工程索赔培训讲义案例格式

工程索赔

市政施工视频备考13年一二级建造师市政必备参考资料

索赔的定义“索赔是作为合法的所有者，根据自己的权利提出的有关某一资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔，允许工程承包商获得不是由于承包商原因而造成的损失。是指维护施工合同签约者合法权益的一种根本性管理措施。对于施工合同的双方来说，索赔是维护双方合法利益的权利，它同各合同条件中双方的合同责任一样，构成严密的合同制约关系。国际工程惯例承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔。“索赔”——承包商向业主的施工索赔（Claims）“反索赔”——业主向承包商的索赔（Counterclaims）索赔的性质索赔是指通过承包施工合同条款的规定，对合同价进行适当的调整，以弥补承包商不应承担的损失，使承包合同的风险分担趋于合理。索赔的类型在承包工程中，索赔要求通常有两类：（1）合同工期的延长（2）费用补偿引起索赔的主要原因（1）工程项目的特殊性

现代工程规模大、技术性强、投资额度大、工期长、材料设备价格变化快，使得工程项目在实施过程中存在许多的不确定因素。而工程合同必须在工程开始时签订，合同双方绝不可能对项目中遇到的所有问题都作出合理的预见和规定，而且业主在实施过程中会有许多新的决策，这一切都会使合同变更更为频繁。然而，合同变更必然导致项目工期和成本的变化，这是索赔产生的主要原因之一。引起索赔的主要原因（2）工程项目外部环境的复杂性和多变性工程项目的技术环境、经济环境、法律环境的变化，也是索赔产生的原因之一。比如，地质条件变化、材料价格的变化、货币贬值、国家政策、法律法规变化会对工程实施过程产生影响，使工程的计划实施过程与实际情况不一致，导致工程工期和费用的变化。引起索赔的主要原因（3）参与建设主体的多元化由于工程参与单位多，一个项目往往会有业主、总承包、监理工程师、分包商、指定材料供应商等众多参与单位，各方面的技术、经济关系错综复杂，相互联系又互相影响，只要一方失误，不仅会造成自己的损失，而且会影响其他合作者，造成他人损失，形成复杂的经济纠纷，进而导致索赔和争执。引起索赔的主要原因（4）工程合同的复杂性和易出错性建设工程合同文件多而复杂，经常会出现措辞不当、缺陷、图纸错误以及合同文件前后自相矛盾和意思解释上的偏差，容易造成合同双方对合同文件理解不一致而出现索赔。引起索赔的主要原因（5）不同国家的文化差异在国际承包工程中，合同双方来自不同的国家，使用不同的语言，适用不同的法律参照系，有不同的工程习惯，以及双方对合同责任理解的差异也是引起索赔的原因之一。索赔的特点（1）索赔是双向的的，不仅承包商商可以向业主索索赔，业主也可可以向承包商索索赔。业主处于较主动动的地位承包商向业主的的索赔处理起来来较困难索赔的特点（2）只有实际发生生了的经济损失失或者权利损害害，一方才能向向对方索赔。经济损失是指因对方原因因造成合同外的的支出，如人工工费、材料费、、机械费、管理理费等额外支出出，或由于业主主要求加速施工工造成的承包商商的额外支出。。权利损害是指虽然没有经经济上的损失，，促造成了另一一方权利上的损损害。如由于罢罢工等不可抗力力因素对工程进进度的影响，承承包商就有权要要求工期延长等等。因此，发生实际际经济损失或者者权利损害是一一方提出索赔的的一个前提条件件。索赔的特点如果上述两因素素同时存在，如如业主未按时提提供设计图纸，，既造成承包商商的经济损失。。又侵犯了承包包商的工期权利利，承包商可以以既提出经济赔赔偿，又可以要要求工期延长。。有时两者可以单单独存在，如恶恶劣气候条件影影响，不可抗力力等，根据合同同惯例，只能要要求工期延长，，很难或者不能能要求经济赔偿偿。索赔的特点（3）索赔是一种未未经确认的单方方行为索赔是单方面的的行为，对双方方尚未形成约束束力，这种索赔赔要求能否得到到最终实现必须须得到确认(如双方协商，谈谈判调解或者仲仲裁，诉讼)后才能实现。