2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题A卷含答案

2022-2023年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题A卷含答案单选题（共100题）1、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A2、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关【答案】A3、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B4、卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。A.基本原理B.导向C.驱动力D.目标【答案】A5、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。A.符合性B.持续受控C.动态性D.系统性【答案】C6、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B7、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉【答案】A8、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A9、同一厂家、同一类型的成型钢筋，不超过（）t为一批，每批随机抽取（）个成型钢筋.A.30,3B.60,3C.60,6D.120,12【答案】A10、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。A.20℃B.25℃C.30℃D.35℃【答案】B11、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素D.设计方案是否全面，经济评价是否合理【答案】A12、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）A.积极参与事故调查B.要求施丁单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助客观提供相应证据【答案】D13、工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足()。A.业主所需的功能和使用价值B.工程质量监督机构的要求C.承包单位施工组织的要求D.监理单位监理规划的要求【答案】A14、（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A15、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。A.18B.20C.22D.24【答案】A16、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A17、用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据，该资金成本是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本【答案】A18、某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.2000B.2300C.2500D.2800【答案】B19、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C20、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A21、（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30【答案】C22、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证B.组织专家对设计成果进行评审C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】C23、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位，建设单位负责人B.设备安装单位，专业监理工程师C.设备使用单位，施工单位技术负责人D.施工单位，总监理工程师【答案】B24、由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。A.施工单位技术负责人B.项目监理机构C.建设单位D.设备安装工程师【答案】B25、一栋4层坡屋顶住宅楼，勒脚以上结构外围水平面积每层为930㎡，1～3层各层层高均为3.0m；建筑物顶层全部加以利用，净高超过2.1m的面积为410㎡，净高在1.2～2.1m的面积为200㎡，其余部位净高小于1.2m，该住宅的建筑面积为：()A.3100㎡B.3300㎡C.3400㎡D.3720㎡【答案】B26、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C27、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】C28、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】B29、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()A.先进性、可操作性B.可行性、精确性C.先进性、经济性D.可行性、创新性【答案】B30、《质量管理体系要求》指的是（）。A.ISO9000:2015B.ISO9001:2015C.ISO9004:2009D.ISO10001:2007【答案】B31、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D32、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A33、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于特种作业人员的是（）。A.建筑架子工B.建筑起重机械司机C.起重信号司索工D.钢筋工【答案】D34、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3【答案】D35、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。A.建立组织的发展前景B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合C.确立组织结构.职责权限和相互关系D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】B36、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D37、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B38、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D39、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A40、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A41、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D42、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告【答案】B43、某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本在第8年末全面还清，则第8年末需还本息（）万元。A.981.49B.990.89C.1270.83D.1372.49【答案】D44、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度【答案】B45、施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】A46、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A47、下列关于内部审核的说法，错误的是（）。A.由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价B.认证前，一般需进行2~3次C.可验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行D.其目的之一是在外部审核前做好准备【答案】A48、某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A49、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】A50、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】D51、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D52、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发()。A.