2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制通关提分题库(考点梳理)

2022-2023年监理工程师之水利工程目标控制通关提分题库(考点梳理)单选题（共100题）1、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（）中支付。A.进度款B.预付款C.暂列金额D.保证金【答案】C2、塑性混凝土浇筑后（）h开始洒水养护。A.6-18B.3-6C.12-24D.立即【答案】A3、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B4、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.10%以上（含10%）B.10%以上（不含10%）C.15%以上（含15%）D.15%以上（不含15%）【答案】C5、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（）。A.工程资源分配B.工程逻辑关系C.建设工程范围D.建设各方责任【答案】C6、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（）。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】C7、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（）。A.提交事故处理方案B.发出整改通知C.要求施工单位12小时以内上报D.发出暂停施工指示【答案】D8、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C9、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】A10、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D11、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】D12、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D13、产生投资偏差的原因中，属于施工原因的是（）。A.组织管理不当B.设计标淮变化C.赶进度D.法规变化【答案】C14、有关质量检验的规定，不正确的是（）。A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B15、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C16、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C17、现场（临时或永久）110V以上的照明线路必须绝缘良好，布线整齐且相对固定，并经常检査维修，照明灯悬挂高度应在（）m以上。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】D18、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。A.四B.三C.二D.一【答案】D19、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A20、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B21、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A22、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C23、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。A.1.2B.2.0C.2.5D.3.0【答案】D24、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。A.财务评价B.国民经济评价C.环境评价D.社会评价【答案】A25、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】D26、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人员的原因C.设计方案和设计计算失误D.建筑材料及制品不合格【答案】C27、水利工程施工中不属于工期延误时间计算依据的是（）。A.双方来往函件B.合同进度计划C.监理大纲D.监理日志【答案】C28、发包人违约承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C29、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A30、监理机构应在施工合同约定的期限内，经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期B.合同完工日期C.竣工结算日期D.进度款结算日期【答案】A31、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【答案】B32、当财务内部收益率（）所设定的基准收益率时，项目方案在财务上是不可行的。A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于【答案】D33、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B34、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D35、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A36、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B37、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B38、总价子目的计量，承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的（）天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。A.7B.14C.28D.42【答案】C39、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】B40、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B41、水利工程监理单位的负责人，对本单位的质量工作负（）。A.直接领导责任B.领导责任C.技术责任D.间接责任【答案】B42、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C43、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C44、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C45、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B46、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A47、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】D48、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A49、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年贷款利率为6％，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。A.204.11B.243.60C.345.00D.355.91【答案】A50、盈亏平衡点越低，说明项目（）。A.适应市场变化能力越大，抗风险能力越强B.适应市场变化能力越大，抗风险能力越弱C.适应市场变化能力越小，抗风险能力越强D.适应市场变化能力越小，抗风险能力越弱【答案】A51、除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，设备需监造时，卖方应提前（）日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；A.7B.3C.14D.21【答案】A52、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B53、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A54、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。A.咨询方B.施工方C.业主方D.供货方【答案】C55、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C56、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】D57、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】C58、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】A59、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A60、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D61、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B62、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B63、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B64、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C65、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A66、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（）。A.监理机构B.项目所在地政府部门C.项目法人D.项目质量监督管理部门【答案】A67、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C68、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D69、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B70、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A71、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D72、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认。A.12B.24C.48D.72【答案】C73、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。A.进度计划B.质量计划C.投标文件D.招标文件【答案】D74、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（）。A.重大质量事故B.一般质量事故C.特大质量事故D.较大质量事故【答案】D75、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A76、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A77、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B78、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D79、下列属于既有法人用于项目资本金的内部资金来源的是（）。A.企业产权转让B.国家预算内投资C.企业增资扩股D.优先股【答案】A80、在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天.第22天，第24天，则H工作的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】A81、下列不属于发包人控制性进度计划编制依据的是（）。