索赔的特征索赔是要求给予予补偿(工期或费用)的一种权利、主主张。索赔的依据是法法律法规、合同同文件及工程建建设惯例，但主主要是合同文件件。索赔是因非自身身原因导致的，，要求索赔一方方没有过错。与合同比较，已已发生了额外的的经济损失或者者工期延迟。索赔必须有切实实有效的依据。。索赔是单方行为为，双方没有达达成协议。索赔依据（合同同条件）索赔的依据主要要是法律、法规规及工程建设惯惯例，尤其是双双方鉴定的工程程合同文件。常见的合同条件件文本有：（1）FIDIC合同条件（国际际工程咨询联合合会）（2）AIA合同条款（美国国建筑师学会））（3）NEC合同条件（英国国土木工程师学学会）（4）世界银行贷款款工程建设项目目的合同条件（5）建设工程施工工合同（GF-1999-0201）新版FIDIC合同条件（1999）FIDIC新版标准合同条条件一共有四本本：（1）红皮书——施工合同条件（2）黄皮书——生产设备与设计计施工合同条件件（3）银皮书——设计采购施工/交钥匙工程合同同条件（4）绿皮书——简明合同格式《建设工程施工合合同》在索赔程序上的的规定（1）在可索赔事件件发生后28天内，向工程师师发出索赔意向向通知。（2）发出索赔意向向通知后28天内，向工程师师提出延长工期期或（和）补偿偿经济损失的索索赔损失及有关关资料。（3）工程师收到承承包商索赔报告告和有关资料28天内要求承包商商进一步补充索索赔理由和证据据或给予答复。。（4）工程师收到承承包商索赔报告告和资料，28天内给予答复或或对承包人作进进一步要求，否否则视为该项索索赔予认可。（5）当该索赔事事件持续进行行时，承包人人应阶段性向向工程师发出出索赔意向通通知，在索赔赔事件终了后后28天内，向工程程师交送索赔赔的有关资料料和最终索赔赔报告。索赔的分类（（按原因分类类）1按索赔发生的的原因分类（1）增加(或减少)工程量索赔；；（2）地基变化索索赔；（3）工期延长索索赔；（4）加速施工索索赔；（5）不利自然条条件及人为障障碍索赔；（6）工程范围变更更索赔；索赔的分类（（按原因分类类）（7）合同文件错错误索赔；（8）工程延期索索赔；（9）暂停施工索索赔；（10）终止合同索索赔；（11）设计合同索索赔；（12）拖延付款索索赔；（13）物价上涨索索赔；索赔的分类（（按原因分类类）（14）业主风险索索赔；（15）特殊风险索索赔；（16）不可抗拒天天灾索赔；（17）业主违约索索赔；（18）法令变更索索赔。索赔的分类（（按原因分类类）最常见的四种施施工索赔：工程范围变更更索赔（ScopeofWorkclaim）工程延期索赔赔（Delayclaim）施工现场变化化索赔（sitecondition）或称不利自然条件件及人为障碍碍索赔（physicalconditionsorobstacle）加速施工索赔赔（Accelerationclaim）索赔的分类（（按目标分类类）2按索赔的目标标分类，主要分以下下两种：（1）工期索赔工期索赔是承承包商向业主主延长工期（（Claimsforextensionoftime，EOT），即将原来的竣竣工日期顺延延一段合理的的时间。由于合理工期期的延长，承承包商可不承承担“误期损损害赔偿费””（Liquidateddamagesofdelay）（最高可达10%）。可以获得工期期索赔的条件件（FIDIC）（1）变更或合同中中某项工程量量的显著变化化（2）根据合同条条件，有权获获得延长期的的原因（3）异常不利的的气候条件（4）由于流行病病或政府行为为造成可用的的人员或货物物的不可预见见的短缺（5）由于业主、、业主人员、、在现场的业业主的指定承承包商责任所所造成或引起起的任何延误误、妨碍或阻阻碍（2）费用索赔费用索赔是承承包商向业主主要求补偿不不应该由承包包商自己承担担的经济损失失或额外开支支（Lossesandexpenses），也就是取得合合理的经济补补偿（Financialcompension）。