2022-2023年监理工程师之合同管理自我检测试卷B卷附答案

2022-2023年监理工程师之合同管理自我检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】C2、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日【答案】D3、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】C4、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。A.买卖双方应签署合同材料验收证书B.卖方可签署进度款支付函C.进度款支付函自签署之日起生效D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务【答案】B5、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C6、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。A.被测婴幼儿脱去鞋帽株B.保留小数点后两位C.婴幼儿需站立测量D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】A7、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.14C.28D.56【答案】C8、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】B9、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A10、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关【答案】C11、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】C12、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D13、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】D14、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈【答案】D15、投标保证金将被没收的情形不包括（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】B16、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C17、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押【答案】A18、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A19、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】A20、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D21、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】B22、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】D23、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C24、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】C25、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保【答案】C26、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A27、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C28、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标【答案】A29、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】B30、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同【答案】B31、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()A.发包商B.承包商C.监理人D.项目经理【答案】B32、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让【答案】A33、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】A34、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】C35、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A.3B.7C.14D.28【答案】C36、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】C37、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B38、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】A39、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．A.14B.21C.28D.30【答案】A40、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑设备B.施工安装C.知识产权D.工程设计【答案】B41、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B42、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B.承包人实际开工日至实际竣工日C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】A43、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。A.海产品B.淡水鱼C.奶类D.豆类【答案】A44、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A45、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】A46、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。【答案】B47、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C48、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15【答案】D49、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船【答案】C50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】B51、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任【答案】A52、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.容易获得最优设计方案B.发包人便于控制实施过程C.合同责任明确D.承包人承担的风险小【答案】C53、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】C54、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D55、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C56、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】C57、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性【答案】D58、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()A.抗渗等级不得小于P6B.结构厚度不应小于250mmC.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】D59、非营利法人不包括()。A.基金会B.事业单位C.社会团体D.法人的分支机构【答案】D60、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A61、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A62、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】B63、建设项目总承包的优点不包括（）。A.单一的合同责任B.减少设计变更C.设计是最优方案D.缩短建设周期【答案】C64、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】B65、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定B.尿核黄素测定C.红细胞核黄素测定D.核黄素负荷实验【答案】A66、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B67、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C68、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法【答案】A69、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A70、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】D71、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】D72、以下有关担保的论述中，正确的是（）。A.抵押人必须是债务人本人B.质押自质押合同签订之日起生效C.定金自定金合同签订之日起生效D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】D73、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】A74、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿【答案】D75、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C76、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】B77、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A.管理承包B.合同承包总价C.风险型CM模式D.保证工程最大费用【答案】D78、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同【答案】D79、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()A.高能耗生产过程B.高新科技含量C.高附加值产品D.循环可再生利用【答案】A80、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D81、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】D82、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】B83、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C84、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D85、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价D.投标人不得低于成本的价格报价【答案】B86、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。A.遵守法律B.依法纳税C.完成全部勘察工作D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】A87、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C88、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分【答案】D89、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C90、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】A91、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三【答案】B92、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。A.在到货5天前进行通知承包人B.承包人会同监理人共同进行验收C.要求提前交货时，承包人可以拒绝D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】B93、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】D94、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C95、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】D96、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审【答案】B97、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A.保险公司B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】C98、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D99、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。A.转包.未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止【答案】A100、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】A多选题（共50题）1、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD2、在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务有（）。A.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷B.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务C.对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境D.提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知E.避免可能干扰或阻碍工程进展的行为【答案】ABCD3、下列关于抵押期间抵押人转让抵押物的说法正确的是（）。A.未经抵押权人同意，不得转让抵押财产B.即便受让人代为清偿债务，仍需征得抵押权人的同意C.转让所得的价款应当向抵押权人提前清偿债务或者提存D.转让的价款超过债权数额的部分归债务人所有E.转让的价款不足部分由抵押人清偿【答案】AC4、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()A.出质人只能是债务人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【答案】BCD5、根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（）。A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】BC6、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少【答案】ABD7、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具备的特征包括（）。A.以转移材料设备的使用权为目的B.是双务合同C.是有偿合同D.是实践合同，需要交付材料设备合同才生效E.出卖人应当是材料设备的生产厂商【答案】BC8、施工合同通用条款中要求进度付款申请单的主要内容包括（）A.累计扣除的质量保证金B.变更金额C.本次应支付的预付款D.索赔金额E.本周期内实施的工程价款【答案】BCD9、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.后续法规调整引起的延误E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BCD10、合同法律关系的客体中，属于物的是（）A.建筑材料B.建筑设备C.建筑物D.土方开挖E.抹灰【答案】ABC11、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同【答案】C12、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC13、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额【答案】A14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC15、（2017年真题）大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有（）。A.出厂前的质量检验费B.运输中破损的修理费C.现场试运行费D.保修期内的维护、修理费E.运行、管理和维修人员培训费【答案】CD16、九部委材料合同文本的构成包括（）。A.供货要求B.价格清单C.承包人建议书D.商务和技术偏差表E.中标材料质量标准的详细描述【答案】AD17、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认D.紧急情况下当场发出临时书面指示E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函【答案】ABD18、监理人对分包合同的管理工作包括()A.检查确认分包工程的施工质量B.审查、批准分包商的索赔C.向分包商发出变更指令D.审查分包商的资质E.计量确定分包商完成的工程量【答案】AD19、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支付订购数量及合理尾差的货款D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用【答案】D20、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度B.发包人要求勘察人进行专家咨询的费用包含在合同价格中C.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金不予退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AD21、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD22、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排【答案】ACD23、标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括（）A.项目经理的人选B.工期C.缺陷责任期D.承包的工程部位E.公式法调价的基数和系数【答案】ABC24、建设工程合同的特征有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.合同主体的严格性B.合同订立的短暂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性E.合同形式的非要式性【答案】ACD25、根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有（）。（2014年真题改编）A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.报价是最重要的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】AB26、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】D27、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A.某商业银行北京分行B.某股份有限公司C.尚未完成改制的某国有企业D.某项目经理部E.某施I企业法定代表人【答案】BC28、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】BCD29、合同评审的主要内容包括（）。A.合法性、合规性评审B.合同实施风险评审C.合理性、可行性评审D.合同严密性、完整性评审E.与产品或过程有关要求的评审【答案】ACD30、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家【答案】BD31、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算【答案】B32、除专用合同条款另有约定外，设备采购合同的买方向卖方支付合同价款的方式有（）。A.预付款B.交货款C.验收款D.进度款E.结算款【答案】ABC33、九部委材料、设备采购合同文本均由（）构成。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.中标通知书E.预付款担保【答案】ABC34、以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。A.一般采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理【答案】ABCD35、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年【答案】AC36、根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()A.某高速公路5km长的施工段B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目C.施工企业自筹自建办公楼D.某公立三甲医院新院区项目E.需要采用专有技术的施工项目【答案】ABD37、IPD合同条件包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括（）。A.通用条款B.专用条款C.项目法律描述D.业主标准E.目标标准修正案【答案】ACD38、按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C