2023年监理师《建设工程合同管理》高分通关卷（共5套）之（一）附详解

PAGEPAGE12023年监理师《建设工程合同管理》高分通关卷（共5套）之（一）附详解一、单选题1.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。A、承包人建议书B、设计文件C、价格清单D、投标函答案：B解析：-126本题考核的是承包人文件。设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。2.（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。3.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足()天，须相应延长投标截止日期。A、3B、5C、14D、15答案：D解析：49本题考查的是接受投标书阶段的工作。对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。4.下列对资格预审申请文件进行审查的说法正确的是（）。A、资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段进行B、初步审查中有一项不符合审查标准，还需再进行详细审查，如详细审查中有任一项因素不符合审查标准，才能判为资格预审不合格C、资格审查委员会审查联合体申请人的资质条件时，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D、资格审查委员会要求申请人澄清，而申请人未予书面说明，不影响审查委员会对该项按审查标准继续进行审查答案：A解析：5.以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A、发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B、总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C、总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D、总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员答案：C解析：知识点:工程总承包合同有关各方管理职责。选项A，发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。。6.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是()。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。7.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。A、7B、14C、20D、28答案：D解析：-143全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。8.施工阶段承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高了工程质量标准、增加工作内容、工程的位置或尺寸发生变化等，可向（）。A、设计人提出书面变更建议B、监理人提出书面变更建议C、监理人提出口头变更建议D、设计人提出口头变更建议答案：B解析：-110本题考核的是承包人要求的变更。承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高了工程质量标准、增加工作内容、工程的位置或尺寸发生变化等，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。9.(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A、政策汇率调整B、世界金融危机C、政府投资政策变化D、局部武装暴动答案：D解析：（五）不利物质条件的影响不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担。七、不可抗力*（一）不可抗力事件指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。10.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：本题考查本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。11.对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。A、有限数量法B、最低评标价法C、综合评估法D、打分法答案：B解析：知识点:评标方法概述。最低评标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。12.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、10C、15D、30答案：A解析：49招标人应当按照资格预审公告规定的时间、地点发售资格预审文件。给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日13.由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A、发包人B、承包人C、甲某D、乙某答案：B解析：-108本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。14.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A、发包人和承包人B、监理人C、承包人D、发包人答案：C解析：-127本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。15.某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A、工期可以顺延，但费用不予补偿B、工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C、工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D、工期、费用、利润均不能补偿答案：A解析：知识点:索赔的规定。异常恶劣的气候条件，可索赔工期，不能索赔费用和利润；不利的气候条件，由施工单位自己承担，不能索赔；不利的特质条件，可以索赔工期和费用，不能索赔利润。。16.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A、承包人建议B、发包人要求C、工程进度计划D、设计文件答案：D解析：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。最主要的是设计文件。17.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、变动总价合同答案：D解析：在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总价合同18.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A、是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B、调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C、标准施工合同通用条款规定用公式法调价D、工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款答案：B解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。19.（2014年真题）某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。A、该合同属于即时买卖合同B、货样应留存在供货人处C、当事人可以在合同中对货样进行说明D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案：C解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，买卖合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。建设工程材料设备采购合同一般属于非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。。20.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）的，招标人应重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A、2个B、3个C、5个D、有限数量制中规定的数量答案：B解析：本题考查的是资格审查人数的要求。不足3个的，需要重新组织资格审查，或者直接招标。21.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A、7B、14C、28D、32答案：B解析：83勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。22.下列报价方式按照投标人承担费用由多到少的顺序排列的是（）。A.FOB.FCA.CIP.CIF.EXWB.CIP.CIF.FCA.FOB.EXWC.CIP.CIF.FOB.FCA.EXWA、CIB、CIP.FOC、FCD、EXW答案：C解析：23.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A、28日B、56日C、60日D、90日答案：D解析：知识点:勘察服务投标有效期的规定。在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为90日。24.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。25.根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、7天，60天B、7天，90天C、14天，60天D、14天，90天答案：B解析：知识点:设计工作中重要的时间规定。符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。26.(2017年真题)建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判A、细微偏差B、投标价格C、质量要求D、工期要求答案：A解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。