承包商取得经经济补偿的前前提在实际施工过程程中所发生的的施工费用超超过了投标报报价书该项工工作所预算的的费用，而这这项费用超支支（costoverrun）的责任不在承承包商方面，，也不在承包包商的风险范范围。施工费用超支支的原因主要要有：（1）施工受到干干扰，导致工工作效率降低低（2）业主指令工工程变更或额额外工程，导导致工程成本本增加这两种情况所所增加的施工工费用，承包包商有权索赔赔。4责任分析（1）机械设备由由于淹没而受受到损失，这这属于承包商商的责任不予予补偿；（2）额外排水设设施的增加情情况属实，由由于遇到不可可遇见的天气气条件，并且且应业主的要要求增加了设设备供应。由由于合同中存存在矛盾，经经双方深入讨讨论，一致同同意按实际排排水容量给承承包商以赔偿偿。索赔事件的费费用项目构成成索赔事件可能的费用项目说明工期延误(1)人工费增加包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低，不合理使用劳动力等损失（2）材料费增加因工期延长引起的材料价格上涨（3）机械设备费增加设备因延期引起的折旧费、保养费、进出场费或租赁费等（4）现场管理费增加包括现场管理人员的工资、津贴等，现场办公设施，现场日常管理费支出，交通费等（5）因工期延长的通货膨胀使工程成本增加（6）相应保险费、保函费增加（7）分包商索赔分包商因延期向承包商提出的费用索赔（8）总部管理费分摊因延期造成公司总部管理费增加（9）推迟支付引起的汇率兑换损失工程延长引起支付延迟索赔事件的费费用项目构成成索赔事件可能的费用项目说明工程加速（1）人工费增加因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经济使用劳动力，生产效率降低等（2）材料费增加不经济使用材料，材料提前交货的费用补偿，材料运输费增加（3）机械设备费增加增加机械投入，不经济地使用机械（4）因加速增加现场管理费也应扣除因工期缩短减少的现场管理费（5）资金成本增加费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息索赔事件的费费用项目构成成索赔事件可能的费用项目说明工程中断（1）人工费增加如留守人员工资，人员的遣返和重新招雇费，对工人的赔偿等（2）机械使用费设备停置费，额外的进出场费，租赁机械的费用等（3）保函、保险费、银行手续费（4）货款利息工程中断引起额外资金占用的利息（5）总部管理费（6）其他额外费用如停工、复工所产生的额外费用，工地重新整理等费用工程量增加费用构成与合同报价相同合同规定承包商应承担一定比例（如5%，10%）的工程量增加风险，超出部分才予以补偿合同规定工程量超出一定比例时（如15%~20%）可调整单价，否则合同单价不变索赔的分类（（按合同依据据分类）这种分类方法法是国际工程程承包界普遍遍承认的一种种分类方法，，它是在确定定补偿时，根根据工程项目目的合同文件件来判断，确确定在哪种情情况下，承包包商拥有索赔赔权利。根据据这一原则，，国际工程索索赔中有以下下3种不同的索赔赔方式；（1）合同规定的的索赔合同规定的索索赔是指承包商提提出的索赔要要求，是根据据工程项目的的合同条件提提出的，具有有明确的合同同依据。承包包商可以据此此提出索赔要要求。FIDIC关于对承包商商进行补偿的的部分条款（1）拖延的图纸纸或指示（2）进入现场的的权利（3）工程师的授授权（4）放线（5）不可预见的的外界条件（6）文物、化石石（7）检验FIDIC关于对承包商商进行补偿的的部分条款（8）竣工时间的的延长（9）由公共当局局引起的延误误（10）暂停引起的的后果（11）暂停时对永永久设备和材材料的支付（12）对部分工程程的接收（13）对竣工检验验的干扰（14）修补缺陷的的费用FIDIC关于对承包商商进行补偿的的部分条款（15）进一步的检检验（16）暂定金（17）费用变化引起的的调整（18）延误的支付（19）业主责任的终止止（20）业主终止合同的的权利（21）承包商有权暂停停工作…（2）非合同规定的索索赔非合同规定的索赔（（超越合同规定的的索赔）（EX-ContractualClaims）这项索赔要求，虽虽然在工程项目的的合同条件中没有有专门的文字规定定，但可以根据某某些条款的含义，，推出承包商有索索赔权。