2023年招标师《招标采购合同管理》培训密押试题库300题（附详解）

PAGEPAGE2032023年招标师《招标采购合同管理》培训密押试题库300题（附详解）一、单选题1.要约可以撤回，但是撤回要约的通知应当在()到达受要约人。A、合同成立前B、要约人收到承诺通知之前C、受要约人发出承诺通知之前D、要约到达受要约人之前或与要约同时答案：D解析：《合同法》第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。2.下列关于保险责任的说法，错误的是()。A、被保险人故意行为造成的事故属于免责条款的内容之一，保险人在订立合同时应当就免责条款作出足以引起投保人注意的提示B、在签订保险合同时，对于免责条款，保险人应向投保人提示、说明保险人在订立合同时应当对免责条款的内容以书面形式向投保人作出明确说明C、在保险责任范围内发生财产损失或人身保险事故，保险人均要负责赔偿或给付保险金D、保险人只以口头形式向投保人就免责条款作出明确说明的，该条款不产生效力答案：D解析：D项，根据《保险法》有关规定，对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。3.根据《跟单信用证统一惯例》，当海运提单的合法持有人凭提单向银行办理抵押贷款时，除信用证中明确规定可以接受的条款或批注外，银行只接受()。A、记名提单B、指示提单C、直达提单D、清洁提单答案：D解析：清洁提单(CleanB/L)是指货物在装船时“表面状况良好”，承运人未加注货物及／或包装破损或有缺陷之类批注的提单。根据《跟单信用证统一惯例》，除非信用证中明确规定可以接受的条款或批注，银行只接受清洁提单。清洁提单也是提单转让时所必，的条件。4.下列不属于一般的合同要素的是()。A、违约责任B、争议解决方法C、施工合同中的索赔D、标的答案：C解析：参见第1题解析。5.在成套设备等类型交易中，一般采用的付款条款是()。A、汇付B、托收C、信用证D、汇付、托收与信用证三种方式相结合答案：D解析：在成套设备等类型交易中，因合同金额较大，设备生产周期长，一般按工程进度和交货进度分若干期支付货款，即分期付款或延期付款。在这种情况下，一般采用汇付、托收与信用证三种方式结合的支付条款。6.在FOB交易条件下，买方应按照合同规定的时间将船名和()等信息通知卖方。A、包装材料B、船期C、货物数量D、收货地点答案：B解析：装运通知是为了明确买卖双方的责任，促使双方相互配合，共同做好船货衔接工作。如在FOB交易条件下，买方应按照合同规定的时间将船名、船期等信息通知卖方，卖方装船后应及时通知买方以便办理保险。7.下列关于托收的说法错误的是()。A、托收又称中介托收B、托收是委托收款的简称C、跟单托收如以汇票作为收款凭证，则使用跟单汇票D、根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为光票托收和跟单托收。答案：A解析：A项，托收一般都通过银行办理，故又称银行托收。B项，托收是委托收款的简称，是指债权人（出口人）出具债权凭证（汇票等）委托银行向债务人（进口人）收取货款的一种支付方式。CD两项，根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收可以分为光票托收和跟单托收。跟单托收如以汇票作为收款凭证，则使用跟单汇票。8.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、20B、25C、28D、30答案：C解析：《2007版标准文件》中明确规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利。9.下列关于出卖人的主要义务的说法中，正确的是()。A、保证标的物的交付品质B、支付价款C、接收并检验标的物D、交付标的物但不需要转让标的物所有权答案：A解析：出卖人的主要义务有：①交付标的物并转让标的物所有权。《合同法》第138条规定，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。②保证标的物的交付品质。出卖人对标的物的交付品质负有担保义务。《合同法》第153条规定，出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。10.关于建设工程施工合同质量管理，下列说法不正确的是()。A、通常情况下，发包人作为投资人，一般不具备管理工程质量的能力B、发包人应高度重视竣工验收，验收不合格的，应要求承包人整改，待整改后重新进行验收，并确保竣工验收合格后方可交付使用C、工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中过程验收是工程合同履行的重要节点D、发包人在缺陷责任期和保修期内发现工程质量缺陷和问题的，应及时书面通知承包人，要求承包人予以维修，并对引起的维修费用进行清算答案：C解析：C项，工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中竣工验收是工程合同履行的重要节点，工程通过竣工验收的，承包人有权获得发包人支付全部工程价款。11.《工程总承包合同示范文本》适用于建设项目工程总承包的()。A、承发包方式B、DB方式C、设计一施工方式D、设计一采购一施工方式答案：A解析：《工程总承包合同示范文本》适用于建设项目工程总承包的承发包方式。在其条款设置中，将“技术与设计、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验”等工程建设实施阶段相关工作内容分别作为独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。12.关于担保合同的从属性，下列说法错误的是()。A、担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提，且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围B、担保合同应随主合同债权的移转而移转C、主合同关系消灭，为其所设定的担保合同关系并非随之消灭D、担保合同的效力依主合同而定答案：C解析：担保合同的从属性，又称附随性、伴随性，是指担保合同的成立和存在必须以一定的合同关系存在为前提，其主要表现在以下四个方面：①成立上的从属性，即担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提，且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围；②处分上的从属性，即担保合同应随主合同债权的移转而移转；③消灭上的从属性，即主合同关系消灭，为其所设定的担保合同关系也随之消灭；④效力上的从属性，担保合同的效力依主合同而定。13.海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。A、特别附加险B、一般附加险C、平安险D、特殊附加险答案：B解析：一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。14.定金合同自()之日起生效。A、签订B、实际交付定金C、登记D、当事人签字盖章答案：B解析：《担保法》第90条规定，定金合同自定金实际交付之日起生效。因此，当事人仅签订定金合同而未交付定金的，定金合同并不生效，主合同一方当事人不履行主合同的，对方当事人无权根据定金合同主张适用定金罚则或者其他相关权利。15.陆运、空运货物与邮包运输保险是在()的基础上发展起来的。A、铁路保险B、海上保险C、公路保险D、人身保险答案：B解析：陆运、空运货物与邮包运输保险是在海上保险的基础上发展起来的。由于陆运、空运与邮运同海运可能遭受货物损失的风险种类不同，所以陆、空、邮货运保险与海上货运保险的险别及其承保责任范围也有所不同。16.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A、发出B、撤回C、撤销D、变更答案：C解析：要约的撤回，是指要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。要约的撤销，是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。题中，甲企业的信函到达了乙企业，要约已经生效，此时通知信函作废的行为属于要约的撤销。