九月建设工程法规及相关知识一级建造师考试综合练习含答案

九月建设工程法规及相关知识一级建造师考试综

合练习含答案

一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。

A、建筑物

B、建设用地使用权

C、生产设备、材料

D、在建工程

E、在建船舶

【参考答案】：ABD

【解析】：不动产和正在建造的工程，抵押权自登记时生效;动产

抵押自合同成立时生效，但未登记不得对抗善意第三人。

2、承包人的主要义务包括（）o

A、不得转包和违法分包工程

B、自行完成全部建设工程施工任务

C、接受发包人有关检查

D、交付竣工验收合格的建设工程

E、建设工程质量不符合约定的无偿修理

【参考答案】：ACDE

3、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()o

A、双方当事人基于同一双务合同互负债务

B、债务履行有先后顺序

C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化

D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保

E、债务履行不分先后

【参考答案】：ABC

【解析】：先履行的债务人有确切的证据证明对方有丧失或者可

能丧失履行债务能力的情况即可，法律没有要求提供担保。应是后履

行的债务人提供担保。所以D项错误。

不安抗辩权的前提是合同约定有先后履行顺序。所以E项错误。

不安抗辩权是指在双务合同中，当事人互负债务，合同约定有先

后履行顺序的，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。但是，

在应当先履行债务的当事人一方，有确切证据证明对方有丧失或者可

能丧失履行债务能力的情况下，可以中止履行其债务。所以ABC项正

确。

4、关于招标代理机构的说法，正确的有()o

A、由评标委员会指定招标代理机构

B、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C、招标代理机构是社会中介组织

D、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

【参考答案】：CDE

5、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有

（）O

A、在试用期间被证明不符合录用条件

B、严重失职给本单位造成重大损失

C、严重违反施工企业规章制度

D、被依法追究民事责任

E、被依法追究刑事责任

【参考答案】：ABCE

【解析】：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合

同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位

的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;