这种索赔赔要求同样具有法法律效力，有权获获得相应的补偿。。这种有经济补偿偿含义的条款，在在合同管理工作中中称为“默示条款款”FIDIC合同文件中相关的的默示条款（1）定义，如“不可可预见”（2）通讯联络（3）文件的保管和提提供（4）业主使用承包商商的文件（5）遵守法律（规划划、许可等）（6）业主的人员（7）工程师的指令相关的默示条款（8）工程师的撤换（9）承包商的一般义义务（10）履约保证（11）合作（12）对指令的反对（（指定分包商）（13）检查（14）有权变更（15）费用变化引起的的调整（16）保障（17）知识产权（3）道义索赔道义索赔(Ex—Gratialclaims)是指业主了解承包包商为完成某项困困难工作，承受了了额外的费用损失失，出于善良的意意愿达成双方友好好关系的考虑，同同意给承包商以适适当的经济补偿。。这是一种罕见的的索赔形式，其索索赔内容在合同条条款中找不到相应应的规定。道义索赔，是在双双方友好信任的基基础上进行的，虽虽然道义索赔比较较罕见，在国际工工程承包界也是有有先例可以遵循的的。道义索赔的四种情情况（1）若另找其他承包包商，费用会更大大。（2）为了树立自己的的形象。（3）出于对承包商的的同情和信任。（4）谋求与承包商更更长久的合作。索赔的分类（按处处理方式分类）（1）单项索赔单项索赔(SingleCaseClaim)就是采取一事一索索赔的方式。既在在每一件索赔事项项发生之后，立即即报送索赔通知书书(Noticeofclaims)编写索赔报告书，，要求单项解决支支付，不与其他的的索赔事项混在一一起。单项索赔单项索赔通常原因因单一，责任单一一，分析起来相对对较容易，便于双双方分清责任达成成一致，因此在施施工索赔中应尽可可能采用这种方式式。单项索赔要求合同同管理人员能够迅迅速识别索赔机会会，对索赔时间做做出快速反应，根根据合同要求，在在规定的时间内向向对方提出索赔要要求。（2）综合索赔综合索赔（CompoundClaims)又称总索赔，是在在工程完工前或工工程移交前，承包包商将整个工程中中所发生的数起未未能解决的单项索索赔集中起来进行行综合考虑，提出出一份综合的索赔赔报告。综合索赔采用综合索赔是在在特定情况下的一一种被迫行为。在在合同的实施过程程中，有些单项索索赔问题比较复杂杂，不能立即解决决，为了不影响工工程进度，经双方方协商同意留待以以后解决。有时，在施工中受受到非常严重的干干扰，承包商的施施工活动和施工计计划有很大不同，，原合同规定的工工作与变更后的工工作相互混淆，承承包商无法为索赔赔提供准确的成本本记录资料，无法法分辨哪些费用是是来合同规定的，，哪些是新增的工工作量。某大坝的综合索赔索赔的分类（按对对象分类）根据索赔的对象不不同，索赔分为：：索赔（Claims）反索赔（Counterclaims）索赔的机会与识别别项目的风险分析是是索赔机会分析的的前提条件承包商的风险应对对政策决定其索赔赔对策动态的合同管理是是识别索赔机会的的必要保证根据合同条件分析析对比索赔机会索赔的机会与识别别1寻找索赔机会的途途径所谓索赔机会就是是由于对方的过错错或疏忽，可能造造成己方额外损失失的事件。承包商发现索赔机机会的主要途径工程成本分析施工进度分析干扰事件分析索赔的机会与识别别2从干扰事件分析中中寻找索赔机会在工程施工中，由由于工程的复杂性性，干扰事件的发发生是不可避免的的。干扰事件的三种主主要产生原因：(1)承包商自己失误造造成的；(2)由于业主或其他承承包商的原因造成成的；(3)不可抗力事件。只有（2）、（3）可进行索赔，其其表现形式可分两两类：明显形式：工程中中断、设计变更、、不可抗力、加速速施工等。