监理通知B.工程暂停令C.整改通知D.工程变更单【答案】B53、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】B54、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状【答案】C55、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】A56、用来预测各个年度的投资规模的是（）。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目进度平衡表D.工程项目一览表【答案】B57、为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。A.建立工程进度信息沟通网络B.审查承包商提交的进度计划C.及时办理工程进度款支付手续D.建立实际进度检查分析制度【答案】B58、根据《合同法》，下列哪种情形要约失效？()A.要约人没有收到拒绝要约的通知B.承潇期限届满，受要约人又作出承诺C.受要约人对要约的内容作出变更D.要约人依法撤消要约【答案】D59、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C60、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。A.23B.24C.25D.27【答案】B61、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()A.措施费B.直接工程费C.食业管理费D.现场管理费【答案】B62、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】C63、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（）原因引起的。A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性【答案】A64、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】D65、监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C66、工程中采用新工、新材料的，应由()及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】B67、抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。A.供应方B.用户C.生产方D.系统【答案】B68、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。A.13%B.15%C.20%D.30%【答案】C69、29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料【答案】C70、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C71、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收【答案】B72、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。A.政府部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B73、单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法【答案】A74、某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%，5年内等额还本付息，设备购置后即用于生产，获得收益，若企业期望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元，则各期收益至少为（）万元。A.42.76B.50.00C.52.76D.62.76【答案】D75、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D76、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()A.多方案报价法B.突然降价法C.先亏后盈法D.不平衡报价法【答案】D77、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D78、发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。A.立即停工B.立即整改C.立即退场D.立即返工【答案】B79、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A80、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B81、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A82、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D83、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。A.编制阶段性设计进度计划B.定期检查设计工作实际进展情况C.协调设计各专业之间的配合关系D.建立健全设计技术经济定额【答案】B84、工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。A.专业工程码B.分类顺序吗C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A85、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C86、根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】B87、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B88、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费【答案】B89、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.204.0B.248.9C.252.9D.257.2【答案】D90、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A91、ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是()。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C92、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，在其他项目清单中应包括（）。A.环境保护费B.夜间施工费C.施工排水费D.暂估价【答案】D93、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。A.商业、旅游、娱乐用地40年B.文教、卫生、体育用地50年C.居住用地70年D.科技工业开发区用地90年【答案】D94、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B95、如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。A.予以验收B.鉴定验收C.拒绝验收D.协商验收【答案】A96、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。A.流水强度和流水段数B.流水段数和流水步距C.流水步距和流水节拍D.流水节拍和流水强度【答案】C97、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A98、进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。A.承压板周围的土明显地侧向挤出B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板直径之比超过0.06【答案】C99、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（）。A.决策阶段投资控制的工作B.施工阶段投资控制的工作C.投资控制的经济措施D.工程保修阶段投资控制的工作【答案】D100、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B多选题（共50题）1、监理工程师在对设备制造的质量控制中，设备制造过程中的质量控制有（）。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置E.零件、半成品、制成品的保护【答案】ABD2、多用于道路路面工程的改性沥青是（）。A.氯丁橡胶沥青B.丁基橡胶沥青C.聚乙烯树脂沥青D.再生橡胶沥青【答案】D3、不确定性分析的主要方法有()A.盈亏平衡分析法B.价值工程分析法C.敏感性分析法D.概率分析法E.ABC分析法【答案】ACD4、质量管理体系有效运行要求包括（）。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适时控制E.