⑷劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任

务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合

同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被

依法追究刑事责任的。

6、向大气排放污染物的单位应向环境保护行政主管部门申报（）o

A、大气污染物排放设施

B、大气污染物处理设施

C、排放大气污染物的种类的重大改变

D、大气污染物的排放记录

E、防治大气污染方面的有关技术资料

【参考答案】：ABCE

【解析】：《大气污染防治法》第十二条规定，向大气排放污染

物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的

环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正

常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染

方面的有关技术资料。排污单位排放大气污染物的种类、数量、浓度

有重大改变的，应当及时申报；其大气污染物处理设施必须保持正常

使用，拆除或者闲置大气污染物处理设施的，必须事先报经所在地的

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

7、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的

资料包括（）

A、安全防护设施搭设计划

B、专项安全施工组织设计方案

C、书面委托监理合同

D、安全施工组织计划

E、安全措施费用计划

【参考答案】：ABE

【解析】：本题考查的是建设单位相关的安全责任。建设单位在

申领施工许可证时，应当提供的有关安全施工措施的资料包括：（1）

工程中标通知书；（2）工程施工合同；（3）施工现场总平面布置图；

（4）临时设施规划方案和已搭建情况；（5）施工现场安全防护设施

搭设（设置）计划、施工进度计划、安全措施费用计划；（6）

专项安全施工组织设计（方案、措施）；（7）拟进入施工现场使

用的施工起重机械设备（塔式起重机、物料提升机、外用电梯）的型

号、数量；（8）工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证

上岗情况；（9）建设单位安全监督人员名册

8、行政强制措施的种类包括（）。

A、限制公民人身自由

B、查封场所、设施或者财物

C、扣押财物

D、冻结存款、汇款

E、代履行

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题涉及的考点是行政强制措施的种类。行政强制措

施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣

押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。

9、融资租赁合同当事人中属于出租人的义务有（）o

A、向出卖人支付价金的义务

B、标的物的瑕疵担保义务

C、支付租金的义务

D、协助承租人索赔的义务

E、保证承租人对租赁物占有和使用的义务

【参考答案】：ADE

【解析】：融资租赁是三方主体参与的经济活动，包括出租人、

承租人和出卖人。出租人的主要义务是向出卖人支付价金，保证承租

人对租赁物占有和使用，协助承租人索赔和尊重承租人选择权。本题

中，C项属于承租人的义务，B项属于出卖人的义务。故

A、

D、E为正确选项。

10、下列财产中不得抵押有OO

A、土地所有权

B、抵押人依法有权处置的国有机器

C、依法被监管的财产

D、依法被查封、扣押的财产

E、所有权、使用权有争议的财产

【参考答案】：ACDE

【解析】：本题考核的是抵押物。下列财产不得抵押：（1）土地所

有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

⑶学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育

设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或

者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得

抵押的其他财产。

11、下列标准属于强制性国家标准的有（）O

A、行业专用的质量标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设专用的制度方法标准

D、工程建设通用的试验标准

E、工程建设行业专用的评定方法标准

【参考答案】：BD

【解析】：工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下

列标准属于强制性标准：

(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用

的综合标准和重要的通用的质量标准；

(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；

(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑

模数和制图方法标准；

(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；

(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；

(6)国家需要控制的其他工程

12、根据《合同法》，撤回要约的通知应当()

A、在要约到达受要约人之后到达受要约人

B、在受要约人发出承诺之前到达受要约人

C、在要约人发出承诺同时到达受要约人

D、在要约到达受要约人之前到达受要约人

E、与与要约同时到达受要约人

【参考答案】：DE

13、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，以下不属于对

工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式有OO

A、重点检查

B、突击检查

C、抽查

D、分项检查

E、专项检查

【参考答案】：BD

【解析】：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标

准情况进行监督检查，监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查

的方式。

14、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合

同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有

()O

A、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B、丙的保证方式为连带责任保证

C、保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D、甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担