27.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、监理单位B、建设单位C、分公司D、施工企业答案：D解析：1本题考查的是代理关系。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任。28.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、15答案：B解析：18招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。29.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A、建设用地使用权B、土地承包经营权C、正在建造的建筑物D、机械、车辆答案：D解析：16当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。30.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的表述，不准确的是()。A、承包人为联合体的，在履行过程中，承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议B、承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D、发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定答案：A解析：-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意，可以改变联合体的组成和修改联合体协议。31.按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A、3B、4C、5D、7答案：A解析：49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:(1)投标截止时间止，投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。32.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A、公路管理部门B、承包人C、发包人D、承包人与发包人共同答案：C解析：知识点:发包人义务。开通施工场地与城乡公共道路的通道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要，属于发包人的义务，由此造成承包人的损失及工期延误应该给予补偿。33.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。34.除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等A、3B、7C、14D、28答案：B解析：83除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等。35.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A、公路管理部门B、承包人C、发包人D、承包人与发包人共同答案：C解析：97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。36.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C、暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期答案：D解析：102本题考查的是施工进度管理。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担。37.材料采购合同中，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。A、7B、14C、20D、28答案：D解析：-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。38.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（）。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任答案：C解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。39.下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是()。A、可行性研究勘察B、设计勘察C、初步勘察D、详细勘察答案：B解析：34工程地质勘察，包括可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。40.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A、经批准后可以自行招标B、办理备案后可以自行招标C、可以自行招标D、应当委托代理机构招标答案：C41.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D解析：-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。42.（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）A、质量合格证B、进度款支付证C、验收证书D、验收款支付证答案：C解析：P144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。43.（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A、卖方B、买方C、卖方和买方D、材料生产厂家答案：B解析：P143-144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。44.关于工程勘察、设计评标，下列说法不正确的有（）。A、由评标委员会负责B、评标委员会成员可以包括招标代理机构代表C、评标委员会成员人数不得少于5人D、技术.经济等方面的专家不得少于评标委员会成员总数的1/3答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。45.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A、即时买卖合同B、非即时买卖合同C、材料采购合同D、自由买卖合同答案：B解析：-142建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。46.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。。47.(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A、监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担答案：C解析：（三）监理人的质量检查和试验1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。2.监理人指示的检验和试验（1）材料、设备和工程的重新检验和试验监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。（2）隐蔽工程的重新检验承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。48.银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A、7B、14C、28D、42答案：C解析：-161银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交-份进度计划。49.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。A、设计人B、监理人C、发包人D、总承包人答案：C解析：97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。50.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A、4月6日B、4月15日C、4月20日D、4月25日答案：A多选题1.下列说法正确的有（）。A、完全民事行为能力人不得独立实施民事法律行为B、限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为C、限制民事行为能力人不得独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为D、限制民事行为能力人不得独立实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为E、无民事行为能力人不得独立实施民事法律行为答案：DE解析：2.（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）A、投保人B、投保内容C、保险金额D、保险费率E、保险期限答案：BCDE解析：P126-127承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。3.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，初步评审包括A、形式评审B、资格评审C、详细评审D、响应性评审E、综合性评审答案：ABD解析：70根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。4.下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。A、保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B、投保人、被保险人可以为受益人C、被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人D、投保人可以为被保险人E、受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人答案：BCDE解析：本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。5.