潜在形式式：主要要造成生生产率降降低，包包括：（1）由业主主原因造造成的不不得不在在恶劣气气候下进进行施工工；（2）加班工工作可能能造成劳劳动生产产率降低低；（3）工作岗岗位劳动动力数量量或结构构的变化化；（4）工程某某方面的的延误或或变更可可能会引引起日后后另一方方面的延延误等。。索赔的机机会与识识别索赔的机机会与识识别一旦出现现上述事事件，承承包商应应尽早地地分析其其可能对对工程造造成的影影响，预预测成本本和工期期可能造造成的损损失。如果认为为它可能能引起将将来的索索赔，则则应跟踪踪事件的的发展，，及时记记录有关关数据，，在合同同规定的的合理时时间内，，把索赔赔意向通通知工程程师，以以便将来来进行索索赔。索赔的机机会与识识别3业主行为为引起的的索赔机机会（1）因业主主提供的的招标文文件中的的错误、、漏项或或与实际际不符，，造成中中标施工工后，突突破原标标价或合合同承包包价造成成的经济济损失；；（2）业主未未按合同同规定交交付施工工场地；；（3）业主未未在合同同规定的的期限内内办理土土地征用用、青苗苗树木补补偿、房房屋拆迁迁、清除除地面、、架空和和地下障障碍等工工作，导导致施工工场地不不具备或或不完全全具备施施工条件件；（4）业主未未按合同同规定将将施工所所需水、、电、电电讯线路路从施工工场地外外部接至至约定地地点，或或虽接至至约定地地点但没没有保证证施工期期间的需需要；索赔的机机会与识识别（5）业主没没有按合合同规定定开通施施工场地地与城乡乡公共道道路的通通道或施施工场地地内的主主要交通通干道，，没有满满足施工工运输的的需要，，没有保保证施工工期间的的畅通；；（6）业主没没有按合合同的约约定及时时向承包包商提供供施工场场地的工工程地质质和地下下管网线线路资料料，或者者提供的的数据不不符合真真实准确确的要求求；（7）业主未未及时办办理施工工所需各各种证件件、批文文和临时时用地、、占道及及铁路专专用线的的申报批批准手续续而影响响施工：：（8）业主未未及时将将水准点点与坐标标控制点点以书面面形式交交给承包包商；索赔的机机会与识识别（9）业主未未及时组组织有关关单位和和承包商商进行图图纸会审审，未及及时向承承包商进进行设计计交底；；（10）业主没没有妥善善协调处处理好施施工现场场周围地地下管线线和邻接接建筑物物、构筑筑物的保保护而影影响施工工顺利进进行；（11）业主没没有按照照合同的的规定提提供应由由业主提提供的建建筑材料料、机械械设备：：（12）业主拖拖延承担担合同规规定的责责任，如如拖延图图纸的批批准、拖拖延隐蔽蔽工程的的验收、、拖延对对承包商商所提问问题进行行答复等等，造成成施工延延误；索赔的机机会与识识别（13）业主未未按合同同规定的的时间和和数量支支付工程程款，如如业主在在规定的的应付款款时间内内未能按按工程师师的任何何证书向向承包商商支付应应支付的的款项，，承包商商可在提提前通知知业主的的情况下下，暂停停工作或或减缓工工作速度度，并有有权获得得任何误误期的补补偿和其其他额外外费用的的补偿（（如利息息，FIDIC合同规定定利息以以高出支支付货币币所在国国中央银银行的贴贴现率加加三个百百分点的的年利率率进行计计算）；；（14）业主要要求赶工工；（15）业主提提前占用用部分永永久工程程；索赔的机机会与识识别（16）因业主主中途变变更建设设计划，，如工程程停建、、缓建造造成施工工力量大大搬迁、、构件(物质)积压倒运运、人员员机械窝窝工、合合同工期期延长、、工程维维护保管管和现场场值勤警警卫工作作增加、、临建设设施和用用料摊销销量加大大等造成成的经济济损失；；（17）因业主主供料无无质量证证明，委委托承包包商代为为检验，，或按业业主要求求对已有有合格证证明的材材料构件件、已检检查合格格的隐蔽蔽工程进进行复验验所发生生的费用用；索赔的机机会与识识别（18）因业主主所供材材料亏方方、亏吨吨、亏量量或设计计模数不不符合定定点厂家家定型产产品的几几何尺寸寸，导致致施工超超耗而增增加的量量差损失失；（19）因业主供供应的材材料、设设备未按按合约规规定地点点堆放的的倒运费费用或业业主供货货到现场场、由承承包商代代为卸车车堆放所所发生的的人工和和机械台台班费。。