第１项监理工程应批准给予施工单位费用补偿。由于修改设计导致了施工单位的部分停工,也许导致人工调动、生产率不降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不对的,由于管理费和利润的计算不能以协议总价为基数乘相应费率,而应以直接费为基数乘相应的费率来计算,所以监理工程师不应批准以上提出的索赔费用,而应规定施工单位重新计算。对第2条监理工程师不应批准其索赔规定。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、协议的规定，所以这一措施导致的成本增长应由施工单位自己承担。２、①安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有协议关系,业主没能按协议规定提供安装单位施工工作条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。(安装单位与土建施工单位没有协议关系,虽然安装工作受阴是由于土建施工单位施工质量问题引起的,但不能直接向土建施工单位索赔）。业主可根据协议规定，向土建施工单位提出补偿规定或给予其处罚。②监理工程师收到安装单位索赔规定后,应审核索赔规定，进一步核算由此引起的损失金额和延误的工期，并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文献报业主批准，监理工程师党政军需签证批准的索赔补偿。假如业主对土建施工单位提出补偿规定,监理工程师应提供土建施工单位违约证明。对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改告知,规定施工单位返工解决,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工解决情况,解决完毕后,应进行检查验收,验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。《协议管理》试题４单项选择题(每题1分,共10分)1、下列协议不合用协议法的是（)A、买卖协议B、借款协议C、委托协议D、收养协议2、甲公司向乙公司提出购买100０吨钢材,每吨价格3000元,乙公司批准供1００0吨钢材，但认为价格太低，规定每吨提高到3200元,甲公司表达批准，乙公司的行为属于(）Ａ、要约B、承诺Ｃ、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的协议,属于（)A、无效协议Ｂ、可撒销或可变更的协议C、效力待定协议D、附生效力协议4、依据《协议法》,协议生效后,当事人就履行费用的承担不明的,应由（）A、履行义务一方承担B、债权人一方承担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产()A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的Ｃ、债权人合法占有的财产Ｄ、必须是处在债权人控制之一的债务人的所有财产６、我国《协议法》规定的违约责任的归责原则是（）Ａ、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则Ｄ、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员,其依据是（)A、FIDＩC条款第１6条B、FＩDIC条款第１7条C、FＩDＩＣ条款第37条D、FIDIC条款第63条8、假如监理协议中所涉及的文献之间出现矛盾,应以(）A、文献所列顺序优先为准B、双方最后确认的文献为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是（）Ａ、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责Ｄ、由业主与承包商各负一半10、FIＤIC条款60条是(）A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款Ｃ、索赔应遵循的程序Ｄ、工程延期应遵循的程序多项选择题(每题1分，共计４0分）1、法律关系的三个要素是（)A、目的B、主体C、客体D、内容2、下列协议属于从协议(）A、分包协议Ｂ、监理协议Ｃ、借款协议D、担保协议3、合法代理的条件（）A、事先取得委托书B、通过公证或鉴证C、以委托人的名义D、在委托范围内4、当事人订立协议的程序是(）的阶段A、要约引诱B、要约邀请C、要约Ｄ、承诺5、协议是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关6、当事人对协议的格式条款的理解发生争议时（)A、应按通常的理解予以解释Ｂ、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释C、有两种以上解释的，应作出有助于提供格式条款的一方的解释D、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款7、按照《协议法》的规定，下列（)等内容属于各类协议一般应涉及的条款A、数量和质量的约定B、协议担保方式C、协议价款和支付方法D、解决协议争议的方法8、无效协议的确认权属于()A、协议当事人双方的上级B、监理工程师C、仲裁机构D、人民法院9、建设工程协议是一种(）A、双务协议B、有偿协议C、诺成协议Ｄ、要物协议10、协议当事人订立仲裁协议的作用是（)Ａ、市场竞争的需要B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C、排除了法院对纠纷的管辖D、协议当事人均受仲裁协议的约束１１、担保法规定的担保方式有(）A、保证B、定金C、抵押Ｄ、留置权12、公路工程施工协议解除的条件有(）Ａ、协议当事人协商一致Ｂ、承包人将其工程所有转包Ｃ、因不可抗力因素致使协议无法履行D、发包人不按约定支付工程款使协议无法履行１3、证明协议的真实性、合法性的机关是（）Ａ、人民法院B、仲裁机构C、公证机关Ｄ、工商行政管理部门14、协议纠纷的解决原则是()A、诚实信用Ｂ、协商为主C、公正、公平Ｄ、调解优先15、协议的有效实质要件()A、主体合格B、协议当事人意思表达真实C、协议内容不违反法律和社会公共利益D、协议标的拟定和也许１６、公路工程施工协议文献重要涉及()Ａ、合批准向书B、协议协议书与中标告知书C、协议条件与工程量清单D、技术规范与图纸1７、中标人按照协议约定或者经招标人批准,可以将中标项目的()分包给别人完毕Ａ、部分非主体工作B、所有非主体工作C、部分非关键性工作D、所有非关键性工作１8、依据我国《招投标法》的规定，招标分为()A、委托招标Ｂ、议标Ｃ、公开招标D、邀请招标１9、属于以下情况之一者，资格预审申请文献无效（）A、未按期送达的资格预审申请文献B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文献Ｄ、内容虚假的资格预审申请文献20、综合评分法合用于（)A、二级公路Ｂ、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、专长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容()Ａ、评标标准和方法B、工期规定C、提交投标文献的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循(）的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用2３、评标工作应当遵循（）的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优Ｄ、合法、合理、合情２4、公路工程施工招标投标管理办法规定，具有下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜（)Ａ、具有法人资格B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文献和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不对的()A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格Ｄ、工程标底是工程项目的结算价格２6、工程变更是指工程在实行期间,监理工程师根据协议规定对部分工程在()所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上2７、有效合价系不涉及()的协议价格A、净标价B、暂定金额Ｃ、计日工D、税金２８、FIＤIC条件中的“工程”指(）A、永久工程Ｂ、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、Ｂ两者之一２９、FIＤIC条件中的“费用”,涉及（）Ａ、管理费B、利润Ｃ、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第４条指的是(）；第5９条指的是()A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包３1、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，涉及()A、战争、敌对行动Ｂ、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径涉及(）A、担保B、保险C、合理分包Ｄ、转让33、FIDIC条款６３条,承包商的违约是指承包商有下述情况发生(）A、已否认协议有效并放弃协议B、无合法理由而拒不执行FＩDIC条第41、46、37、３9条的规定C、无视工程师的事先书面警告,并固执地或分然地忽视履行协议所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.１款34、FＩDIC协议条款的使用条件为(）A、先法人，后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工协议Ｄ、以英文为主导语言35、ＦＩDIＣ条件（），载明对不合格的工程、材料或工程设备,监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走Ａ、第36.4款Ｂ、第37.4款C、第３8.2款D、第３9.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是（）A、3天B、7天C、１4天Ｄ、29天3７、变更工程的单价可以由()一起磋商，若未能达成一致意见，则（)应拟定适当的费率或价格。Ａ、业主、监理、承包人B、业主、监理、承包商、造价工程师C、造价工程师D、监理工程师38、下列说法是不对的的(）A、承包人的材料与设备一旦进入现场,就一律不得撤离现场B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主批准才干撤离现场C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场Ｄ、承包人的材料与设备一旦进入现场,没有工程师的批准不得随便撤离现场3９、委托协议具有以下特性()A、委托协议是认为别人解决与受委托人的互相信任为前提B