保证责任

E、甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

【参考答案】：BE

【解析】：保证方式有两种，一般保证和连带责任保证。当事人

对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证

责任。

一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履

行期届满之日起6个月。

连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权

自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。

15、下列关于著作权主体的说法中，正确的有()o

A、招标文件属于单位作品，著作权完全归单位所有

B、单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是个人

C、一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

D、职务作品的作者可以许可第三人使用该作品

E、委托作品的著作权属于委托人

【参考答案】：ABC

16、行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义

务。催告应当以书面形式作出，载明的事项包括()O

A、当事人有权提起行政复议或行政诉讼

B、涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式

C、履行义务的方式

D、履行义务的期限

E、当事人依法享有的陈述权和申辩权

【参考答案】：BCDE

【解析】：《行政强制法》第35条：“行政机关作出强制执行决

定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并

载明下列事项：（1）履行义务的期限；（2）履行义务的方式；（3）涉及金

钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；（4）当事人依法享有的陈述

权和申辩权”。本题

B、

C、

D、E均符合题干所述法律规定；A项不属于应当告知的法定必要

事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政

复议或行政诉讼的问题。故

B、

C、

D、E为正确选项。

17、根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷,

债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。

A、运输合同

B、加工承揽合同

C、建设工程合同

D、保管合同

E、买卖合同

【参考答案】：ABD

【解析】：留置权一般存在于保管合同、运输合同、加工承揽合

同。建设工程属于不动产，不适用担保法的留置；买卖合同的履行不

需要占有债务人的动产。故

A、

B、D选项正确。

18、建筑业企业在资质证书有效期内()等发生变更的，应当在

工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

A、财务负责人

B、地址

C、注册资本

D、法定代表人

E、名称

【参考答案】：BCDE

【解析】：本题涉及的考点是办理企业资质证书变更手续的程序。

建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人

等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书

变更手续。

19、施工作业人员享有的安全生产权利有()0

A、纠正和处理违章作业

B、拒绝连续加班作业

C、拒绝冒险作业

D、紧急避险

E、对施工安全生产提出建议

【参考答案】：BCDE

【解析】：本题主要考查施工作业人员应当享有的安全生产权利。

《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当

遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全违章、规程，不得违

背指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作

业条件提出改进意见，有权获得安全生产防护用品。作业人员对违纪

生命安全和人身健康的行为有权提出批评、间距和恐高。

《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作

业；

《建设吃安全生产管理条例》进一步规定，作业人员有权对施工

现场的作业条

20、施工作业人员享有的安全生产权有0

A、纠正和处理违章作业

B、拒绝连续加班作业

C、拒绝冒险作业

D、紧急避险

E、对施工安全生产提出建议

【参考答案】：BCDE

21、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会应当

否决其投标情况有（）

A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

C、投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方

案

D、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

E、投标联合体没有提交共同投标协议

【参考答案】：ABDE

【解析】：2013年之前叫废标，新版教材有改动。有下列情形之

一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章

和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）

投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提

交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选

投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投

标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

22、下列关于复代理的表述中，正确的有（）。

A、复代理就是转委托

B、复代理基于本代理而产生

C、复代理人由本代理人选择

D、复代理人由被代理人选择

E、被代理人转委托一般须经被代理人同意

【参考答案】：ABCE

【解析】：代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行

代理被称为复代理。复代理所基于的代理称为本代理，由本代理中的

代理人转托的代理人称为复代理人。D项，复代理人由代理人而不是由

被代理人选择。

23、某学校欲新建图书馆项目，由甲、乙、丙、丁、戊五人组成

评标委员会.他们的下列做法违法的有()O

A、甲与某投标单位私下接触

B、乙为某投标单位的法律顾问，但乙保证秉公评标

C、丙在学校领导的授意下，向某投标单位泄漏标底

D、丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况

E、戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游

【参考答案】：ABCE

24、仲裁协议的效力体现在()o

A、对当事人的法律效力

B、对法院的约束力

C、对仲裁机构的法律效力

D、对行政法规的约束力

E、仲裁协议的独立性

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。仲裁协议的效力

体现在：对当事人的法律效力；对法院的约束力；对仲裁机构的法律

效力；仲裁协议的独立性；仲裁协议效力的确认。

25、根据《仲裁法》的规定，当事人申请仲裁，应当符合的条件

包括（）。

A、有仲裁协议

B、仲裁请求和所根据的事实、理由

C、有具体的仲裁请求和事实、理由

D、证据和证据来源、证人姓名和住所

E、属于仲裁委员会的受理范围

【参考答案】：ACE

【解析】：本题考核的是申请仲裁的条件。当事人申请仲裁，应

当符合下列条件：（1）有仲裁协议；（2）有具体的仲裁请求和事实、理

由；（3）属于仲裁委员会的受理范围。

26、下列关于保险索赔的表述，正确的是（）o

A、投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明

B、投保人等应当及时提出保险索赔

C、保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索

赔

D、索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、受益人的申请报告、

事故报告以及保单中规定的证明文件

E、保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进

行保险索赔

【参考答案】：ABCE

27、当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出

A、第一次开庭时

B、提交答辩状期时

C、被告收到起诉状副本之日起15日内

D、法庭辩论终结前

E、第一审判决作出前

【参考答案】：BC

28、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工

程竣工报告后，应当组织()单位进行竣工验收。

A、勘察

B、设计

C、施工

D、工程监理

E、咨询

【参考答案】：BCD

【解析】：《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定，建

设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、

工程监理等有关单位进行竣工验收，检查整个工程项目是否已按

照设计要求和合同约定全部建设完成，并符合竣工验收条件。

29、《招标投标法》规定，投标文件有下列()情形的，招标人

不予受理。

A、逾期送达的

B、未送达指定地点的

C、未按规定格式填写的

D、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或

盖章的

E、未按招标文件要求密封的

【参考答案】：ABE

【解析】：招标人不予受理的招标文件包括：①逾期送达的或者

未送达指定地点的；②未按招标文件要求密封的。

30、各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中

的作用是()。

A、规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况

实施监督

B、施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情

况实施监督

C、工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的

情况实施监督

D、安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的

情况实施监督

E、施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监

督

【参考答案】：CE

二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进

行。

A、当天公开

B、当天不公开

C、同一时间公开

D、同一时间不公开

【参考答案】：C

【解析】：《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文

件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当

为招标文件中预先确定的地点。

2、某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将

此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将

此债权与需要支付的部分程款抵消，施工单位以自己不知道此事

为由不同意。针对本案下列表述中正确的是（）。

A、材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B、材料商转让自己的债权应经承包人同意

C、若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消

D、即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵

消

【参考答案】：C

3、仓储合同中，保管人的义务是（）。

A、支付仓储费用的义务

B、说明的义务

C、出具仓单的义务

D、按时提取仓储物

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中

保管人的义务包括：（1）验收的义务；（2）出具仓单的义务；（3）允许检

查或者提取样品的义务；（4）通知的义务；（5）催告或做出必要处置的

义务；（6）损害赔偿的义务。

4、以下说法正确的是（）o

A、禁止夜间进行建筑施工作业

B、因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建

设行政主管部门的证明

C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其

同意

D、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需

要必须连续作业的除外

【参考答案】：D

5、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在

未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍()。

A、经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B、经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C、所住员工必须无条件迁出