17.下列不属于财产保险合同的是()。A、财产损失保险合同B、健康保险合同C、责任保险合同D、信用保险合同答案：B解析：按照保险标的分类，保险合同可分为财产保险合同与人身保险合同。其中，财产保险合同是指以财产及有关的利益为保险标的，投保人向保险人交纳保险费，在保险事故发生后造成所保财产或利益损失时，保险人在保险责任范围内承担赔偿责任，或在约定期限届满后，由保险人承担给付保险金的保险合同。财产保险合同可分为：①财产损失保险合同；②责任保险合同；③信用保险合同。18.关于国有土地使用权出让合同的出让人和受让人，下列说法错误的是()。A、出让人是市、县人民政府国土资源行政主管部门B、对于以挂牌出让国有土地使用权的，受让人是不特定的主体C、对于以协议方式出让国有土地使用权的，受让人是特定的主体D、对于以招标、拍卖、挂牌出让国有土地使用权的，受让人是竞买人答案：B解析：国有土地使用权的出让人，是市、县人民政府国土资源行政主管部门。对于以招标、拍卖、挂牌出让国有土地使用权的，受让人是竞买人，是特定或者不特定的主体；对于以协议方式出让国有土地使用权的，受让人是特定的主体。19.某出口公司对外以CFR报价，如果该公司采用多式联运，应采用()术语为宜。A、FCAB、CIPC、DDPD、CPT答案：D解析：对卖方来说，采用CFR术语和CPT术语所需承担的费用和风险基本相同。不同的是，CFR术语适合于水上运输方式；CPT术语适用于各种运输方式。故如果该公司采用多式联运，即采用两种或两种以上不同的运输方式时，应采用CPT术语为宜。20.招标采购合同规划内容的关键是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：D解析：在招标采购合同规划的内容中，合同要素规划是关键，一方面结合合同结构与体系，合理分配合同当事人权利义务及责任，进而确定合同条款，另一方面又关系着合同订立及履行的顺利程度。21.下列咨询合同中，可以作为筹集建设资金依据的是()。A、工程造价咨询合同B、项目前期咨询合同C、设计咨询合同D、项目管理咨询合同答案：A解析：工程造价咨询合同是指委托人委托工程造价咨询单位对建设项目投资、工程造价的确定与控制等提供专业咨询服务而签订的合同。工程造价咨询合同产生的成果是项目决策的依据，是制定投资计划和控制投资的依据，同时也是筹集建设资金的依据。22.下列合同中，标的物具有特殊性的是()。A、材料采购合同B、工程采购合同C、货物采购合同D、服务采购合同答案：D解析：服务采购合同是合同当事人为完成商定的服务内容采购，明确相互权利义务关系而订立的合同。服务采购合同的标的物具有特殊性。服务采购的对象以运用专业知识和提供有价值劳动为特征，以服务提供方的知识资源和人力资源为主要服务主体。23.关于工程设计变更与索赔，下列说法错误的是()。A、基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用由发包人和设计人共同承担B、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人C、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明D、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复答案：A解析：BCD三项，如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。A项，基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期应由发包人承担。24.()是合同规划的首要工作，也是开启招标方案编制工作的基础工作。A、初步合同规划B、工作分解C、确定最小工作单元D、确定招标合同单元答案：A解析：招标采购合同规划的过程应当围绕工程建设项目或政府采购项目的整体目标展开，并通过初步规划和工作分解，确定最小工作单元和最小合同单元，并最终经过招标优化分析，确定招标合同单元以实现合同标段划分。其中，初步合同规划是合同规划的首要工作，也是开启招标方案编制工作的基础工作，初步合同规划可以随着后续合同规划的深入而不断调整和完善。25.下列情形中，不具备招标条件的是()。A、发包人在进行工程发包时，先不对外公开进行招标，而是先邀请部分施工企业组织进行内部招标B、发包人不委托招标代理机构组织招标而自己组织招标C、招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，未在招标文件中如实载明D、依法必须招标的项目，发包人先确定一家施工单位，且在该施工单位已进场施工之后，发包人再组织补办招标程序答案：C解析：《招标投标法》第9条对组织招标的条件作出了规定，招标人必须在具备该条规定的招标条件的情况下才可以组织招标。具体包括两个条件，首先为招标项目应按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。其次为招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。A项属于“两次招标”的情形；B项属于“不具备自行招标条件的发包人自行组织招标”的情形；D项属于“补办招标手续”的情形。26.根据《担保法》，收受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A、支付违约金、赔偿金B、返还定金C、返还定金并支付违约金、赔偿金D、双倍返还定金答案：D解析：根据《担保法》第89条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，此种规定被称为定金罚则。27.承包人应提前_____天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后_____天内，确定竣工试验具体时间。()A、14;21B、7;14C、21;14D、21;答案：C解析：承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验。承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。28.下列关于总承包合同的分包管理的说法中，错误的是()。A、承包人可以按照法律规定和专用条款约定，将总承包范围的有关工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包B、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应C、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包D、承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和发包人就分包工作向分包人承担连带责任答案：D解析：承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。29.合同履行的程序有：①报关、接货、检验；②审单付款；③洽租运输工具及接运货物；④开立及修改信用证；⑤办理保险。其正确的顺序是()。A、⑤②④③①B、①③④②⑤C、①②③④⑤D、④③⑤②①答案：D解析：以采用FOB或FCA贸易术语和信用证支付方式签订的进口合同为例，买方应当按照合同规定支付货款并收取货物。合同履行的一般程序包括：开立及修改信用证、洽租运输工具及接运货物、办理保险、审单付款、报关、接货、检验等。30.根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中，正确的是()。A、合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B、当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C、可撤销合同不可以选择请求变更D、当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭答案：B解析：A项，《合同法》第54条规定了以下三种可撤销的合同：①因重大误解订立的合同；②在订立时显失公平的合同；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。