2021-2022一级建造师之一建工程法规押题练习试卷A卷附答案

2021-2022一级建造师之一建工程法规押题练习试卷A卷附答案单选题（共80题）1、下列属于施工作业人员安全生产的权力的是（）。A.正确使用安全防护用具B.接受安全生产教育培训C.施工安全隐患报告D.对本单位的安全生产工作提出建议【答案】D2、根据《生产安全事故应急预室管理办法》,下列内容中,属于专项应急预案应当规定的内容是A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】A3、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】A4、根据《建设工程质量管理条例》的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府工程质量监督机构【答案】A5、下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（）。A.资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D.在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请【答案】C6、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】D7、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的()向劳动者加付赔偿金。A.50％以上B.50％～100％C.100％以上D.200%【答案】B8、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至()届满。A.2014年7月10日B.2015年7月10日C.2012年7月10日D.2013年7月10日【答案】A9、我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。A.7B.10C.15D.20【答案】C10、下列关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，应当否决所有投标B.评标委员会成员的名单在开标前应当保密C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据D.投标人的澄清、说明可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容【答案】C11、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。（2014）A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【答案】D12、人民法院审理民事案件,()进行调解。A.必须B.可以C.不得D.禁止【答案】B13、根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是（）。A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方【答案】D14、甲公司与乙公司签订的合同中约定的免责条款表述如下，()是有效免责条款。A.合同履行过程中，因一般过失造成对方财产损失B.合同履行过程中，造成对方人身伤害的C.合同履行过程中，因重大过失造成对方财产损失的D.合同履行过程中，故意造成对方财产损失的【答案】A15、下列有关安全生产许可证的违法行为中，应当予以“暂扣安全生产许可证”行为的是（）。A.转让安全生产许可证的B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的D.未取得安全生产许可证擅自开工的【答案】C16、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处（）的罚款。A.5万元以上，15万元以下B.5万元以上，25万元以下C.10万元以上，15万元以下D.10万元以上，25万元以下【答案】B17、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.总承包单位和专业分包单位【答案】B18、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是()。A.施工承包合同B.工程监理合同C.工程规划许可证D.工程施工许可证【答案】D19、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元；根据住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》规定，在开工前某大学（）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证【答案】D20、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】B21、甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（）。A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】C22、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元，本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】A23、对建设用地使用权的表述中，有误的是()。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利【答案】B24、下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是（）。A.生效的民事判决，由第一审法院或与第一审法院同级的被执行财产所在地法院执行B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出C.民事诉讼申请执行的期间和仲裁申请执行的期间不同D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行【答案】C25、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。A.直接交付B.简易交付C.指示交付D.占有改定【答案】C26、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A.当天公开B.当天不公开C.同—时间公开D.同一时间不公开【答案】C27、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。2017A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D28、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法，正确的是（）。A.甲的地役权因办理登记而设立B.乙转让土地使用权应经甲同意C.甲的地役权不得对丙主张D.甲的地役权对丙具有约束力【答案】C29、关于工程再分包的说法，正确的是（）。2017A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】B30、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位【答案】C31、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。(2015真题)A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】B32、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。2014A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】B33、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是（）。A.在北京工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】C34、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。A.守法遵章和正确使用安全防护用具B.办理意外伤害保险C.接受安全生产教育和培训D.报告安全事故隐患【答案】B35、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（）。A.责令停业整顿，处20万元以上50万元以下罚款B.责令改正，没收财产C.吊销资质证书D.责令停业整顿，降低资质等级【答案】D36、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府【答案】B37、对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。A.时效期间为2个月B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请【答案】D38、公民贾某于2011年4月1日得知行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益，则贾某最迟应于（）前提出行政复议申请。A.2011年4月15日B.2011年4月30日C.2011年5月15日D.2011年5月30日【答案】D39、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_()。A.2005年4月20日B.2005年5月5日C.2005年5月20日D.2005年6月5日【答案】B40、某工程项目建设单位于2013年2月1日发布招标公告，2013年3月1日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2013年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2013年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立时间是（）。A.2013年2月1日B.2013年3月1日C.2013年4月1日D.2013年4月30日【答案】D41、建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）A.10日B.5日C.15日D.20日【答案】A42、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的任后，可以向无权代理人追偿因理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】B43、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】A44、（2020年真题）关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】B45、工程质量监督机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划、勘察、设计B.勘察、设计、施工C.设计、施工、验收D.施工、监理、验收【答案】D46、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）。A.城市房地产管理法B.城市房地产开发经营管理条例C.建设工程质量管理条例D.建设工程勘察设计管理条例【答案】A47、某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。A.945万B.756万C.472.5万D.283.5万【答案】D48、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书，并处罚款C.给予警告，或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】B49、某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案】C50、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】C51、施工单位向监理单位提交《建筑节能分部工程质量验收表》，监理单位进行质量评估后，应由监理工程师及（）签字确定验收结论。