D、经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【参考答案】：C

【解析】：办公区、生活区、作业区分开并保持安全距离，不得

在未竣工建筑物内设置员工宿舍。临时搭建建筑应当符合安全要求、

活动房屋有合格证。

6、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关

()O

A、给予警告，1年内不准再申请注册

B、撤销注册，处以罚款，3年内不准再次申请注册

C、撤销注册，没收非法所得

D、责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

【参考答案】：B

【解析】：《注册建造师管理规定》第三十四条规定，以欺骗、

贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不

得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。

其中没有违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以

违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

7、联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。

A、分别

B、共同

C、共同推选代表

D、资质等级高的单位

【参考答案】：B

【解析】：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应

当共同与招标人签订合同。故B为正确选项。

8、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及

时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工

程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方

应承担的赔偿额为（）万元。

A、5

B、6

C、7

D、8

【参考答案】：D

9、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定

任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与

丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列

说法中错误的是（）。

A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予

以适当减少

B、甲必须收回房屋并向乙方支付

C、丙取得该房屋的所有权

D、乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【参考答案】：B

【解析】：根据《物权法》第九条的规定，不动产物权的设立、

变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，

但法律另有规定的除外。本案中，甲虽然与乙签订合同在先，但是并

没有办理房屋登记手续，乙并没有获得房屋所有权；而甲、丙之间则

进行了登记，丙取得了房屋所有权，甲无权收回房屋，只能向乙承担

违约责任。

10、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。

A、企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息

B、企业的信用档案信息无需向全社会公示

C、投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案

D、企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、

合同履约等

【参考答案】：D

【解析】：《建筑业企业资质管理规定》第31条规定：“企业应

当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用

档案信息”。“企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程

质量和安全、合同履约等情况。投诉举报和处理、行政处罚等情况应

当作为不良行为记入其信用档案”。“企业的信用档案信息按照有关

规定向社会公示”。故D为正确选项。

11、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通

知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A、诚实信用原则

B、自愿原则

C、对等原则

D、公平原则

【参考答案】：A

【解析】：诚实信用原则主要包括：（1）订立合同时，不得有欺诈

或其他违背诚实信用的行为；（2）履行合同义务时，当事人应当根据合

同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、

防止损失扩大、保密等义务；（3）合同终止后，当事人应当根据交易习

惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。故A为正确

选项。

12、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税

人应当办理工商变更登记之日起（）日内，向税务机关申报办理税

务登记。

A、60

B、15

C、30

D、45

【参考答案】：C

13、在融资租赁合同中，因出卖人不履行买卖合同的义务产生索

赔的权利，（）。

A、出租人可以转让给承租人

B、出租人不可以转让给承租人

C、经出卖人同意，出租人可以转让给承租人

D、在不损害出卖人利益的前提下，出租人可以转让给承租人

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第二百四十条规定，出租人、出卖人、承

租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的

权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。

14、2014年3月20日，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一

份建材购销合同，合同约定：乙公司向甲公司提供砂石5000m3,单价

200元/m3,由乙公司在2014年3月30日之前将货物运至甲公司在市

区某工程项目的工地内，货到后付款。合同签订后，由于乙公司与运

输公司就运费问题很难达成一致，直到3月25日，第一批货物1000m3

的砂石才运至目的地。而在3月28日乙公司所在地山洪暴发，堆放在

厂区的4000

余立方米砂石全被冲走，通往市区的公路也被冲毁，乙公司无法

履行合同。对于本案的违约责任承担的表述正确的是()。

A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

B、乙公司应当向甲公司承担无法交付合同全部标的的违约责任

C、乙公司应当向甲公司承担无法交付合同部分标的的违约责任

D、乙公司和运输公司应当对甲公司承担连带责任

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履

行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另

有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理，在

庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件

()O

A、移送二审法院裁决

B、按撤诉处理

C、按缺席判决

D、进入再审程序

【参考答案】：B

【解析】：《民事诉讼法》第一百四十三条规定，原告经传票传

唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按

撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。本案中，原告甲方未经法庭

许可中途退庭，应当按撤诉处理。

16、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双

方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A、当事人住所地

B、调解协议履行地

C、调解组织所在地

D、调解协议签订地

【参考答案】：C

【解析】：本题考查的是人民调解的司法确认程序。经人民调解

委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照

《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组

织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

17、以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，申

请人（）年内不得再次申请建筑业企业资质。

A、1

B、3

C、5

D、10

【参考答案】：B

【解析】：《建筑业企业资质管理规定》第三十三条规定，以欺

骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方

人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申

请人3年内不得再次申请建筑业企业资质。

18、甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或

签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货

物质量有问题，遂诉至法院。根据我国《合同法》的规定，下列表述

中，正确的是（）。

A、合同无效，已履行部分双方返还

B、合同无效，但已履行部分双方不再返还

C、合同未成立，已履行部分双方相互返还

D、合同已成立，甲公司承担违约责任

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同,

在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，

该合同成立。

19、某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需

要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。

A、建设单位

B、施工单位

C、政府土地管理部门

D、政府文物行政部门

【参考答案】：D

【解析】：《文物保护法》第30条规定：”确因建设工期紧迫或

者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由

省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手

续”。故D为正确选项。

20、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是

()O

A、人大主席团

B、

C、国务院总理

D、最高人民法院院长

【参考答案】：B

【解析】：全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通

过的法律由签署主席令予以公布。

21、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000

万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为

()O

A、特别重大事故

B、较大事故

C、重大事故

D、一般事故

【参考答案】：B

【解析】：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10

人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损

失的事故。(所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。)

22、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生

单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受

处分之日起，（）之内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

【参考答案】：D

23、下列选项中关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。

A、仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，由3名仲裁员组

成的设首席仲裁员

B、由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C、仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D、仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成

【参考答案】：A

24、下列关于劳务派遣的说法中正确的是（）。

A、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

B、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【参考答案】：A

【解析】：《劳动合同法》第57条规定：“经营劳务派遣业务，

应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的

公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”；第

63条规定：“被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。

用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类'岗

位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法”。劳务派遣是特殊的劳动

合同用工方式，它不是建筑行业的立要用工模式；第66条规定：“劳

务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗

位上实施"。故A为正确选项。

25、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管

理企业（）。

A、可以直接从事该工程项目的勘察、设计、施工

B、可以直接与该工程项目的总承包企业签订合同

C、可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合

同

D、受发包单位委托履行工程监理职责

【参考答案】：C

【解析】：工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设

计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、

施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总

承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托

监督合同的履行。故C为正确选项。

26、唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正

确的是（）。

A、唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动

合同

B、因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同

C、甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D、甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证

