2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷B卷附答案

2021-2022一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷B卷附答案单选题（共80题）1、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是()。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】C2、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B3、井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时，其坍落度不应小于（）。A.500mmB.300mmC.100mmD.50mm【答案】C4、在费用标准的适用范围中，()适用于井筒冻结、地面预注浆等特殊措施工程和大钻机钻井工程。A.井下铺轨工程B.露天剥离工程C.特殊凿井工程D.一般支护井巷工程【答案】C5、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在56mm以上时，多采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A6、土钉墙施工时，垫板与喷混凝土面层间的空隙应用()填平。A.细石混凝土B.高强度等级混凝土C.高强水泥砂浆D.防腐泥浆【答案】C7、室内地面涂料防水的施工技术要求，正确的是()。A.施工环境温度宜在15℃以上B.防水层应从地面延伸到墙面，高出地面50mmC.防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层D.涂膜涂刷铺设玻璃纤维布时，玻纤布的接槎应逆流水方向搭接【答案】C8、平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径（）左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。A.500mmB.600mmC.800mmD.1000mm【答案】D9、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟【答案】A10、对换土垫层、强夯等方法的检验数量，每单位工程至少不应少于（）点。A.1B.2C.3D.4【答案】C11、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A12、混凝土质量配合比为1：1．95：3．52：0．58(水泥：砂子：石子：水)，则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为()kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D13、在矿山建设项目影响工期的因素中，属于设计变更因素对应措施的是()。A.由监理单位与建设项目有关部门和单位对工程进度和工作进度进行协调B.对一些必不可少的设计变更，应本着实事求是，少做改动的原则C.加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决D.计划工期要预留足够的机动时间【答案】B14、矿井联系测量的目的是（）。A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系B.将地面的平面测量与高程测量联系起来C.将井下平面测量与高程测量联系起来D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来【答案】A15、属于非自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D16、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D17、设计喷射混凝土强度等级多采用C15-C20，喷层厚度通常为（）左右。A.8-12cmB.10-13cmC.10-15cmD.15-17cm【答案】C18、关于井巷工程施工质量验收的合格要求，正确的是（）。A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于50％B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕C.井巷掘进的坡度偏差应小于5％D.井下主排水泵房不允许渗水【答案】B19、目前，帷幕法适用的深度不超过()。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A20、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、（）、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C21、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当（）。A.轻锤低击B.轻锤重击C.重锤低击D.重锤重击【答案】C22、通常情况下，全断面一次掘进硐室的高度不应超过()。A.4～5mB.5～6mC.6～7mD.7～8m【答案】A23、属于人工费的有（）。A.含人工费的施工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C24、关于探矿权的取得制度，说法正确的是（）。A.探矿权通过申请获得B.探矿权应经批准后获得C.国家实行探矿权有偿取得制度D.探矿权可以通过相互买卖获得【答案】C25、下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A26、关于工程索赔，说法正确的是（）。A.索赔专指承包商对由发包商违约造成的损失向发包人提出的赔偿要求B.发包商延迟支付不能成为承包商索赔的原因C.因建设手续不全的停工对承包商造成的损失，可通过索赔获得包括应得盈利在内的补偿D.由发包商指定的供货商违约，承包商可根据供货合同向合同对方提出索赔【答案】D27、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。A.银行控制B.定额管理C.奖罚政策D.限制流动资金【答案】B28、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C29、在巷道掘进循环中占时最多的工序是()。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D30、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D31、关于影响土体抗剪强度因素的说法，正确的是()。A.超固结土受剪过程类似松砂，无明显的峰值B.当土中没有排水条件时，土体受压时就会使孔隙水压增加而降低土体的抗剪强度C.紧砂的初始孔隙比大，颗粒间排列紧密，其内摩擦角值较大D.松砂的摩擦角较大，其强度随土的紧密程度增加而趋于增大【答案】B32、关于灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D33、根据巷道支护验收规范的规定，巷道施工作业中，掘进工作面与永久支护问的距离不应大于()m。A.30B.40C.50D.60【答案】B34、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、（）和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A35、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子混【答案】C36、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C37、关于合同中的安全施工内容，说法不正确的是()。A.承包方应承担施工现场管理的安全责任?B.合同的安全施工内容只对承包方有约束作用?C.由承包人措施不力给发包人造成的损失应由承包人承担?D.承包人应接受发包人的安全措施指令【答案】B38、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A39、焊接结构的缺点是（）。A.连接密封性差B.构造复杂C.刚度小D.低温冷脆问题突出【答案】D40、矿业工程项目的风险性主要体现在（??）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D41、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A42、矿业工程混凝土灌注桩施工中，护筒中心与桩位中心的偏差不应()mm。A.>30B.≥30C.>50D.≥50【答案】C43、地下连续墙的混凝土浇灌一般采用（）。A.直接倾倒B.溜管法C.泵送法D.导管法【答案】D44、井巷工程盲炮的处理中，对于浅孔药壶法，平行孔距盲炮药壶边缘不应()m。A.<1B.>1C.<0.5D.>0.5【答案】C45、（）是浅部隔水层发育缺失所形成的导水通道，是浅部松散含水层充水的常见通道A.天窗B.岩石的空隙C.岩层裂隙D.