2021-2022一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案

2021-2022一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共80题）1、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定【答案】D2、关于工程竣工日期的说法，错误的是（）。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期【答案】D3、建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.施工单位【答案】D4、根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，应当制定国家标准的是()。A.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求B.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法C.工程建设行业专用的信息技术要求D.工程建设通用的试验、检验和评定等方法【答案】D5、在某案件的仲裁采用合议仲裁庭，有甲、乙、丙三人组成，甲为首席仲裁员，开庭后，3名仲裁员各持己见，不能达成一致，此案的裁决应当()。A.暂不作出B.仲裁中止，重新组成仲裁庭后继续进行C.由仲裁委员会主任决定D.按照首席仲裁员甲的意见作出【答案】D6、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期至缺陷责任期届满之日止【答案】B7、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿【答案】C8、某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是()。A.承包商和分包商B.承包商和保证人C.业主和保证人D.业主和承包商【答案】C9、我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】C10、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】A11、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】D12、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017真题A.销售许可证B.安装许可证C.产品合格证D.安全许可证【答案】C13、按照《民法典》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】B14、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【答案】A15、有关总分包的责任承担说法不正确的是()A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任【答案】D16、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。A.要式合同B.实践合C.有偿合同D.双务合同【答案】B17、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言()。A.不能单独作为认定案件事实的依据B.经家长认可，可以作为认定案件事实的依据C.对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定案件事实的依据D.人民法院可以确认其有证明力【答案】A18、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段【答案】B19、物权变更自登记时发生法律效力的是()。（2012）A.船舶所有权B.土地抵押权C.机动车所有权D.地役权【答案】B20、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()（2013）A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【答案】C21、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。2017真题A.甲3月2日的行为属于要约撤回B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已被撤销D.甲乙之间合同成立【答案】D22、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】B23、（2019年真题）关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理C.监理单位不能与建设单位有隶属关系D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【答案】A24、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。(2015真题)A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】B25、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验【答案】C26、无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】B27、实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。A.监理单位B.总承包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位【答案】B28、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【答案】D29、甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告，2010年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用，但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从（）计付。A.2010年1月8日B.2010年1月15日C.2010年1月30日D.2010年2月10日【答案】C30、关于评标规则的说法,正确的是（）。2017A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序【答案】B31、甲建筑公司于2017年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元／t，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元／t，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。A.应按合同约定的价格5200元／t结算B.应按国家确定的最新价格5000元／t结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】B32、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《民法典》，该合同为（）合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销【答案】B33、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（）。A.在本单位连续工作不满10年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同B.无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除C.无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3个月D.签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用【答案】D34、债权的相对性不包括债权()的相对性。A.主体B.内容C.责任D.客体【答案】D35、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】C36、甲将名下房子卖给乙,并就房屋买卖订立书面合同,但未进行房屋产权变更登记,关于房屋所有权的表述,正确的是A.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动B.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,但未经登记,不能对抗善意第三人C.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动D.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有【答案】C37、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()（2012）A.保险合同纠纷B.侵权行为纠纷C.不动产纠纷D.票据纠纷【答案】C38、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形【答案】D39、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。2014A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】D40、《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，()。A.由国务院裁定B.由最高人民法院裁定C.适用旧的规定D.适用新的规定【答案】D41、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】C42、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】C43、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D44、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】D45、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出（）主张来切实保护自己合法权益。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失【答案】D46、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A.移送二审法院裁决B.按撤诉处理C.按缺席判决D.进入再审程序【答案】B47、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是()。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告【答案】C48、关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（）A.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B.施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施【答案】B49、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。A.基层B.派出法庭C.中级D.高级【答案】C50、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】A51、某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款【答案】D52、当事人协商一致,可以变更合同。下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】A53、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。A.7B.10C.14D.20【答案】A54、（2019年真题）关于劳动者工资的说法,正确的是（）。