A.工程所在地气象资料B.已批复的可行性研究报告C.征地移民、建设计划之间的协同D.工程建设地点的交通现状及近期发展规划【答案】C82、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C83、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B84、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。A.预防性抽样检验B.计数抽样检验C.验收性抽样检验D.监督抽样检验【答案】B85、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】D86、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。A.现金流量B.效益流量C.净现金流量D.经济净效益流量【答案】D87、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D88、某建设项目，建设期为3年，向银行贷款2000万元，第一年贷款400万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，则建设期的贷款利息为（）万元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A89、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.总时差最小的工作为关键工作C.关键工作是自由时差最小的工作D.两端为关键节点的工作为关键工作【答案】B90、下列合同形式中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务．范围及其要求标准不能完全确定的情况的是（）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】A91、工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知（）在约定的期限内检查。A.发包人B.勘察单位C.设计单位D.监理机构【答案】D92、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.108C.124D.126【答案】B93、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】D94、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。A.准确性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D95、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B96、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C97、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B98、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C99、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】C100、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），工程量清单的组成不包括（）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】D多选题（共50题）1、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】ACD2、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC3、下列关于施工三检制说法正确的是（）。A.班组初检是班组质量员填写质检记录，班组长签字B.施工单位质检员与施工技术人员一起搞好复检C.终检是施工单位专职质检员进行终检D.保证工程质量的关键是初检E.搞好施工质量的基础是终检【答案】AB4、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC5、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。A.所有部位B.所有工序C.关键部位D.关键工序E.主体工程【答案】CD6、中国甲公司以CIF价向德国乙公司出口一批货物，双方选择适用2010年《国际贸易术语解释通则》，甲公司向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。甲公司在规定的期限内在指定的中国某港口装船，船公司签发了提单，甲公司取得单据后办理了议付。次日甲公司接到德国乙公司来电，称装货的海轮在海上失火，货物全部烧毁，要求甲公司出面向中国人民保险公司提出索赔，否则要求甲公司退还全部货款。依国际惯例及中国《海商法》，下列选项哪些是正确的？（)A.乙公司应向中国甲公司提出索赔B.乙公司应向保险公司提出索賠C.乙公司应向船公司提出索赔D.乙公司承担货物自装运港装上船开始起的切风险【答案】BD7、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC8、下列哪一个选项的表述不能成立？（）A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D9、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC10、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。A.勘察过程的质量保证子体系B.设计过程的质量保证子体系C.监理过程的质量保证子体系D.施工过程的质量保证子体系E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD11、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A12、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD13、谭某因贪污案被判有期徒刑10年，执行刑罚3年后，符合减刑条件，对谭某的减刑，下列说法正确的是：A.对谭某的减刑应当由犯罪地的中级法院裁定B.应当采用合议庭进行审理，并且可以实行人民陪审C.法院可以在就谭某是否符合减刑条件进行调查核实或听取有关方面意见，并提讯谭某的基础上，书面审理此案D.法院对谭某减刑的裁定可以通过互联网依法向社会公布，以接受社会监督【答案】B14、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。A.施工准备B.主体工程施工C.建设工期D.基础工程施工E.结构工程施工【答案】AB15、水利工程质量监督机构可分为（）几级。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC16、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB17、下列关于承包人项目经理及人员要求说法正确的是（）。A.承包人更换项目经理应征得发包人同意，更换前7d通知监理和发包人B.监理要求撤换项目经理时，承包人可以和监理协商处理C.承包人项目经理短期离开施工场地，应征得监理机构同意，委派代表代其行使职权D.承包人为履行合同发出一切函件，均应有项目经理签字E.项目经理可以授权其下属行使职权，但应事先将人员姓名和授权范围通知监理机构【答案】C18、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.核实质量检测人员的资质E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC19、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。A.特种设备B.存弃渣场C.洞挖施工D.混凝土浇筑E.有限空间作业【答案】CD20、下列何种情况需要全数检验（）。A.质量十分不稳的工序B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目D.检测对象数量多的项目E.工序检验【答案】ABC21、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC22、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD23、律师刘某原住在某市甲区，后因购买商品房迁人乙区的玫瑰园住宅小区，在入住后第二年的选举中，刘某发现自己的名字没有出现在小区公布的选民名单上,刘某决定依法维护自己的选举权，下列说法中正确的是哪些？（）A.按照《选举法》的规定，刘某应当列人玫瑰园住宅小区的选民名单B.刘某就此事可以向当地的选举委员会提出申诉，选举委员会应在3日内作出处理决.定C.刘某如果对选举委员会的处理决定不服，可以在选举日的5日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决D.对法院判决不服，刘某还可以提出上诉【答案】ABC24、全数检验的适用条件为（）。A.总体的数量较少B.检测项目比较重要C.检测方法会对产品产生破坏D.质量十分不稳定的工序E.检测用时较长【答案】BD25、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC26、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C27、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）A.专属经济区的法律问题B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C28、工程单价中基本直接费包括（）。A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】ABC29、关于可行性研究报告的审查与批复，下列说法中不正确的有（）。A.中央大中型水利基本建设项目的可行性研究报告由水利部或委托流域机构组织技术审查B.大中型水利基本建设项目的可行性研究报告，经技术审查后，由水利部提出审查意见，报国家发展改革委审批C.可行性研究报告批准后，未能在3年内按条件报送下一程序文件的，重新编报可行性研究报告即可D.总投资1亿元的病险水库除险加固，可直接编制初步设计报告E.总库容10亿m3的病险水库除险加固，必须编制可行性研究报告申请立项【答案】AC30、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD31、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD32、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC33、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD34、关于工程签证和工程洽商，下列说法中正确的有（）。A.工程签证可以作为合同协议附件B.工程洽商文件不可以作为合同协议附件C.工程签证确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点D.工程洽商确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点E.工程签证和工程洽商都会引发工程变更【答案】AC35、水利PPP项目实施程序主要包括（）等。A.项目论证B.项目储备C.社会资本方选择D.设备采购E.项目执行【答案】ABC36、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD37、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。A.价值标准评价方法B.功能重要性系数评价方法C.强制确定法D.“最合适区域”法E.ABC分析法【答案】ABD38、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）A.不得将建设工程肢解发包B.不得擅自修改工程设计C.不得任意压缩合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD39、建设工程的质量特性主要表现在（）。A.性能B.耐久性C.时间性D.持续性E.安全性【答案】AC40、根据宪法和法律，全国人大有权罢免下列选项中的哪一职务的人员？（）A.最高人民法院副院长B.国务院秘书长C.最高人