C项，可撤销合同中的撤销权人有选择的权利，其可以申请撤销合同，也可以让合同继续有效；其可以申请变更合同，也可以申请撤销合同，故可撤销合同有时在学理上又称“可变更可撤销合同”。D项，《合同法》第55条第1项规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内具有撤销权，超过该期限未行使的，撤销权消灭。31.下列各项不属于招标采购合同的法的价值的是()。A、公平价值B、平等价值C、效率价值D、秩序价值答案：C解析：招标采购合同体现的法的价值主要包括：①平等价值。平等即同等情况同等对待。②公平价值。招标采购合同对公平价值的追求体现在：一是赋予适格主体通过公平竞争获得中标的机会；二是保证招标程序的公开、公正，以确保中标结果的公平。③秩序价值。招标采购合同对秩序价值的追求，具体体现为对公平竞争的市场秩序的维护。32.()是指受益人以原证为抵押，要求银行以原证为基础，另外开立一张内容相似的信用证。A、跟单信用证B、保兑信用证C、对背信用证D、承兑信用证答案：C解析：对背信用证是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的信用证。A项，跟单信用证是开证行凭跟单汇票或单纯凭单据付款的信用证；B项，保兑信用证是指开证行开出的信用证，由另一家银行保证对符合信用证条款规定的单据履行付款义务；D项，承兑信用证是指开证行或指定的承兑行对受益人开出的远期汇票进行承兑，承担承兑汇票到期日付款责任的信用证。33.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交投标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。A、要约内容错误B、受要约人不特定C、要约条件不明确D、无订立合同的意思表示答案：D解析：根据《合同法》第14条等的规定，要约应当满足以下条件：①要约是由特定人作出的意思表示；②要约是以缔结合同为目的的意思表示；③要约是向受要约人所作出的意思表示；④要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束；⑤要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件。在本案中，该施工单位投错了投标文件，投错的投标文件的内容显然不是订立合同的意思表示。34.下列关于监理人义务法定的理解，不正确的是()。A、监理人应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务B、工程监理单位与被监理工程的相关单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务C、监理人应当代表发包人依法对建设工程的设计要求和施工质量、工期和资金等方面进行监督D、监理人与发包人或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量构成犯罪的，依法追究行政责任答案：D解析：D项，根据《建筑法》第69条的规定，监理人与发包人或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。35.下列关于建设工程勘察设计合同的说法错误的是()。A、建设工程勘察设计合同分为建设工程勘察合同和建设工程设计合同两种B、建设工程勘察设计合同的当事人为发包人与勘察设计人C、签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务D、签订勘察设计合同，对文本条款以外的其他事项，可以不采用书面形式，只需双方当事人约定答案：D解析：建设工程勘察设计合同是指发包人与勘察设计人之间为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。《建设工程勘察设计合同管理办法》第5条规定：“签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。”D项，对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。36.国际贸易结算中所使用的主要支付方式不包括()。A、交付B、托收C、汇付D、信用证答案：A解析：汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。自信用证出现以来，这种支付方式发展很快，并在国际贸易中被广泛应用，已成为国际贸易中一种重要的支付方式。37.根据争议内容的不同，合同争议的下级分类不包括()。A、合同效力争议B、合同终止争议C、涉外合同争议D、合同解除争议答案：C解析：根据争议内容的不同，可以将合同争议的类型分为合同效力争议、合同履行争议、合同变更争议、合同转让争议、合同解除争议、合同价款争议及合同终止争议等。需要说明的是，合同争议中经常同时出现数项争议内容，如同时出现效力争议、价款争议、其他履行争议等。38.《2010年国际贸易术语解释通则》规定，采用FCA术语时，卖方将货物运往承运人所在地途中发生的货物损失由()承担。A、卖方B、买方C、承运人D、货代答案：A解析：采用FCA术语成交时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给买方指定的承运人或其他人，完成交货。卖方承担将货物交给承运人控制之前的风险，买方承担货物交给承运人控制之后的风险。卖方承担在交货地点交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；买方承担在交货地点交货后所涉及的各项费用，包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用。39.下列不属于仲裁的典型特点的是()。A、仲裁具有自愿性和灵活性B、仲裁具有程序性C、仲裁具有保密性D、仲裁具有国际性答案：B解析：仲裁作为一种独立的争议解决方式，与诉讼相比具有诸多不同。仲裁的典型特点如下：①仲裁具有自愿性和灵活性；②仲裁具有专业性；③仲裁具有保密性；④仲裁具有快捷性；⑤仲裁具有经济性；⑥仲裁具有独立性；⑦仲裁具有国际性。40.下列关于仲裁解决合同争议的表述不正确的是()。A、在仲裁协议中要有明确的请求仲裁的意思表示B、在仲裁协议中要有仲裁事项C、需要选定一家仲裁委员会D、可以选择两家或两家以上仲裁委员会，或者同时还选择由人民法院解决答案：D解析：合同当事人在合同拟定时应明确合同争议解决方式，尤其是涉及仲裁协议的选择，应在合同条款中明确单列仲裁条款，或达成单独的仲裁协议，并明确具体的仲裁机构的名称。在选择采用仲裁方式时，合同当事人应注意在仲裁协议中必须约定以下三项内容：①要有明确的请求仲裁的意思表示；②要有仲裁事项；③需要选定一家仲裁委员会，不能选择两家或两家以上，亦不能同时还选择由人民法院解决。41.下列关于承包人的合理化建议的说法中，错误的是()。A、在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，不一定均以书面形式提交监理人B、合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等C、监理人应与发包人协商是否采纳建议D、建议被采纳并构成变更的，应按照变更程序约定向承包人发出变更指示答案：A解析：在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按照变更程序约定向承包人发出变更指示。42.下列关于合同履行的说法，不正确的是()。A、诚实信用原则要求当事人应当履行根据诚实信用原则产生的各种附随义务B、全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务C、当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求D、合同双方当事人只须独立履行自己的义务，无须协助对方履行义务答案：D解析：AD两项，《合同法》第60条第2款规定，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。B项，全面履行原则是指当事人应当按照法律规定和合同约定全面履行合同义务，不仅包括合同条款约定的各方当事人的义务，而且也包括法律规定的先合同义务与后合同义务等内容。