A.项目总监B.业主方项目负责人C.项目经理D.项目技术负责人【答案】A52、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的【答案】C53、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【答案】B54、根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】C55、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。A.6000B.8000C.10000D.12000【答案】B56、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】C57、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】A58、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。2014A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】A59、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A.招标文件发出日B.投标文件截止日C.中标日期D.投标有效期【答案】D60、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】D61、关于法人的说法，不正确的是（）。A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人B.项目经理部是法人的常设下属机构C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一【答案】B62、在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为()年。A.2B.3C.5D.10【答案】C63、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】A64、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A.2007年6月1日B.2008年3月1日C.2008年6月1日D.2010年3月1日【答案】C65、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。2016A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案【答案】C66、某施工现场发生倒塌事故,导致2人死亡,1人受伤。在无特殊情况下,事故调查组应当自该事故发生之日起()内提交事故调查报告A.30日B.45日C.60日D.90日【答案】C67、企业对（）的职工，可以实行不定时工作日制。A.从事长途运输B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动C.从事夜班工作D.在哺乳期工作【答案】A68、下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是（）。A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的B.转让生产许可证的C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】C69、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.5【答案】A70、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人【答案】D71、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【答案】B72、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】A73、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为()。A.良好行为记录和不良行为记录B.公共服务信息和市场监管信息C.市场主体信息和市场客体信息D.公众投诉信息和公众评价信息【答案】A74、注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。A.1次B.3次C.无数次D.5次【答案】C75、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().（2013）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!【答案】D76、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议【答案】C77、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】A78、下列单项合同中，可以不一招标的是（）。A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合词估算价为1000万元的施工合同【答案】A79、我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。A.7B.10C.15D.20【答案】C80、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【答案】C多选题（共35题）1、甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日，仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日，调解书交由双方签收。根据我国《仲裁法》的有关规定，则下列说法正确的有()。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力【答案】A2、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】ABD3、按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。A.联合体共同投标，投标文件中未附共同投标协议B.交纳投标保证金超过规定数额C.投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D.超过延期期限的，施工许可证自行废止E.超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效【答案】ACD4、施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（）。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【答案】ABD5、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】A6、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】B7、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.开采矿产C.进行影视剧摄制活动D.举办大型群众性活动E.修建生产易燃性物品的工厂【答案】AB8、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】C9、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。A.建设单位B.施工单位C.造价鉴定机构D.现场监理工程师E.主审法官【答案】ABCD10、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生【答案】ABC11、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。（2015）A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违意违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】ACD12、关于建筑市场不良行为的公告和停止公告，说法正确的是（）。A.公告期间一般为6个月到3年B.被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告C.公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6个月D.行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告E.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】AD13、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB14、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】CD15、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】AB16、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。A.代理人不履行职责给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的E.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人【答案】A17、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全事故的D.未履行保修义务,造成严重后果的E.未取得施工许可证擅自施工的【答案】ABD18、关于土地所有权法律制度，下列说法正确的有（）。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护D.城市市区的土地属于国家所有E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使【答案】CD19、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月B.缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后90天，自动进入缺陷责任期【答案】ABC20、根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】ABCD21、根据《固体废物污染环境防治法》规定，国务院和国务院有关部门及省、自治区、人民政府划定的（）区域内，禁止设置固体废物集中储存、处置的设施、场所和垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用水水源保护区D.基本农田保护区E.居民居住区【答案】ABCD22、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（）。A.起重机械安装拆卸工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工E.高处作业吊篮安装拆卸工【答案】ABC23、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】BC24、根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。A.律师B.当事人的近亲属C.被推荐的公民D.基层法律服务工作者E.当事人所在单位【答案】ABD25、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定