导水陷落柱【答案】A46、关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（）。A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高C.松砂的内摩擦角为零D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低【答案】B47、矿用工字钢一般设计为（）。A.翼缘宽、高度小、腹板薄B.翼缘宽、高度小、腹板厚C.翼缘宽、高度大、腹板薄D.翼缘宽、高度大、腹板厚【答案】B48、水泥是一种水硬性胶凝材料，其组成成分中一般不包括()。A.水泥熟料B.石膏C.混合料D.水【答案】D49、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求【答案】C50、斜井在混凝土浇筑过程中，应两侧对称浇筑，以防模板变形。分层浇筑，分层振捣，每层浇筑深度为（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C51、下列不属于质量保证体系的内容是（）。A.实施保证体系B.组织保证体系C.思想保证体系D.工作保证体系【答案】A52、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C53、关于井巷施工测量的做法，不正确的是（）。A.井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B.圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C.当井筒深度超过300m时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D.井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程【答案】C54、立井特殊法施工中，利用钻井法开凿井筒时，钻井泥浆浆面必须高于地下静止水位（）m。A.0.1B.0.5C.1.0D.1.5【答案】B55、平硐开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是（）。A.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C56、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是（）。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A57、根据《矿山安全法》规定，矿长必须经过考核并依法取得()。A.安全生产许可证B.矿长安全资格证C.安全管理证D.安全生产培训证【答案】B58、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C59、减水剂防水混凝土的特点是（）。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B60、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。A.一次到底B.分片开挖C.分层开挖D.先浅后深【答案】C61、在工程安全生产管理体系中，从业人员能够享受的权利是（）。A.依法履行安全生产相关法规B.依法获得安全生产保障C.制定企业安全生产制度D.监督企业安全生产制度的落实【答案】B62、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B63、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A64、不属于工程索赔依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B65、在巷道中通过超声波测试可以获得()。A.松动圈大小B.围岩应力分布C.岩层移动状况D.巷道变形【答案】A66、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C67、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况B.检查矿山劳动条件和安全状况C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况D.回避矿山事故调查和处理【答案】D68、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司（局）D.建设单位【答案】A69、根据《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842—2013要求，冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少()，并预留沉降层，碾压增加1～3遍。A.5％～10％B.10％～15％C.20％～25％D.30％～35％【答案】C70、关于材料的强度和剐度，叙述正确的是（）。A.材料的刚度与强度有关，强度越大，刚度也越大B.高地应力条件下，巷道围岩的强度越大，其稳定性越好C.强度反映的是材料抵抗破坏的能力，而刚度则表示材料抵抗变形的能力D.刚度反映的是材料的大小和形状在任何条件下都保持不变的能力【答案】C71、关于起爆器材及其使用的说法，正确的是（）。A.煤矿许用毫秒延时电雷管不得使用铝外壳B.煤矿许用电雷管属于瞬发电雷管C.导爆管可用于瓦斯工作面起爆D.安全导爆索可用于井下岩巷工作面分段延时光面爆破【答案】A72、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.10～30B.30～40C.100D.150【答案】C73、防水混凝土施工期间应将地下水位降至防水工程底板垫层（）以下。A.200mmB.300mmC.500mmD.600mm【答案】C74、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B75、关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是()。A.提升能力选择与井深无关B.提升能力确定与吊桶大小有关C.提升能力的要求与井筒直径有关D.提升能力大小与提升机直径无关【答案】B76、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大1～4cmB.较井筒内径小1～4cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A77、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的（）。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D78、矿井联系测量必须()。A.独立进行两次且其互差不超限B.顺序进行两次且须先完成高程导入C.连续进行两次且不得超过时限D.重复进行两次且数据不得重复【答案】A79、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后10m的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A80、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A多选题（共35题）1、工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（）。A.建立项目部B.编制项目计划和各部门计划C.建立项目管理协调程序D.完成实施项目总承包的批准手续E.筹备进场【答案】ABC2、施工进度控制中，加快井巷工程关键路线施工速度的方法有()。A.在矿井边界设有风井，则可由主副井、风井对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处B.采取平行交叉作业施工方法C.改变工作时间制度，延长工作时间D.优选重点队伍施工关键工作E.加强主要矛盾线工程施工的综合平衡【答案】ABD3、为满足防水及其施工要求，防水材料应具有的性能有（）。A.较高的抗渗性和耐水性B.一定的强度、粘结力、柔性与延性C.抗冻耐高温、耐腐蚀性D.一定的耐久性E.可浇灌性【答案】ABCD4、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）。A.施工准备工期长短B.井筒及主要巷道月进度指标C.建筑安装工人劳动生产率D.大型机械台班用量及费用E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重【答案】BC5、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB6、矿业工程测量中，采用三角网作为施工控制网时，常布设成()。A.局部控制网B.整体控制网C.厂区控制网D.厂房控制网E.系部控制网【答案】CD7、压风机房的位置应设置要求有（）。A.远离办公楼B.远离绞车房C.远离变电所D.广场主导风向的上风位置E.