C项，双务合同履行中当事人享有同时履行抗辩权，即当事人互负债务且没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，或者是一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。43.下列关于各类用地使用权出让最高年限的说法错误的是()。A、综合或者其他用地50年B、工业用地50年C、教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D、商业、旅游、娱乐用地50年答案：D解析：《国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条按照出让土地的不同用途规定了各类用地使用权出让的最高年限：①居住用地70年；②工业用地50年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；④商业、旅游、娱乐用地40年；⑤综合或者其他用地50年。44.下列关于《建设工程设计合同示范文本》的说法错误的是()。A、《建设工程设计合同示范文本》分为两种、一种是《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》，另一种是《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》B、《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书和通用合同条款组成C、合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务D、通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》、《合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定答案：B解析：B项，《建设工程设计合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。45.下列发包人向勘察人（设计人）提出索赔要求不合理的是()。A、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果遗漏，发包人可提出减少支付设计费B、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误，发包人可提出赔偿索赔C、因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔D、勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出工期索赔答案：D解析：发包人在下列情况下可向勘察人（设计人）提出索赔：①勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出违约金索赔；②由于勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误或遗漏，使发包人在工程施工或使用时遭受损失，发包人可向勘察人（设计人）提出减少支付设计费或赔偿索赔；③因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔。46.下列属于发包人可以不赔偿承包人损失的情形的是()。A、发包人改变项目建设方案的工程停建B、征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误C、严重恶劣天气导致施工暂停D、建设资金未能按计划到位的施工暂停答案：C解析：法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由，主要指不可抗力，即当事人订立合同时不能预见、不能避免和不能克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方一般不用承担责任，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的除外。47.根据我国法律的规定，下列属于可变更可撤销合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的合同B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同C、在订立时显失公平的合同D、以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同答案：C解析：可撤销合同，又称可变更可撤销合同，是指虽已生效，但因当事人在订立合同时意思表示不真实，而可以由依法享有撤销权的当事人决定是否行使撤销权而令其归于无效的合同。《合同法》第54条规定了以下三种可撤销的合同：①因重大误解而订立的合同；②在订立时显失公平的合同；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。ABD三项为无效合同。48.出让人通过设立建设用地使用权，使建设用地使用权人对国家所有的土地享有的权利不包括()。A、占有B、使用C、收益D、处分答案：D解析：建设用地使用权是用益物权中的一项重要类型。出让人通过设立建设用地使用权，使建设用地使用权人对国家所有的土地享有了占有、使用和收益的权利，建设用地使用权人可以利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。受让人签订出让合同是为了取得对特定的土地占有、使用和收益的权利。49.下列租船运输方式中，承租人需要自行安排船长、船员，并负责他们的给养的是()。A、期租运输B、程租运输C、班轮运输D、光船租船答案：D解析：光船租船是船舶所有人将船舶出租给承租人使用一个时期，但船舶所有人所提供的船舶是一艘空船，既无船长，又未配备船员，承租人需要自行安排船长、船员，并负责他们的给养和船舶营运管理所需的一切费用。50.在国际货物运输中，运输单据的种类很多，其中最主要的是()。A、邮包收据B、铁路运单C、海运提单D、航空运单答案：C解析：在国际货物运输中，运输单据的种类很多，不同的运输方式有不同的运输单据，如海运提单、铁路运单、航空运单、邮包收据和多式联运单据等，其中最主要的是海运提单。51.下列关于协商解除和约定解除权的表述中，不正确的是()。A、约定解除是事前约定的解除，协商解除为事后解除B、约定解除一般为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权C、约定解除不一定最终成就，协商解除则可以导致合同最终解除D、约定解除权是双方解除权，协商解除为单方的行为答案：D解析：协商解除是指合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同。协商解除是双方的法律行为，协议未达成之前，原合同仍然有效。约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前，当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同。约定解除属于单方解除，即当事人在合同中约定了合同解除的条件，当约定的条件出现时，当事人即可行使解除权而使合同解除。52.下列比较中，属于BOO模式和BOT模式区别的是()。A、“经营(Operate)”与“移交(Transfer)”的先后次序发生了变化B、特许经营项目是否需要修复更新C、在BOO模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权；而BOT模式中，项目建成后，特许经营者通常仅享有项目的经营权D、在BOO模式中，特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府答案：D解析：A项，BTO与BOT的不同在于“经营(Operate)”与“移交(Transfer)”的先后次序发生了变化；B项，ROT与TOT的主要区别是特许经营项目是否需要修复更新；CD两项，与BOT模式相比，在BOO模式中，特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府。53.关于最终结清条款，下列说法错误的是()。