某招标项目既有设备采购又有安装服务，其中设备采购费用占比80%，下列说法不正确的是（）。A、设备和安装应当分开招标B、设备和安装应当合并招标C、可以按设备采购招标D、可以按安装工程招标E、供货方应当自己生产全部设备答案：ABDE解析：（二）材料设备采购招标内容特点1、建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。2、对于既有设备采购又有安装服务的项目（1）可以采用设备和安装分开招标，为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，或为了有利于投标人充分发挥制造和安装的综合实力，也可以采用合并招标。（2）如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。3、材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。6.订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。A、发包人应提供的资料B、勘察现场交通情况C、发包人义务D、勘察依据E、勘察人义务答案：ACDE解析：1、建设工程勘察合同委托的工作内容建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。2、订立建设工程勘察合同时应约定的内容7.资格预审比较适合于（）A、具有单件性特点，且技术难度较大B、投标文件编制费用较高C、潜在投标人数量较多的招标项目D、潜在投标人数量不多的通用E、潜在投标人数量不多的标准化项目答案：ABC解析：51资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目8.下列方法中，可用来确定资格预审合格者数量的有()。A、合格制B、有限数量制C、数量制D、符合制E、评审制答案：AB解析：51资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。9.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。A、有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B、有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C、有办理招标手续的人员及能力D、有编制招标文件的能力E、有组织评标的能力答案：BDE解析：49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。10.承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。A、工程验收时未发现的施工质量缺陷B、不可抗力造成的工程损坏C、发包人使用工程运行不当造成的损坏D、发包人日常维护不当造成的损坏E、承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏答案：BCD解析：知识点:缺陷责任期管理。保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。如是承包商原因，则由承包商承担，如是非承包商原因，则先由发包人承担，再根据其它合同，追究真正的责任方。。11.保证合同应包括的内容有（）。A、被保证的主债权种类、数额B、债务人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围E、一方强烈认为需要增加的其他事项答案：ABCD解析：16本题考核的是保证合同的内容。保证合同应包括以下内容：(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。12.依据《担保法》的规定，关于定金的表述中，正确的有（）。A、收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金B、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的15％C、定金合同可以采用书面或口头形式，并在合同中约定交付定金的期限D、定金合同从约定交付定金之日生效E、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金答案：AE解析：16本题考核的是定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。13.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A、承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B、监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C、监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D、重新检验由监理人单独进行E、重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担答案：AC解析：3、质量检查（1）材料、设备和工程的试验和检验第一，承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验，不允许使用不合格的材料和有缺陷的设备。第二，（单独责任）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。第三，（共同责任）按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。→监理人收到承包人共同检验通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加→承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验，将记录送交监理人后可继续施工→此次试验或检验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。第四，重新检验和试验→监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果可靠性→监理人与承包人共同进行重新试验和检验→重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润。14.根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有（）。A、监理人确认承包人逾期违约的依据B、监理人签认索赔付款证书的依据C、施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D、承包人编制资金计划的基础E、监理人控制合同工程进度的依据答案：CE解析：99本题考查的是监理人的职责。合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。15.下列选项中属于合同法律关系主体的有（）。A、自然人B、非法人组织C、营利法人D、非营利法人E、企业法定代表人答案：ABCD解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。《民法总则》将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。16.《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。A、勘察设计费清单B、管理人员清单C、建筑安装工程费清单D、技术服务费清单E、暂例金额清单答案：ACD解析：知识点:标准设计施工总承包招标文件中价格清单的组成。选项B，没有管理人员清单这一项。选项E，有暂估价清单，没有暂例金额清单。17.根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。A、招标代理B、委托代理C、法定代理D、追加代理E、指定代理答案：BC解析：1本题考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。18.采用最低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括（）。A、评标委员会成员名单B、开标记录C、符合要求的投标一览表D、评标方法或者评标因素一览表E、投标保函答案：ABCD解析：57评标报告应当如实记载以下内容：(1)基本情况和数据表；(2)评标委员会成员名单；(3)开标记录；(4)符合要求的投标一览表；(5)否决投标的情况说明；(6)评标标准、评标方法或评标因素一览表；(7)经评审的价格一览表；(8)经评审的投标人排序；(9)推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签订合同前要处理的事宜；(10)澄清、说明、补正事项纪要。19.(2016年真题)机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A、负责所供货的设备监造B、提供货物组装和维修所需的专用工具C、提供详细的操作和维护手册D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训答案：BCE解析：本题考查的是设备招标供货及服务要求。选项A，伴随服务中不包括监造。选项D，提供设备并安装不属于伴随服务。20.关于建筑材料采购招标的说法，正确的是（）。A、允许同类材料一次招标分期交货B、允许不同材料分阶段招标C、允许不同材料分几个标包同时招标D、允许投标人投一个或几个标包E、允许投标人对一个标包中的某几项进行投标答案：ABCD解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转计划21.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A、施工方案的技术措施B、质量、安全、环境保护管理体系与措施C、工程进度计划、资源配置计划D、技术负责人及主要管理人员配置E、工程投资绩效评审方案答案：ABC解析：P54-57施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。22.根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A、缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B、发包人违约解除合同C、隐蔽工程的重新检查证明质量合格D、发包人原因的工期延误E、基准资料错误答案：CDE解析：知识点:索赔管理。选项AB，可给予费用补偿，但不用延长工期；选项C，由于隐蔽工程的重新检查证明质量合格，则费用