2023年监理师《建设工程合同管理》高分通关卷（共5套）之（二）附详解

PAGEPAGE12023年监理师《建设工程合同管理》高分通关卷（共5套）之（二）附详解一、单选题1.拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A、抵押人、抵押人B、债务人、债务人C、抵押人、债务人D、债务人、抵押人答案：C解析：知识点:担保方式。拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人负责清偿。2.根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A、签订合同买方B、签订合同卖方C、交付买方D、交付卖方答案：D解析：本题考查设备采购合同的风险。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。。3.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告答案：C解析：34其中"发包人提供的资料"包括:1)施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料;2)定位放线的基准点、基准线和基准标高;3)发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证;4）发包人提供的勘察资料(适用于设计招标);5)技术标准、规范;6)其他资料。4.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果5.(2018年真题)《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A、大型复杂的工程项目B、无投资主体的工程项目C、工期在一年之内的工程项目D、跨行业的工程项目答案：A解析：一、施工合同标准文本概述适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标的《标准施工招标文件》，简称“标准施工合同”。适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》，简称“简明施工合同”【施工合同标准文本】6.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。7.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（）。A、合同价的5%B、合同价的10%C、合同价的20%D、合同价的30%答案：D解析：知识点:保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10%，履约担保书的为30%。8.代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A、指定代理B、法定代理C、委托代理D、意定代理答案：B解析：1本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。9.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A、此端朝上，请勿倒置B、重心、起吊点C、尺寸，重量D、危险标识答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。10.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：A解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。11.同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。A、按抵押合同签订的顺序清偿B、按债权比例进行清偿C、未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D、以银行申请清偿的先后顺序清偿答案：B解析：知识点:担保方式。抵押权未登记的，按照债权比例清偿。12.下列选项属于合同法律关系内容的是（）。A、主体B、权利C、对象D、客体答案：B解析：考查的是合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。13.下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。A、协议书、投标保函、履约保函B、协议书、履约保函C、协议书、预付款保函、履约保函D、协议书、投标保函、预付款保函答案：C解析：合同协议书、履约担保和预付款担保14.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A、物B、行为C、智力成果D、货币答案：A解析：本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和动产，流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为A。15.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A、由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C、乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D、乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任答案：D解析：保证担保的范围没有约定的，按照全部债务承担，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证期间没有约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。保证方式没有约定，按照连带保证16.下列关于资格预审与资格后审的说法错误的是()。A、公开招标通常采用资格预审方式B、资格预审可以减小评标工作量C、采用邀请招标，一般采用资格后审D、对投标人的资格审查在评标后进行的称为资格后审答案：D解析：51资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。17.某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。A、2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，B、2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，C、2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，D、2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，答案：A解析：陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为一年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。18.对于设备的采购，卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费的设备报价称之为（）。A、FOB价B、FCA价C、CIF价D、CIP价答案：D解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIP价（指定目的地价），卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费。19.(2015年真题)关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。A、若招标项目设有标底，开标时应当公布B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件答案：A解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。20.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。A、依法成立的企业B、地方政府成立的事业单位C、依法成立的行业协会D、行业主管部门设立的服务机构答案：A解析：知识点:招标代理机构。“招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。”21.根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。22.(2019年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A、伴随服务属于辅助服务B、伴随服务属于必然发生的服务C、提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D、提供伴随服务不得收费答案：A解析：一、设备招标供货及服务要求《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行。（2）提供货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议。23.发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A、7天，发包人代表B、14天，发包人代表C、7天，发包人项目负责人D、14天，发包人项目负责人答案：B解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。24.下列对投标人资格的要求中不包括()。A、投标人应具备的资质B、业绩要求C、是否允许联合体投标D、资金来源答案：D解析：52招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等。主要包括四个方面:申请人的资质、业绩、投标联合体要求和标段25.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、承包人承担，延误的工期顺延D、承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。26.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。A、7B、10C、14D、21答案：A解析：符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。27.(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同答案：C解析：1.勘察人违约合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；（4）勘察人无法履行或停止履行合同；（5）勘察人不履行合同约定的其他义务勘察人发生违约情况时，勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。28.为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A、抵押B、最高额抵押C、质押D、最高额质押答案：B解析：知识点:担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。29.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A、监理人和发包人按比例B、监理人C、发包人D、监理人、发包人和设计单位共同答案：C解析：92本题考核的是监理人的指示。监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。30.对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A、7B、24C、28D、56答案：D解析：-161业主在收到承包商的报表和证明文件后的56天内支付每期报表的应付款额。