靠近主要负荷地【答案】ABD8、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC9、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时，尤其应注意的问题有（）。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD10、混凝土预制桩的沉桩方法有（）。A.锤击法B.静压法C.套管法D.泥浆护壁E.振动法【答案】AB11、影响岩体节理面抗剪强度的因素有()。A.节理面接触形式?B.节理面粗糙度C.节理面张开度D.节理面充填情况E.剪胀角大小【答案】ABD12、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的是()。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD13、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A14、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB15、下列设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC16、斜井永久支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD17、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD18、关于尾矿贮存、输送的正确做法是（）。A.必须有防止尾矿流失的措施B.有害的尾矿贮存必须采取防渗漏措施C.可以在沟渠或管道中输送有毒废水D.强通风可以提高渠道输运矿尘能力E.输送有腐蚀性物质的管道应有防腐措施【答案】ABC19、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB20、矿山项目加快工程进度的合理措施包括()。A.优选施工方案B.加快井巷工程关键路线施工速度C.缩短工程过渡阶段工期D.减小项目规模E.增加工程资金【答案】ABC21、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有()。A.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.矸石场E.混凝土搅拌站【答案】BD22、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.σ值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.σ值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.σ值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.σ值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC23、关于尾矿坝筑坝材料密度检测，说法正确的有（）。A.黏性土现场密度检测宜采用表面波压实密度仪法B.砾质土现场密度检测宜采用灌砂（灌水）法C.土质不均匀的黏性土和砾质土的压实度检测宜采用三点击实法D.堆石料现场密度检测宜采用挖坑灌水法E.反滤料、过渡料及砂（砾）石料现场密度检测宜采用环刀法【答案】BCD24、巷道掘进施工中的钻眼工作时间与（）因素有关。A.炮眼数目B.同时工作的钻机数量C.钻机平均钻速D.炮眼平均深度E.炮眼利用率【答案】ABCD25、岩体节理面的几何特性参数有（）。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD26、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB27、斜井和平硐的运输方式，包括(??)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD28、水泥的性能指标包括()等。A.细度B.坍落度C.体积安定性D.和易性E.强度【答案】AC29、下列矿山爆破施工中，关于避免爆破引起瓦斯爆炸的预防措施的说法，正确的是()。A.爆破作业必须严格执行“一炮三检”制度B.应采用以煤粉为材料的作炮孔封泥C.煤矿井下严禁使用导爆管，应使用防爆型发爆器D.加强通风。防止瓦斯积聚现象的出现E.应选用许用安全炸药，确保最后一段的延期时间不超过130ms【答案】AC30、下列属于副井系统硐室的是()。A.井筒与车场连接硐室B.主变电所C.水仓D.装载硐室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC31、井口房设施的主要功能有（）。A.生产指挥中心B.矿物或矸石堆场C.矿物或矸石的转、卸载D.上下井人员生产准备E.保护井口免受风雪侵蚀【答案】CD32、在工程量清单的计价模式下，井巷工程按综合单价法计价时的做法是（）。A.计算的基本单价包括人工单价、材料单价和台班单价三种B.综合单价应包括直接工程费C.综合单价还应包括利润D.综合单价还应包括技术措施费E.综合单价还应包括企业管理费【答案】ABC33、关于井底车场防火门硐室的说法，正确的是()。A.一般布置在大断面巷道中B.火灾时防火门可以迅速关闭C.防火硐室一般应远离主、副井井底D.防火门应能隔断风流E.防火门可以是铁门或木门外包钢板【答案】BD34、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC35、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD大题（共18题）一、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出事件（1）所存在的问题并说明正确做法。【答案】事件(1)所存在的问题：没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。正确做法：施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。二、【背景资料】某施工单位中标承建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程．井筒净直径5．5m，全深450m。根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深205～230m穿过两条落差小于5m的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量4m3／h。该风井井筒工业广场地面较平坦．资料表明该地区历史最高洪水位为+501．5m，最近10年最高洪水位为+500．5m。施工单位根据上述资料，编制了井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：(1)考虑到预计涌水量较小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。(2)为防止地面洪水，井筒临时锁口标高按高于近10年的最高洪水位考虑，确定为+500．6m。施工期间发生了如下事件：事件1：井筒施工到井深160m时突遇断层出水．涌水量达40m3／h．发生了淹井事故。事件2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和操作使用不当．发生了突水事故，影响了工期。事件3：在工程即将完工时，恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到+500．8m，致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员及时撤离，未造成伤亡。【问题】1．施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些问题?说明正确的做法。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些?【答案】1．存在问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法：按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜水泵加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定布置排水系统(配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等)。存在问题：井筒施工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地段。2．井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因包括：(1)地质资料不准确(断层位置、涌水量大小)；(2)没有遵循有疑必探、先探后掘的原则进行探水、治水；(3)井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3．根据施工规范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀门、压力表等设施。