有效识别【答案】ABC5、市场采购设备的原则有（）。A.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购B.所采购设备质量可靠，保证生产或运行稳定C.供货商的各种检验检测手段及试验室资质符合有关规定D.所采购的设备和配件价格合理、技术先进E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定【答案】ABD6、某技术投资方案，拟投入建设投资3000万元，其中贷款本金2000万元，建设期两年，第一年全部以自有资金形式投入，建设期第二年全部以贷款形式投入，建设期贷款在运营期四年内，以等额本息方式偿还。运营期第一年息税前利润800万元，第二年息税前利润1000万元，自第三年起，息税前利润稳定在1100万元。假设年贷款利率为6%，所得税率为25%，贷款均匀发放，不考虑其他费用。则下列有关该项目财务指标的表述，正确的有（）。A.该项目建设期贷款利息为120万元B.该项目贷款本息为2060万元C.该项目年还本付息额为594.50万元D.总投资收益率为35.95%E.运营期第二年的净利润为507.30万元【答案】BCD7、刑事诉讼法具有保障刑法正确适用的工具价值，也有自己独立的价值。下列哪一选项体现了刑事诉讼法的独立价值？A.刑事诉讼法针对不同案件或不同情况设计不同的具有针对性的程序，使得案件处理简繁有别，保证处理案件的效率B.刑事诉讼法规定了收集证据的方法和运用证据的规则，既为获取证据、明确案件事实提供了手段，也为收集证据、运用证据提供了程序规范C.刑事诉讼法具有弥补刑事实体法不足并“创制”刑事实体法的功能D.刑事诉讼法关于程序系统的设计，可以在相当程度上避免、减少案件实体上的误差【答案】C8、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查()。A.勘察实施方案的可行性B.原始资料取样的方法、手段C.工程勘察报告的有效性D.原始记录表格的填写、签字E.项目负责人在现场的工作情况【答案】BD9、下列各项中，（）属于从确定型网络计划中派生出的网络计划。A.普通双代号网络计划B.单代号搭接网络计划C.单代号网络计划D.有时限的网络计划E.流水网络计划【答案】BD10、（2017年真题）项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD11、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于“坚持质量标准原则”的说法中，正确的有（）。A.工程质量标准是评价产品质量的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.要重点做好质量的事前控制和事中控制E.符合质量标准要求并经质量监督机构确认的才是合格【答案】ABC12、工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自（）。A.施工单位的质量事故调查报告B.监理单位对事故成因的分析报告C.有关的技术文件和档案D.工程质量事故调查组的事故分析会议记录E.监理机构所掌握的质量事故相关资料【答案】A13、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于偶然性因素的有（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数小，但在允许范围内D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.生产工人未遵守操作规程【答案】AC14、承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有()A.作业技术交底B.质量控制点的设置C.技术复核D.见证取样送检E.施工质量记录资料管理【答案】CD15、下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距【答案】AB16、监理单位向建设单位提交的质量事故处理报告中应包括的内容有（）。A.质量事故的工程部位B.事故发生的原因C.事故的责任人及其责任D.事故处理的过程E.事故处理的结果【答案】ABD17、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.岩土工程施工的指导性意见【答案】ACD18、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C19、根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.工期优化B.工效优化C.费用优化D.资源优化E.质量优化【答案】ACD20、下列关于线路、关键线路和关键工作的说法正确的是（）。A.总持续时间最长的线路称为关键线路B.关键线路上的工作称为关键工作C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移E.关键工作的紧后工作一定也是关键工作【答案】ABD21、双代号网络计划中，关于关键节点正确（）。A.以关键节点为完成节点的工作必为关键工作B.两端为关键节点的工作不一定是关键工作C.关键节点必然处于关键线路上D.关键节点的最迟时间与最早时间差值最小E.由关键节点组成的线路不一定是关键线路【答案】BD22、总承包他单单位位依施法工将，建若设分工包程工分程包出给现其质量问题时，应当由（）A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C23、下列监理单位编制的质量记录表格中，属于监理单位监理服务“产品”有关的记录有（）。A.合同评审记录B.文件控制记录C.材料设备验收记录D.纠正预防措施记录E.旁站记录【答案】CD24、对建设工程进度计划执行情况进行跟踪检查发现问题后，进度调整系统过程中应开展的工作有（）。A.分析产生进度偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实际进度数据的整理.统计和分析D.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响E.进行实际进度与计划进度的比较【答案】ABD25、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（）共同**。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】CD26、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）。A.管理人员工资B.工会经费C.财产保险费D.新结构、新材料的试验费E.高温（寒）作业临时津贴【答案】ABC27、进度计划的调整方法有（）。A.改变某些工作间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.将顺序进行的工作改为流水作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.缩短关键线路上的后续工作时间【答案】AB28、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.—般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的质量验收记录D.具有完整的施工操作依据E.观感质量应符合要求【答案】BCD29、某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应坚持()原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】ABCD30、结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过（）的三方验收后，方可大面积施工。A.项目监理机构B.设计代表C.施工项目部D.建设单位E.供货单位【答案】ABC31、钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽检C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽检D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽检E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽检【答案】AD32、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD33、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD34、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（）。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.装修工程的保修期是2年D.设备安装工程的保修期是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】CD35、BIM为项目设计阶段专业协调提供的途径主要包括()。A.协同设计B.施工模拟C.碰撞检查D.性能分析E.场地分析【答案】AC36、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有()。A.进行工程计量B.对完成工程量进行