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资【答案】D55、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。2016A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同签订地法院【答案】A56、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.1000D.600【答案】D57、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【答案】B58、某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由（）承担。A.建设单位与施工单位B.建设单位与项目经理C.建设单位代表与施工单位D.施工单位与项目经理【答案】C59、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为()。A.30年B.50年C.设计文件规定的该工程的合理使用年限D.由发包方与承包方约定【答案】C60、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作【答案】D61、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。A.办理手续B.验收房产C.权利瑕疵担保D.现实交付【答案】C62、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。(2015真题)A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章【答案】D63、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。2017真题A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】A64、某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。A.2008年3月2日B.2008年3月7日C.2008年3月20日D.2008年3月31日【答案】C65、甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】B66、下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡【答案】B67、下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为【答案】D68、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同【答案】B69、监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【答案】A70、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（）必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B71、某建筑施工企业2018年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1年。2018年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018年7月10日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从（）开始对脚手架拥有所有权。A.2018年6月1日B.2018年7月1日C.2018年7月10日D.2019年6月1日【答案】C72、关于《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013），说法错误的是（）。A.其中的强制性条文属于强制性国家标准B.施工合同未约定采用该标准的，不作为工程验收依据C.该标准的实施具体由建设工程质量监督机构负责监督D.地方标准中，与该标准发生抵触的内容，应当自行废止【答案】B73、按照我国《民法典》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（）。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同【答案】B74、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的技术装备D.工程经验【答案】D75、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的【答案】A76、关于知识产权的说法，正确的是()（2012）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A77、根据（最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）,当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间的是0A.建设工程已实际交付的,为竣工验收合格之日B.设工程已实际交付的,为提交峻工结算文件之日C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日D.建设工程未交付的,为工结算完成之日【答案】C78、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称()（2013）A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付【答案】D79、某省F市下设的G区有一施工工地，现要建设两部电梯。该电梯使用单位应当在投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向()登记。A.F市安全生产监督管理部门B.G区安全生产监督管理部门C.F市特种设备安全监督管理部门D.G区特种设备安全监督管理部门【答案】C80、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商，A材料商无权直接要求B材料商返还货款。这体现了债的()。A.绝对性B.相对性C.专有性D.不可转让性【答案】B多选题（共35题）1、根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】ABC2、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人的终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】BC3、关于所有权的说法，正确的有（）。A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】AD4、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下()条件，方可进行。A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意【答案】BD5、根据《民法典》的规定，下列合同中无效的是（）。A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同【答案】A6、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。A.生产厂家的吊车制造许可证B.吊车出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】AB7、根据《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员处罚的意见，正确的是（）。A.依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格B.依法暂停或撤销其与安全生产相关岗位证书C.依法实施职业禁入D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.依法承担赔偿责任【答案】ABCD8、下列选项中，属于无效合同的有（)。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【答案】BC9、根据《建设网工程质量管理条例》.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A.勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD10、《民法典》第11条规定：“书面形式是指（）的形式。”A.合同书B.信件C.不包括电子数据交换D.可以有形地表现所载内容E.电传【答案】ABD11、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B.合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点C.合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【答案】AD12、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照我国《民法典》的规定，合同解除后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保【答案】BCD13、按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A.监理单位的要求B.设计要求C.建设行政主管部门的要求D.施工技术标准E.合同约定【答案】BD14、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。A.使用注册建造师名称B.对侵犯本人权利的行为进行申述C.出借注册证书或执业印章D.签发工程开工、停工、复工令E.对本人执业活动进行解释和辩护【答案】AB15、根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。(2015真题)A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程E.利用国际组织贷款的工程【答案】ABC16、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺前D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后【答案】AB17、仓储合同的法律特征有（）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】ABD18、施工现场发生安全生产事故后应当及时报告，对于报告的内容应注意()。A.事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域B.报告事故发生的时间应当具体C.应当报告事故发生后的现场情况，无须报告事故发生前的现场情况D.对于人员伤亡情况的报告不作无根据的猜测，可酌情少报E.应当报告已经采取的措施【答案】AB19、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】BCD20、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手架工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程【答案】ABC21、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经落实【答案】BCD22、下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E.质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】AD23、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。A.人身损害赔偿请求权B.任意撤销权C.担保权D.抗辩权E.抵消权【答案】CD24、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】CD25、《国家基本建设大中型项目