索赔的机机会与识识别4业主代表表(工程师)行为引起起的索赔赔机会（1）业主代代表委派派的具体体管理人人员没有有按合同同规定提提前通知知承包商商，对施施工造成成影响；；（2）业主代代表发出出的指令令、通知知有误；；（3）业主代代表未按按合同规规定及时时向承包包商提供供指令、、批准、、图纸或或末履行行其他义义务；（4）业主代代表对承承包商的的施工组组织进行行不合理理干预；；（5）业主代代表对工工程苛刻刻检查、、对同一一部位的的反复检检查、使使用与合合同规定定不符的的检查标标准进行行检查、、过分频频繁的检检查、故故意不及及时检查查等。索赔的机机会与识识别5设计变更更引起的的索赔机机会（1）因设计计漏项或或变更而而造成人人力、物物资和资资金的损损失和停停工待图图、工期期延误、、返修加加固、构构件物资资积压、、改换代代用以及及连带发发生的其其他损失失；（2）因设计计提供的的工程地地质勘探探报告与与实际不不符，而而影响施施工所造造成的损损失；索赔的机机会与识识别（3）按图施施工后发发现设计计错误或或缺陷，，经业主主同意，，采取补补救措施施进行技技术处理理所增加加的额外外费用；；（4）设计方方驻工地地代表在在现场临临时决定定，但无无正式书书面手续续的某些些材料代代用．局局部修改改或其他他有关工工程的随随机处理理事宜所所增加的的额外费费用；（5）新型、、特种材材料和新新型特种种结构的的试制、、试验所所增加的的费用。。索赔的机机会与识识别6合同文件件的缺陷陷引起的的索赔机机会（1）合同条条款规定定用语含含糊、不不够准确确；（2）合同条条款存在在着漏洞洞，对实实际可能能发生的的情况未未作预料料和规定定，缺少少某些必必不可少少的条款款；（3）合同条款之之间存在矛矛盾；（4）双方的某某些条款中中隐含着较较大风险，，对单方面面要求过于于苛刻，约约束不平衡衡，甚至发发现某些条条文是一种种圈套。索赔的机会会与识别7施工条件与与施工方法法的变化引引起的索赔赔机会（1）加速施工工引起劳动动力资源、、周转材料料、机械设设备的增加加，以及各各工种交叉叉干扰增大大工作量等等额外增加加的费用；；（2）因场地狭狭窄，以致致场内运输输运距增加加所发生的的超运距费费用；（3）因在特殊殊环境中或或恶劣条件件下施工发发生的降效效损失和增增加的安全全防护、劳劳动保健等等费用；（4）在执行经经业主批准准的施工组组织设计和和进度计划划时，因实实际情况发发生变化而而引起施工工方法的变变化所增加加的费用。。索赔的机会会与识别8国家政策法法规的变更更引起的索索赔机会（1）每季度由由工程造价价管理部门门发布的建建筑工程材材料预算价价格的变化化；（2）国家调整整关于建设设银行贷款款利率的规规定；（3）国家有关关部门关于于在工程中中停止使用用某种设备备、材料的的通知；（4）国家有关关部门关于于在工程中中推广某些些设备、施施工技术的的规定；（5）国家对某某种设备、、建筑材料料限制进口口、提高关关税的规定定；（6）在一种外外资或中外外合资工程程项目中货货币贬值，，也有可能能导致索赔赔。索赔的机会会与识别9物价上涨引引起的索赔赔物价上涨是是各国市场场的普遍现现象，尤其其在一些发发展中国家家，由于物物价上涨，，使人工费费和材料费费不断上涨涨，引起了了工程成本本的增加。。处理物价上上涨引起的的合同价款款调整问题题，常用的的办法有以以下三种：：（1）对固定总总价合同不不预调整。。这适用于于工期短、、规模小的的工程。索赔的机会会与识别（2）按价差调调整合同价价。在工程程结算时，，对人工费费及材料费费的价差，，即现行价价格与基础础价格的差差值，由业业主向承包包商补偿：：①材料价调调整数＝(现行价—基础价)x材料数量；；②人工费调调整系数＝＝(现行工资—基础工资)x(实际工作小小时数+加班工作小小时数x加班工资增增加率)；③对管理费费及利润不不进行调整整。