如遇钻孔内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的技术措施。4．所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应有的防水措施。三、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2．伤亡事故处理时限是如何规定的3．承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。四、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。五、背景某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的失误主要有两点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不明确。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有充分考虑工作面注浆的困难，而仍有工作面注浆效果不好时准备井壁注浆的考虑，同时，也无按程序进行探水，执行“有疑必探”的规定；对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施（如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等）。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。2.施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3.岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。六、某省属重点矿业工程项目计划于2010年12月28日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，为不妥之处；（2）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《中华人民共和国招标投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。七、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1．施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么??2．土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1．施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2．土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5％。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0．5，水泥砂浆配合比宜为1：1～1：2(重量比)，水灰比宜为0．38～0．45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。八、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2．哪些锚杆检查方法不符合要求?3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4．哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根(卷)应有不少于3根(卷)的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2．根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。3．锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4．根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。九、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1．评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2．人工费=650×8．40=5460元材料费=650×12．0=7800元机械费=650×1．60=1040元管理费=(人工费+材料费+机械费)×15％=(5460+7800+1040)×15％=2145元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)×5％=(5460+7800+1040+2145)×5％=822．25元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)÷清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+822．25)÷420=41．11元／m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×(1+税率)=(8200+360+120+225．68)×(1+3．48％)=9215．60万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的10％。即工程材料预付款=(9215．60-360×1．0348-85×1．0348)×10％=875．51万元。3．该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4．拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用14．4万元，工期7d。一十、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。一十一、某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20ram偏差而形成漏风。为处理事故，停产5d整修，设备制造厂家支出6．8万元，施工承包商支出3．4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1．上述背景材料中的质量事故属哪一类?2．对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3．背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1．曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6．8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3．4万元，属于一般事故。2．对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3．因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。一十二、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十三、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。一十四、某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角22。斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为0．6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1．0～1．2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故．造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1．该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么2．该事故发生的主要原因是什么具体表现在哪几方面3．该事故的责任应由哪些人承担4．该事故应按怎样的程序进行处理【答案】1．混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2．该事故发生的主要原因：(1)没有按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3．该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4．该事故的处理程序：一十五、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。一十六、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装