安全

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定,

禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿

山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁

忌从事的劳动。

27、《合同法》所称的不可抗力是指（）。

A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B、不能预见但能够避免的客观情况

C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D、能够预见、可以避免但不能克服的客观情况

【参考答案】：A

28、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作

业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A、总承包单位和分包单位按一定比例共同

B、分包单位

C、总承包单位

D、建设单位

【参考答案】：C

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第38条的规定，

施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意

外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支

付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工

验收合格止。故应选C项。（注：本题随着《建筑法》的修改已无意

义）

29、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。

A、主体

B、客体

C、主体或客体

1）、主体与客体

【参考答案】：D

30、注册商标没有正当理由连续三年不使用的，（）可以向商

标局申请撤销该注册商标。

A、商标局

B、商标使用人

C、商标异议人

D、任何单位或个人

【参考答案】：D

【解析】：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有

正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤

销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有

特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3

个月。故D为正确选项。

31、根据《民事诉讼法》的规定，关于证据保全的方法，下列说

法错误的是（）。

A、向证人进行询问调查，记录证人证言

B、对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复

制

C、对证据进行鉴定或者勘验

D、获取的证据材料，可由当事人保管

【参考答案】：D

【解析】：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查

封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。

证据保全中获取的证据材料，应由人民法院存卷保管。

32、某工程项目标底价是850万元人民币，投标时甲承包商根据

自己企业定额算得成本是800万元人民币，乙承包商根据自己企业定

额算得成本是700万元人民币。则甲承包商投标时报价不得低于（）

万元人民币。

A、850

B、700

C、750

D、800

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是禁止投标人实施不正当竞争行为的规定。

《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。这是因为，

低于成本的报价竞标不仅是不正当竞争行为，还容易导致中标后的偷

工减料，影响工程质量。

33、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者

部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预

留保证金。

A、3%

B、5%

C、8%

D、10%

【参考答案】：B

34、对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正

确理解是（）.