31.某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法正确的是（）。A、只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B、如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C、无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D、无论承包人复核时是否发现该错误，均由发包人承担答案：D解析：（二）施工现场范围和施工临时占地1、发包人负责永久工程的征地，需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间，明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。2、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：由发包人或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。（三）发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件资料等。（四）“发包人要求”中出现错误或违法情况的责任承担1、发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：2、发包人要求违反法律规定承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。32.根据工程性质和技术特点，工程设计资质的种类中，建筑工程（）可以设丁级。A、行业资质B、专业资质C、综合资质D、专项资质答案：B解析：30本题考核的是对投标人的资格审查。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级．建筑工程专业资质可以设丁级。33.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修答案：B解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。34.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。A、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案：D解析：92监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。35.材料采购合同中，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。A、7B、14C、20D、28答案：D解析：-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。36.下列选项中属于对招标人自行招标的招标能力要求的是（）。A、具有编制招标文件和组织评标能力B、有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C、是否具有相应资质D、是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历答案：A解析：标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。37.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。38.（2020年真题）下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A、单价合同B、固定总价C、可调总价D、成本加酬金答案：A解析：P1-3本题考查合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工工程"价"和"量"方面的风险分配对合同双方均显公平。39.（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A、争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B、争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C、合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D、合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔答案：D解析：P166-167在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。40.下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（）。A、现场踏勘是由招标人组织的B、招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D、在踏勘现场后组织投标预备会答案：B解析：49招标人不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。41.关于保险索赔的说法，正确的是（）。A、保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B、保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损失程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C、保险事故发生后，应当及时通知保险人D、如果一个建设项目，同时由多家保险人承担，则应当平均分配赔偿金额答案：C解析：选项A错误，保险索赔时必须提供必要的、有效的证明作为索赔的依据。投保人应当及时提出保险选项B错误，如果财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已经达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额，都应当按照全损进行索赔。选项D错误，如果一个建设项目同时由多家保险公司承保，则只能按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求42.(2016年真题)施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式答案：D解析：本题考查的是评标程序。投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致，属于形式评审。43.保险合同是（）与保险人约定保险权利义务关系的协议。A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险金请求权人答案：B解析：（二）保险合同的概念1、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。注意：保险合同是在投保人与保险人之间签订的，他们是保险合同的当事人。2、参与保险合同法律关系的主体（1）投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。（2）保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。（3）被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。（4）受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。3、保险合同一般是以保险单的形式订立的。44.关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。A、出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B、出卖人交付一批标的物不能实现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案：B解析：-142本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。45.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：-112本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。46.建筑工程的评标工作应当由（）来实施。A、建设单位B、市招标办公室C、监理单位D、评标委员会答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。47.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。A、可以是债务人，也可以是第三人B、只能是第三人C、只能是债务人D、经债权人同意，可以是第三人答案：B解析：1、保证的概念（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人48.(2012年真题)关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A、招标人给予口头答复即可B、招标人答复只给予提问者C、招标人答复作为招标文件的组成部分D、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准答案：C解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。49.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。。50.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A、协调处理施工现场周围地下管线保护工作B、按工程需要提供非夜间施工使用的照明C、办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D、组织设计交底答案：B解析：本题考查的是发包人和承包人的工作。选项ACD均为发包人义务。多选题1.（2015年真题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A、合同当事人违约B、季节性雨季影响施IC、法院判决D、仲裁机构裁决E、物价正常波动答案：ABCD解析：季节性雨季虽然是一个有经验的项目经理能够预见的，但是仍然属于不可控制的因素。2.下列选项中，属于保险决策主要表现的有()。A、责任范围B、除外责任C、是否投保D、选择保险人E、保险期限答案：CD解析：24本题考查的是保险合同管理。保险决策主要表现在两个方面，是否投保和选择保险人。3.施工准备阶段发包人的义务包括（）。A、提供施工场地B、组织设计交底C、编制施工实施计划D、约定开工时间E、现场勘察答案：ABD解析：97发包人的义务包括：(1)提供施工场地；(2)组织设计交底；(3)约定开工时间。4.下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。A、高速公路B、跨海大桥C、体育场馆D、军用机场E、海运港口答案：ABCE解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中（保险期限）因自然灾害或意外事故（责任范围）而引起的一切损失的险种。5.下列合同法律关系的客体中，属于智力成果的有（）。A、专利权B、工程设计C、土方开挖D、借款合同E、绑扎钢筋答案：AB解析：本题考核的是合同法律关系的客体。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。6.工程施工招标中，资格审查办法合格制的优点包括（）A、公平公正B、减少招标成本C、对资格文件进行量化打分D、属于有限数量制度E、有利于招标人获得最优方案答案：AE解析：54合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案：但可能会出现人数多，增加招标成本。