A、最终结清条款包括最终结清申请单、最终结清证书和支付时间B、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料C、承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，不按争议条款的约定执行D、发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单答案：C解析：C项，最终结清条款包括最终结清申请单、最终结清证书和支付时间。其中，在最终清洁证书方面，如果承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按争议条款的约定执行。54.()是实施特许经营项目的纲领性文件。A、项目经济技术B、项目实施方案C、政府承诺条款D、合同文本答案：B解析：合同准备及签约管理包括项目经济技术论证、项目实施方案编制、合同授予方式选择、特许经营者条件设置以及合同签约管理。其中，项目实施方案是实施特许经营项目的纲领性文件。55.下列各项不属于包装条款的基本内容的是()。A、包装材料B、包装方式C、包装规格D、包装负责人答案：D解析：包装条款一般包括：①包装材料；②包装方式；③包装规格；④包装标志；⑤包装费用的负担。56.专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A、5B、7C、14D、28答案：C解析：关于索赔程序，可以在施工专业分包合同中规定详细的索赔流程，如专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由，在发出索赔意向通知书后14天内，向总承包人正式递交索赔报告，索赔事件影响结束后14天内，专业分包人应向总承包人递交最终索赔报告，总承包人应在收到索赔报告后14天内完成审查等。57.关于保险合同管理要点，下列说法错误的是()。A、保险的核心作用在于由保险人分担被保险人不确定发生的损失B、保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查，及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议C、投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同D、保险人为维护保险标的的安全，可以不经被保险人同意，采取安全预防措施答案：D解析：D项，保险人为维护保险标的的安全，经被保险人同意，可以采取安全预防措施。58.买方办理的开证申请书的内容应以()为依据。A、买卖合同B、销售合同C、信用证D、书面合同答案：A解析：买方应按照合同规定时间通过开证行办理开证手续，开证申请书的内容应当以买卖合同为依据。59.以下不属于特许经营合同中政府承诺条款内容的是()。A、与特许经营项目有关的土地使用B、相关基础设施和公用事业的提供C、防止不必要的竞争性项目建设D、投资回报答案：D解析：政府作为特许经营权的授予主体，其承诺能否落实，直接影响特许经营合同能否顺利履行以及合同目的能否实现。因此，明确和细化政府承诺至为关键。通常情况下，特许经营合同的政府承诺可以涉及与特许经营项目有关的土地使用、相关基础设施和公用事业的提供、防止不必要的竞争性项目建设、必要合理的补贴、产品或者服务的政府采购等，但不得承诺投资回报以及法律规范禁止的其他事项。60.下列关于建设工程施工合同的说法中，错误的是()。A、建设工程施工合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据B、建设工程施工合同应当采用书面形式C、招标人必须是法人D、作为建设工程施工合同的承包人应具备相应的资质等级，并在其资质等级许可的范围内从事建筑活动答案：C解析：C项，根据《招标投标法》第8条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，故招标人须是法人或其他组织。61.将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元，这一工作过程称为()。A、合同分解结构B、工作分解结构C、合同工作分析D、合同控制答案：B解析：A项，合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的最小合同单元和招标合同单元的工作过程。B项，工作分解结构是将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元的工作过程。C项，合同工作分析是在合同总体分析的基础上，依据合同协议书、合同条件、规范、图纸、工作量表等，确定各级管理人员的合同工作，以及划分各责任人的合同责任。D项，合同控制是指合同当事人为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。62.下列关于工程建设实行代建制管理情况的表述中，错误的是()。A、其实质是项目管理活动B、建设单位可以采用全过程委托代建方式C、建设单位也可以采用分阶段的代建方式D、代建人具有业主方的主体资格答案：D解析：工程建设实行代建制管理的，其实质是项目管理活动，建设单位可以采用全过程委托代建方式，也可以采用分阶段的代建方式，将代建项目分为前期和实施两阶段委托代建单位进行管理。但是，委托人与代建人在约定合同工作范围内容时应注意代建制实质上仍然为项目管理委托合同，代建人在履行合同时只是代行项目投资主体资格，并不真正具有业主方的主体资格。63.在招标代理合同重点条款中，()应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。A、主体条款B、工作范围条款C、招标人提供资料条款D、招标人询问及建议条款答案：A解析：招标代理合同的内容主要包括：①主体条款；②工作范围和工作内容条款；③招标人提供资料条款；④招标人询问建议条款；⑤招标代理机构拒绝权条款；⑥招标代理机构更换招标代理从业人员条款；⑦招标代理服务费条款；⑧奖励条款；⑨清廉条款等。其中，主体条款应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。64.下列各项中，不属于《水利工程施工监理合同示范文本》组成部分的是()。A、监理合同书B、通用合同条款C、合同专用条件D、合同附件答案：C解析：2007年4月20日，水利部与国家工商行政管理总局联合印发了《水利工程施工监理合同示范文本》(GF—2007—0211)，自2007年6月1日起施行。该监理合同文本包括四个部分：①监理合同书；②通用合同条款；③专用合同条款；④合同附件。C项，合同专用条件是《建设工程造价咨询合同（示范文本）》的组成部分。65.履行FOB交货条件下的进口合同，应由()在合同中约定的时间和装运港接货。A、买方B、卖方C、承运方D、保险公司答案：A解析：采用FOB术语时，卖方在合同中约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方。66.国际贸易中，在()条件下，租船订舱和运输保险都由卖方负责。A、CIPB、CFRC、FOBD、CPT答案：A解析：采用CIP术语时，卖方要负责签订从指定地点承运货物的合同，并支付有关的运费。另外，还要办理货运保险，承担保险费。67.某国内货物买卖合同中约定：“合同订立时支付货款，在买方所在地交付货物。”在实际履行中，若货物在运输途中出现灭失或毁损，该风险应由()承担。A、买方B、卖方C、买卖双方共同D、最终用户答案：B解析：根据《合同法》的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。68.下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见答案：C解析：在初步设计阶段，设计咨询合同主要服务内容包括：①检查可行性研究报告批复意见执行情况；②局部方案比选；③特殊工点技术措施；④工程数量等。69.签订包装条款应注意的问题不包括()。A、应考虑商品特点和运输方式的要求B、应当明确约定计量单位，按重量成交的商品一般按净重计算C、包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”、“习惯包装”等用语D、应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担，包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况答案：B解析：签订包装条款，要注意以下几个方面的问题：①应考虑商品特点和运输方式的要求；②包装规定应明确具体，一般不宜采用“海运包装”“习惯包装”等用语；③应明确规定包装提供者及包装费用由谁负担。