A、建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔

偿

B、在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一

方请求赔偿

C、在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属

于自己责任的赔偿向另一方进行追偿

D、连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务

【参考答案】：C

【解析】：《招标投标法》第48规定：”中标人应当就分包项目

向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任”。《建设工

程质量管理条例》第27条规定，：“总承包单位依法将建设工程分包

给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质

总承

包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带

责任”。《建设工程安全生产管理条例》第24条规定：“分包单位应

当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安

全事故的，由分包单位承担主要责任”。由此可见.总承包单位与分

包单位就分包工程承担连带

35、行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼

的，除法律另有规定的外，应当在知道具体行政行为之日起（）内

起诉。

A、15日

B、60日

C、3个月

D、6个月

【参考答案】：C

【解析】：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行

政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道具体行政行为之日起3

个月内起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉

讼的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉，若行政复议机

关逾期不作复议决定的，除法律另有规定外，应当在行政复议期满之

日起15日内起诉。

36、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元

直接经济损失，应当认定为（）。

A、串通投标罪

B、工程重大安全事故罪

C、重大责任事故罪

D、重大劳动安全事故罪

【参考答案】：B

37、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）

所形成的记录。

A、合同履行纠纷

B、投诉或诉讼过程

C、工程质量和安全检查

D、行政处罚或行政处理

【参考答案】：D

38、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）应当参与建

设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术

处理方案。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、施工单位

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是设计单位的质量责任和义务。《建设工

程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，

并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

39、在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的

依据是（）。

A、被告公司注册资本

B、原告公司注册资本

C、争议标的金额

D、双方签订的合同额

【参考答案】：C

【解析】：依据最高人民法院《全国各省，自治区、直辖市高级

人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议

标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的

注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。

故C为正确选项。

40、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是（）。

A、赔偿损失

B、停止侵害

C、恢复原状

D、消除危险

【参考答案】：A

41、下列单项合同中，可以不招标的是（）。

A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料

采购合同

B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采

购合同

C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【参考答案】：A

【解析】：按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必

须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行

招标：①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；②重要设备、

材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；③勘

察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上

的；④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准，但项目总投

资额在人民币3000万元以上的。

42、甲砂场将应发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司,

3d后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是

()之债。

A、合同

B、侵权

C、无因管理

D、不当得利

【参考答案】：D

【解析】：没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自

身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，在得利者与

受害者这间形成债的关系。；

43、安全生产许可证的有效期为()年。

A、1

B、2

C、3

D、5

【参考答案】：C

【解析】：根据《安全生产许可证条例》第9条的规定，安全生

产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企

业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手

续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律

法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，

经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许

可证有效期延期3年。故应选C项。

44、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政

复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权

的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制

执行。

A、15日

B、1个月

C、3个月

D、2年

【参考答案】：C

【解析】：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内

不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政

强制执行权的行政机关.-j-以自期限届满之E1起三个月内，依照本

章规定申请人民法院强制执行"。故C为正确选项。

45、下列不属于发包人义务的情形是()。

A、提供必要施工条件

B、及时组织工程竣工验收

C、向有关部门移交建设项目档案

D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

【参考答案】：D

46、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政

部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工

地现场。

A、12

B、36

C、48

D、24

【参考答案】：D

【解析】：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生

产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文