7.下列工作中，在组织现场踏勘前进行的工作为()。A、发布招标公告B、编制发放资格预审文件C、确定合格投标申请人D、召开投标预备会E、接受投标文件答案：ABC解析：49招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告或投标邀请书、编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。8.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A、提出赔偿要求B、提出价格调整要求C、提出延长工期要求D、解除合同E、终止合同答案：BD解析：本题考查重点是“开始工作”。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。因此，本题的正确答案为BD。9.(2016年真题)下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。A、投标人针对招标文件提出的质疑B、投标预备会的会议纪要C、对投标人质疑的书面解答D、招标人发布的资格预审公告E、招标人对投标文件的修改答案：BCE解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。10.（2016年真题）项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。A、中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B、承包人在施工过程中毁约C、发生不可抗力导致合同无法履行D、承包人破产倒闭使合同不能履行E、因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间答案：BD解析：若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。11.使用标准合同示范文本的作用包括（）。A、确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求B、避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款C、有助于降低合同价格，提高交易效率D、有利于对合同的审计和监督E、有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷答案：ABDE解析：本题考查的是标准合同示范文本的作用。使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。12.标准施工合同文件中的投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括（）A、项目经理的人选B、工期C、缺陷责任期D、承包的工程部位E、公式法调价的基数和系数答案：ABCE解析：93投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。因此，本题的正确答案为ABCE。13.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A、监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B、监理人是施工合同履行中独立的第三方C、监理人在授权范围内独立开展工作D、监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E、监理人有对承包人进行施工管理的指示权答案：ACE解析：知识点:施工合同管理有关各方的职责。选项A，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项C，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；选项D，监理人在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项。14.材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。A、以货物交给招标人指定的承运人为依据B、包括出厂价，但不含增值税C、应当计入技术商务偏离加价D、包括运输费，但不包括保险费E、应当计入缺漏项加价答案：CE解析：评标总价的计算方法第一，计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。第二，以投标人提供国内货物为例，评标总价的计算方法如下：评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用15.材料采购合同，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的可选择的方式包括（）A、由买方对合同材料进行检验B、由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验C、专用合同条款约定的其他方式D、由卖方对合同材料进行检验E、卖方资质齐全可不进行检验答案：ABC解析：合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：(1)由买方对合同材料进行检验；(2)由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验;(3)专用合同条款约定的其他方式。16.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（）。A、未申领施工许可证B、提供的设计有缺陷C、拖欠工程款D、直接指定分包人分包专业工程E、提供的建筑材料不符合强制性标准答案：BDE解析：（一）民事责任的承担方式承担民事责任的方式主要有（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。（二）民事责任的承担原则1.按份责任的承担二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。2.连带责任的承担二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。3.不可抗力免除承担民事责任（索赔考）不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。2020年1月爆发了新型冠状病毒感染肺炎的疫情，这次疫情对工程建设造成了巨大的影响，一般应当认定为不可抗力。（三）监理单位的民事责任工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。（四）建设工程合同的违约责任1.承担违约责任的条件合同当事人承担违约责任的条件包括以下两种（1）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（2）当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。2.施工合同中当事人的过错责任发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。17.在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A、地方法规要求在某一时间段内不允许施工B、同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C、施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D、发包人订购的设备已运抵施工现场E、施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护答案：ABCE解析：（1）承包人责任的暂停施工1）承包人违约引起的暂停施工；2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；3）承包人擅自暂停施工；4）承包人其他原因引起的暂停施工；5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。（2）发包人责任的暂停施工1）发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2）不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险，如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3）协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。4）行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示，暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间，为了环境保护的需要，某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。18.下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。A、某商业银行北京分行B、某股份有限公司C、尚未完成改制的某国有企业D、某项目经理部E、某施I企业法定代表人答案：BC解析：法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其全部财产独立承担民事责任。子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任必须由法人来承担。【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。19.设计合同履行中，发包人的义务包括（）。A、按时提供设计资料B、发出开始设计通知C、负责审查各阶段设计文件D、保证设计质量E、按时提供设计文件答案：ABC解析：20.在设计施工总承包模式下，承包人建议书的内容包括（）。A、承包人的工程设计方案说明B、承包人设备方案的说明C、分包方案D、对发包人要求中的错误说明E、工作界区说明答案：ABCD解析：-123承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随着发包人要求的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。选项E是发包人要求中的内容。21.关于投标文件的澄清或说明，下列说法正确的是（）。A、评标委员会可以书面形式要求投标人进行书面澄清或说明B、投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受C、评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰D、投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决E、投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分答案：ADE解析：3、投标文件的澄清和补正（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。22.工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B、分包工作需要征得监理人同意C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E、分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查答案：ACDE解析：-121本题考核的是对分包工程的规定。为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下规定：(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第