包装费用一般包含在货价内，但也有规定由买方另行支付的情况。B项是签订数量条款应当注意的问题。70.卖方在出口货物装运前，应当向()申报，交验有关单证，接受其对货物的查验。A、买方B、公证处C、海关D、承运人答案：C解析：卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。71.FIDIC的三个合同条件均适用()合同类型。A、交钥匙B、设计一施工C、设计一采购一施工交钥匙D、总价答案：D解析：国际咨询工程师联合会(FIDIC)在1995年出版了设计一施工与交钥匙合同条件(ConditionsofContractforDesign-BuildandTurnkey)（橘皮书），适用于设计施工模式和交钥匙工程。1999年，FIDIC出版了工程设备和设计一施工合同条件(ConditionsofContractforPlantandDesign-Build)（新黄皮书）、设计一采购一施工交钥匙合同条件(ConditionsofContractforEPCTurnkeyProjects)(银皮书）。新黄皮书用于设计施工模式，银皮书适用于EPC和交钥匙工程模式。FIDIC的三个合同条件均适用总价合同类型。72.合同管理信息系统可采用模块化设计来实现各项功能，其中系统功能不包括()。A、合同订立管理B、合同实施跟踪C、合同查询统计D、应用与系统管理答案：B解析：合同管理信息系统可采用模块化设计来实现各项功能，系统功能可包括合同订立管理、合同履行管理、合同终结管理、合同查询统计、合同监管、标准合同文本管理、个人工作助理、应用与系统管理、系统接口等模块。各模块功能既相对独立，又相互联系，共同构成一个有机整体。B项，合同实施跟踪属于合同控制程序的步骤，不属于合同管理信息系统的功能。73.DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的()活动的工程承包模式。A、设计B、施工C、设计和施工D、设计、采购和施工答案：C解析：设计一建造总承包模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式。74.关于合同价格与支付，下列说法错误的是()。A、除专用合同条款另有约定外，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B、工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面C、工程进度付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等D、监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止答案：C解析：C项，预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面。75.()是调解能够进行的前提。A、合法性原则B、争议双方自愿调解C、争议双方地位平等D、高效原则答案：B解析：争议双方自愿调解是调解能够进行的前提，同时，自愿亦是确保调解协议有效性的重要因素。调解应坚持合法性原则，调解具有高效性及解决纠纷的彻底性。76.在国际贸易中，航空运单是由承运人或其代理人签发的重要的货物运输单据，关于它的性质，下列说法错误的是()。A、它是承托运双方的运输合同B、不可转让C、不是物权凭证D、可以是指示性提单答案：D解析：航空运单与海运提单有很大不同，却与国际铁路运单相似。它是由承运人或其代理人签发的重要的货物运输单据，是承托运双方的运输合同，其内容对双方均具有约束力。航空运单不可转让，也不是物权凭证。因此，在航空运单的收货人栏内，必须详细填写收货人的全称和地址，而不能做成指示性抬头。77.关于勘察设计合同主体与客体，下列说法不正确的是()。A、勘察设计合同法律关系的客体是指发包人委托勘察设计的建设工程项目B、勘察设计合同的勘察人（设计人）应当是法人或者自然人C、勘察人（设计人）寻求和承接勘察设计业务时，要审查其勘察设计资质等级与所承接工程所要求的等级是否相符D、合同管理第一步是确认合同法律关系主体与客体是否合法答案：B解析：勘察设计合同法律关系的主体是合同双方当事人，即发包人和勘察人（设计人）；其客体是指发包人委托勘察设计的建设工程项目。合同主体与客体的地位必须符合有关法律的规定，否则合同的有效性得不到法律的承认与保护。因此，合同管理第一步是确认合同法律关系主体与客体是否合法。按照《建设工程勘察设计合同管理办法》第4条规定，勘察设计合同的发包人应当是法人或者自然人，勘察人（设计人）必须具有法人资格。发包人可以是建设单位或者项目管理部门，勘察人（设计人）则应是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。B项，勘察人（设计人）必须具有法人资格，不包括自然人。78.招标采购合同规划内容的前提是()。A、目标分析B、合同数量及种类规划C、合同体系确立D、合同要素规划答案：B解析：在招标采购合同规划的内容中，目标分析是基础，每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的目标展开；合同数量及种类规划是前提，通过数量和种类的规划，来解构合同结构进而建构合同体系。79.合同管理机构的最小单位是()。A、在企业总部设立的合同管理部门B、在企业分公司设立的合同管理部门C、合同管理小组D、在企业子公司设立的合同管理部门答案：C解析：合同管理可以按照纵、横两个方向设立合同管理机构，按照纵向关系可以在企业总部、分公司、子公司分级设立合同管理部门；按照横向关系可以在合同管理机构中再细分为合同管理小组，按合同的性质、类别和区域进行合同管理，从而使合同管理机构覆盖到企业的每个层次、每个方面，实行统一管理。因此，合同管理机构的最小单位是合同管理小组。80.下列属于交易目的分析的是()。A、知识产权要求分析B、项目目标分析C、投资收益测算分析D、质量标准要求分析答案：A解析：交易活动分析包括交易目的分析、交易活动经济指标分析、交易活动技术要求分析等。其中，交易目的分析是指与交易活动有关的基本需求信息分析，如健康、质量、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权等要求；交易活动经济、技术要求分析主要包括项目目标、投资规模及来源、投资收益测算、投资进度要求、质量标准要求、项目进度要求、项目结构类型、重要材料设备的选型、分包工程以及相关要求。81.对国有土地使用权进行出让时，受让方应履行的义务不包括()。A、在签订国有土地使用权出让合同以后的规定期限内支付全部国有土地使用权出让金B、依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地C、改变土地用途的，应该征得出让方同意、土地管理部门和城市规划部门批准D、合同中的土地用途虽不是合同双方当事人约定，但双方当事人必须共同遵守答案：D解析：国有土地使用权的受让方应履行的义务主要有三项：①在签订国有土地使用权出让合同以后的规定期限内支付全部国有土地使用权出让金；在支付全部国有土地使用权出让金后，依规定办理登记手续，领取土地使用证；②依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地；③需要改变国有土地使用权出让合同规定的土地用途的，应该征得出让方同意并经土地管理部门和城市规划部门批准，依照规定重新签订国有土地使用权出让合同，调整国有土地使用权出让金并办理登记。82.工程总承包是从事工程总承包的企业受()委托的承包。A、发包人B、委托人C、客户D、承包人答案：A解析：工程总承包是指从事工程总承包的企业受发包人委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。83.()是有偿合同的核心条款。A、范围条款B、价格条款C、期限条款D、计量与支付条款答案：B解析：价格条款是有偿合同的核心条款。对于一般的有偿合同而言，合同价格一旦确定，一般在合同约定的范围内不发生调整。84.特许经营项目移交条款的内容不包括()。