物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应该在24小

时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

47、甲建筑公司通过投标与乙钢铁公司签订了一份建设工程承包

合同，合同约定，由甲建筑公司承包乙钢铁公司厂房的建设工程，工

程款为1850万元人民币。但是，合同签订后不久，乙钢铁公司要求降

低工程款，否则将另行找人承包。甲建筑公司害怕失去工程项目，就

同意另签一份工程款为1650万元人民币的承包合同。后来双方发生争

议，甲建筑公司起诉至人民法院要求乙钢铁公司支付工程款，则工程

款的支付应（）。

A、按1850万元人民币支付

B、按1650万元人民币支付

C、按双方另行协商的数额支付

D、按中立的评估机构的评估价支付

【参考答案】：A

48、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在招标文

件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标

人

B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标

文件

D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是投标文件的修改与撤回。《招标投标法》

规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、

修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

49、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检

验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工

费用。则该部分损失应由（）。

A、业主全部承担

B、施工单位全部承担

C、业主和施工单位共同承担

D、工期顺延、费用由施工单位承担

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》第14条规定：“建设单位

不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设

备”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的解释》第12条规定：发包人“提供或者指定购买的建筑材料、

建筑构配件、设备不符合强制性标准”，造成建设工程质量缺陷的，

发包人应当承担过错责任。故A为正确选项。

50、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫

命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（）。

A、平等原则

B、诚实信用原则

C、自愿原则

D、公平原则

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是合同的订立原则。合同的平等原则包括

三方面的内容：（1）合同当事人的法律地位一律平等；（2）合同中的权

利义务对等；（3）合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基

础上取得一致，合同方能成立。

51、根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中

属于依法应当公开招标的是（）。

A、中外合资企业投资的交通运输的建设项目

B、使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目

C、民营企业投资的商品住宅建设项目

D、外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目

【参考答案】：B

【解析】：据根《招标投标法》第3条和《工程建设项目招标范

围和规模标准规定》的相关规定，本题ABCD选项都属于应当招标的范

围。但是，根据《招标投标法实施条例》第8条的规定，只有“国有

资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招

标”，其他项目则可以选择采取公开招标或者邀请招标方式。故B为

正确选项。

52、法的形式的含义不包括（）。

A、法律规范的效力等级

B、法律规范的外部表现形式

C、法律规范的时间效力

D、法律规范创制机关的性质及级别

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是法的形式的含义。法的形式是指法律创

制方式和外部表现形式。它包括四层含义：（1）法律规范创制机关的性

质及级别；（2）法律规范的外部表现形式；（3）法律规范的效力等级；

⑷法律规范的地域效力。

53、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明

施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设

单位预付该部分费用最低为（）万元。

A、10

B、20

C、30

D、50

【参考答案】：C

【解析】：合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、

文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%.

54、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标

文件内容的是（）。

A、技术条款

B、投标人须知

C、施工组织设计

D、合同主要条款

【参考答案】：C

55、《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给

第三人的，（）。

A、应当经保证人同意

B、应当经保证人与债务人协商一致

C、通知债权人

D、应当经债权人同意

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是合同义务的转让。《合同法》规定，债

务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。

56、根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营

单位主要负责人安全生产职责的是（）。

A、对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收

B、保证本单位安全生产投入的有效实施

C、及时如实报告生产安全事故

D、建立、健全本单位安全生产责任制

【参考答案】：A

【解析】：《安全生产法》第17条规定，生产经营单位的主要负

责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全

生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）

保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生

产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生

产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。《安全

生产法》第54条规定：“对安全生产负有监督管理职责的部门依照有

关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批

准、核准、许可、注

57、注册建造师申请延续注册时需提交的材料不包括（）。

A、注册建造师延续注册申请表

B、资格证书、学历证书和身份证复印件

C、申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明

文件

D、申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是注册建造师申请延续注册应提交的

材料。申请延续注册的，应当提交下列材料：①注册建造师延续注册

申请表；②原注册证书；③申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复

印件或其他有效证明文件；④申请人注册有效期内达到继续教育要求

的证明材料。

58、经人民法院判决，建设单位应最迟于2009年4月5日向承包

商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限

截止于（）。

A、2009年5月5日

B、2009年7月5日

C、2011年4月5日

D、2012年4月5日

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是申请强制执行的期间。根据《民事诉讼

法》的规定，申请执行的期间为2年。

59、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于

它的（）。

A、资质等级

B、注册所在地

C、专业技术

D、市场分布

【参考答案】：A

60、《建设工程质量管理条例