A、补偿条款B、移交范围和移交程序条款C、移交条件与标准条款D、风险转移条款答案：A解析：特许经营项目采取的模式涉及项目移交的，应在特许经营合同中对项目移交的方式及程序作出约定。项目移交条款中应当包括如下内容：①移交范围条款，根据项目的具体情况明确项目移交的范围，以免因项目移交范围不明确导致履行困难；②移交条件与标准条款，主要包括项目他项权利清理、技术安全环保标准及后续可运营期限；③移交程序条款，包括过渡期条款、评估测试条款、移交文件条款、验收条款，除此之外，由于税收节点与移交节点的互相影响，税费分配条款往往也是移交程序条款的重要组成部分；④转让条款，部分项目合同可能需要在项目移交后继续履行，故完善的合同转让、技术转让条款是项目顺利移交的保证；⑤风险转移条款，对移交过程中的风险承担作出安排，明确约定风险转移的时间点。85.下列关于招标采购货物买卖合同管理的说法中，错误的是()。A、招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织，特殊情况下允许个人参加投标B、买卖双方订立合同时应尽量参照标准合同范本，并可结合具体交易情况适当调整合同部分条款内容C、买受人收取标的物后发现标的物的质量与合同不符的，应随时通知出卖人D、买受人怠于通知的，视为所交货物符合约定答案：C解析：A项，招标采购货物买卖合同的买受人（即招标人）和出卖人（即中标人）都应当是法人或其他组织，特殊情况下才允许个人投标。B项，订立合同时应尽量参照国家有关部门颁布的标准合同范本，以保证合同的规范性和严谨性，并可结合具体交易情况适当调整合同部分条款内容。CD两项，买受人收取标的物后应当在合同约定的检验期间内对标的物进行检验，发现标的物的数量或质量与合同不符的，应在检验期内通知出卖人；买受人怠于通知的，视为所交货物符合约定。86.在国有土地使用权出让合同的土地用途的认定和填写上，必须把握的方面不包括()。A、出让合同的土地用途由出让方和受让方签订合同时临时约定的内容确定的B、出让合同的土地用途由城市规划管理部门出具的规划条件确定的C、合同中的土地用途双方当事人必须共同遵守D、出让合同中应按宗地填写土地用途答案：A解析：在土地用途的认定和填写上，必须把握以下方面：①出让合同的土地用途并不是由出让方和受让方签订合同时临时约定的内容，而是在土地出让前由城市规划管理部门出具的规划条件确定的；②合同中的土地用途虽不是合同双方当事人约定，但双方当事人必须共同遵守；③市、县国土资源管理部门出让土地时，是按宗地设定规划条件，按宗地确定出让方案，按宗地实施出让的。因此，出让合同中也应按宗地填写土地用途。87.下列关于国际货物买卖合同的作价方法的描述，错误的是()。A、若采用固定价格，合同价格一经买卖合同双方协商确定，任何一方不得擅自更改B、非固定价格采用最为普遍C、对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格D、国际货物买卖合同的作价方法主要有固定价格、非固定价格以及部分固定、部分不固定等答案：B解析：国际货物买卖合同的作价方法主要有：①固定价格；②非固定价格；③部分固定、部分不固定价格。其中，固定价格指的是合同价格一经买卖双方协商确定，任何一方不得擅自修改，固定价格采用最为普遍。对于长期、分批交货合同，双方可约定近期交货部分采用固定价格，其余采用不固定价格。88.合同管理意识是市场经济意识、法律意识和()的综合体现。A、项目管理意识B、维权意识C、市场管理意识D、信息处理意识答案：A解析：合同管理人员的法律知识水平直接影响着合同管理水平的高低。合同管理的专业性强、知识面宽、法律法规意识要求高，需要具备丰富的实践经验、多方面知识和能力的专业人才。合同管理意识是市场经济意识、法律意识、项目管理意识的综合体现。合同法律意识不强导致的直接后果就是合同主体不能有效保护自身合法权益，蒙受权利损害或经济损失。89.从规划的流程看，下列不属于招标采购合同规划的内容的是()。A、项目前期调研B、合同解除C、合同体系设计D、合同签订答案：B解析：从规划的流程看，招标采购合同规划的内容应涵盖项目前期调研、合同目标确定、合同体系设计、合同签订、合同履行以及跟踪评估的全过程。具体而言，招标采购合同规划的内容包括：①工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析；②初步合同规划；③工作分解；④合同数量及种类规划；⑤合同体系确立；⑥合同要素确定；⑦合同订立及履行规划；⑧合同动态跟踪评估规划等。90.在合同重点要素中，()不涉及价款管理。A、合同借贷条款B、合同支付条款C、合同变更条款D、合同结算条款答案：A解析：价款管理包括工程采购合同中的造价管理、货物采购合同中的合同价款管理、服务采购合同中的服务报酬管理。在合同重点要素中，涉及价款管理的主要包括：①合同价格条款；②合同支付条款；③合同变更条款；④合同价格调整条款；⑤合同结算条款等。91.下列各项不属于合同目标管理的具体做法的是()。A、合同目标的设置B、安排合理和全面的权利义务C、权利义务的实现过程D、合同目标的改进答案：D解析：项目管理目标通过合同目标管理的实现而实现，合同目标管理的具体做法主要分为以下三部分：①合同目标的设置；②安排合理和全面的权利义务；③权利义务的实现过程。92.关于建设工程施工合同，下列说法不正确的是()。A、法律并未对发包人主体资格作特定要求，未取得房地产开发资质等级证书的发包人也可以从事房地产开发经营活动B、《合同法》第270条明确规定建设工程合同应当采用书面形式，这体现了建设工程施工合同的要式性C、如发包项目属于《招标投标法》规定的依法必须招标的项目，则发包人应按照法律规定的招标程序组织招标，以确定中标人D、建设工程施工合同属于《合同法》规定的有名合同，其订立和履行必然应当同时符合《合同法》所确立的原则及规则答案：A解析：A项，现行法律规范对建设工程施工合同的发包人并没有作出直接的资格规定，因此，法人或其他组织及自然人均可以作为发包人，尽管法律并未对发包人主体资格作特定要求，但须强调的是，发包人从事房地产开发经营的，应当取得房地产开发资质等级证书。93.在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是()的主流合同条件。A、英国以及英联邦国家B、美国以及受美国建筑业影响较大国家C、亚洲开发银行D、世界通用答案：B解析：在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。美国建筑师学会(AIA)系列合同条件的核心是A201，不同的采购模式只需要选用不同的协议书格式。美国总承包商协会(AGC)所制定的设计一施工(DB)模式标准合同条件和AIA相类似，但是更加综合。94.进行合同变更，签订新的附加协议、备忘录，通过索赔解决费用超支问题，这属于合同偏差处理的()措施。A、组织B、技术C、经济D、合同答案：D解析：根据合同实施情况偏差分析的结果，合同当事人应采取相应的调整措施。调整措施可分为：①组织措施，如增加人员投入，重新进行计划或调整计划，派遣得力的管理人员；②技术措施，如变更技术方案，采用新的更高效率的施工方案；③经济措施，如增加资金投入、对工作人员进行经济激励等；④合同措施，如进行合同变更，签订新的附加协议、备忘录，通过索赔解决费用超支问题等。95.关于国有土地使用权的出让，下列说法错误的是()。A、国有土地使用权出让，应当签订书面出让合同B、国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订C、以出让方式出让土地使用权的，只能采取拍卖、招标的方式D、国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种答案：C解析：《城市房地产管理法》第15条规定，国有土地使用权出让，应当签订书面出让合同；国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。《城市房地产管理法》第13条规定，土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。96.()是建设工程施工合同的核心要素。A、工期B、质量C、索赔D、变更答案：A解析：在施工合同的时间管理中，对于建设工程施工合同，时间管理又称工期管理，工期是建设工程施工合同的核心要素。对于施工合同的履行，发包人和承包人应当从以下方面加强对合同工期的管理：①及时办理与开工有关的手续，确定实际开工与竣工时间；②及时确定施工组织设计方案，明确节点工期和施工过程的组织实施；③正确处理延期事件，确保工程按期竣工。97.在施工专业分包合同订立时，应当注意的内容不包括()。A、施工专业分包合同的内容应有利于总体工程目标的实现B、施工专业分包合同的内容应服从于总承包合同C、各专业分包人之间的协调D、监理人对专业分包工程的管理答案：D解析：在施工专业分包合同订立时，应当注意：①施工专业分包合同的内容应有利于总体工程目标的实现；②施工专业分包合同的内容应服从于总承包合同；③各专业分包人之间的协调；④对专业分包人的制约；⑤对于暂估价分包合同的签订。D项属于施工专业分包合同的履行管理的内容。98.下列各项中，不属于招标采购合同管理方法的是()。A、合同规划B、合同分析C、合同履约情况评价D、合同信息化管理答案：C解析：招标采购合同管理方法就是对招标采购合同的形成、订立和履行进行规划、计划、组织、协调、监督和控制等的方法，主要包括合同规划、合同分析、合同控制、合同信息化管理等方法。99.关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素C、争议解决方法属于一般的合同要素D、施工合同中的变更属于一般的合同要素答案：C解析：合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。100.下列各项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B、撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C、撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D、撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人答案：C解析：由于承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同即刻成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达之前或者与承诺通知同时到达要约人。如果撤回承诺的通知晚于承诺的通知到达要约人，则承诺已经生效，合同已经成立，受要约人便不能撤回承诺。《合同法》第27条规定，承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。101.如买方对卖方修改的内容不同意，则应该()。A、及时通知卖方按原证条款履行B、及时与卖方进行洽谈C、终止交易D、视情况而定答案：A解析：开证后，如卖方要求修改信用证条款，买方应当视具体情况决定是否接受。如同意修改，买方应当及时通知开证行办理修改手续；如不同意修改，也应及时通知卖方按原证条款履行。102.我国A公司与新加坡B公司签订合同出口大豆，根据合同，A公司不负责办理出口清关手续及支付相关费用，根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定，应采用的贸易术语是()。A、FCAB、FASC、FOBD、EXW答案：D解析：按照EXW术语成交，交货地点、风险划分界限、买卖双方各自承担的主要责任和费用以及其适用的运输方式等问题可归纳如下：①货物的交付。卖方在合同中约定的时间，在商品的产地或所在地（如工厂、仓库）将合同规定的货物置于买方的处置之下时，完成交货；②风险的转移。卖方在合同规定的时间、地点完成其交货义务时，风险转移；③通关手续的办理。买方自负风险和费用，取得出口和进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续。根据题意，新加坡B公司为买方，在通关手续办理过程中，自负风险和费用。103.关于价格调整条款，下列说法错误的是()。A、除合同另有约定的价格调整外，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均规定了市场价格波动和法律变化引起调整的两种情形B、关于市场价格波动引起的调整，《2007版标准文件》和《2013版施工合同》均采用了可调条款的形式C、《2013版施工合同》对照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)予以规定，即考虑采用价格指数法、造价信息调整法和其他约定的方式进行调整D、对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用可调条款的形式，即原则上允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单答案：D解析：D项，对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用固定条款方式，即原则上不允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单，即“基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除市场价格波动引起的调整，定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。”104.()模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸。A、设计一施工B、交钥匙总承包C、设计一采购一施工一运行D、设计一采购一施工一维护答案：B解析：交钥匙总承包模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目产品。105.仲裁条款的内容不包括()。A、仲裁地点B、仲裁机构C、仲裁裁决效力D、仲裁员答案：D解析：仲裁条款的内容一般包括以下几个方面：①仲裁地点；②仲裁机构；③仲裁规则；④仲裁裁决效力。106.()是合同信息管理各环节中关键的第一步，是后续各环节得以开展的基础。A、编制合同信息管理计划B、建立合同信息管理系统C、合同信息收集D、合同信息传递答案：C解析：合同信息管理的步骤主要包括：①编制合同信息管理计划；②建立合同信息管理系统；③合同信息收集及分析；④合同信息传递；⑤合同信息控制等。其中，合同信息收集是合同信息管理各环节中关键的第一步，是后续各环节得以开展的基础。全面、及时、准确地识别、筛选、收集原始数据是确保信息正确性与有效性的前提。107.目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行()。A、审查B、检查C、结汇D、核销答案：D解析：卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。108.下列各项不属于保险合同的特点的是()。A、有偿合同B、实践性合同C、射幸合同D、格式合同答案：B解析：保险合同作为一种特殊的民事合同，除具有一般合同的法律特征外，还具有如下法律特征：①保险合同是有偿合同；②保险合同是射幸合同；③保险合同是最大诚信合同；④保险合同是格式合同。109.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付()万元。A、15B、20C、25D、30答案：C解析：根据定金罚则可知，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果选择定金，乙应向甲支付：10*2=20（万元）；如果选择违约金，乙应向甲支付：10+15=25（万元）。110.招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用不包括()。A、节约成本、提高效率B、明晰权利义务界限，分清责任C、减少各参与主体之间的纷争D、提升项目竞争力答案：D解析：招标采购合同规划是为实现工程建设项目或政府采购活动的目标而作出的全局性统筹安排，是对项目采购系列活动的系统性筹划。其对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：①有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率；②招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用；③招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主