（3）用调价公公式调整合合同价。在在每月结算算工程进度度款时，利利用合同文文件中的调调价公式，，计算人工工、材料等等的调整数数。索赔的机会会与识别10工期延期引引起的索赔赔机会（1）合同文件件的内容差差错或相互互矛盾；（2）工程师在在合理的时时间内未曾曾发出承包包商要求的的图纸或指指示（3）有关放线线的资料不不准；（4）不利的自自然条件；；索赔的机会会与识别（5）在施工现现场发现化化石、钱币币、有价值值的物品或或文物（6）额外的样样本与试验验；（7）业主及工工程师命令令暂停施工工；（8）业主未能能按时提供供施工现场场：索赔的机会会与识别（9）业主的风风险：在FIDIC合同条件中中，关于业业主的风险险的定义主主要包括以以下内容：：①战争、敌敌对行动(不论宣战与与否)、入侵、外外敌行为；；②工程所在在国国内的的叛乱、恐恐怖主义、、革命、暴暴动、军事事政变或篡篡夺政权，，或内战；；③承包商人人员及承包包商和分包包商的其他他雇员以外外的人员在在工程所在在国内的暴暴乱、骚乱乱或动乱；；④工程所在在国国内的的战争军火火、爆炸物物资、电离离辐射或放放射性引起起的污染，，但可能由由承包商使使用此类军军火、炸药药、辐射或或放射性引引起的除外外；索赔的机会会与识别⑤由音速或或超音速飞飞行的飞机机或飞行装装置所产生生的压力波波；⑥除合同规定定以外业主主使用或占占有的永久久工程的任任何部分；；⑦由业主人人员或业主主对其负责责的其他人人员所做的的工程任何何部分的设设计；⑧不可预见见的或不能能合理预期期一个有经经验的承包包商已采取取适宜预防防措施的任任何自然力力的作用。。索赔的机会会与识别11不可抗力事事件引起的的索赔机会会FIDIC认为不可抗抗力系指某某种异常事事件或情况况，其特征征是：（1）一方无法法控制的；；（2）该方在签签订合同前前，不能对对之进行合合理准备的的；（3）发生后，，该方不能能合理避免免或克服的的；（4）不能主要要归因他方方的。索赔的机会会与识别不可抗力可可以包括但但不限于下下列各种异异常事件或或情况；①战争、敌敌对行动(不论宣战与与否)、入侵、外外敌行为；；②叛乱、恐恐怖主义、、革命、暴暴动、军事事政变或篡篡夺政权，，或内战；；③承包商人人员及承包包商其他雇雇员以外的的人员的骚骚动、喧闹闹、混乱、、罢工或停停工；④战争军火火、爆炸物物资、电离离子辐射或或放射性引引起的污染染，但可能能由承包所所使用此类类军火炸药药、辐射或或放射性引引起的除外外；⑤自然灾害害，如地震震、飓风、、台风或火火山活动。。索赔的机会会与识别12不可预见因因素引起的的索赔机会会（1）因施工中中发现文物物、古董、、古建筑基基础和结构构、化石、、钱币等有有考古、地地质研究价价值的物品品所发生的的保护等费费用；（2）异常恶劣劣气候条件件造成已完完工程损坏坏或质量达达不到合格格标准时的的处置费、、重新施工工费。索赔的机会会与识别13指定分包商商违约引起起的索赔机机会（1）业主指定定的分包商商出现工程程质量不合合格、工程程进度延误误等违约情情况；（2）多个承包包商在同一一施工现场场交叉干扰扰引起工效效降低所发发生的额外外支出。索赔的机会会与识别工程项目施施工过程中中诸如此类类的事件均均能引起索索赔，但这这并不意味味着承包商商就能够获获得工期或或费用补偿偿。其关键键还在于承承包商的管管理人员和和技术人员员的经验和和业务水平平，是否能能够把握住住稍纵即逝逝的索赔机机会，及时时获得索赔赔。索赔机会分分析的方法法—工程成本分分析承包商可以以运用工程程预算成本本与工程实实际成本资资料来发现现合同实施施过程中出出现的索赔赔机会，并并从财务上上进行准确确核算，较较准确地计计算损失，，能为索赔赔审核提供供有力证据据。索赔机会分分析的方法法—工程成本分分析成本分析的的方法及步步骤：（1）编制一个个详细合理理的预算，，以便随时时与施工过过程中保持持的实际成成本记录进进行比较。。（2）建立有效效的会计核核算体系，，对承包商商施工经营营活动的全全过程及其其结果进行行连续系统统的记录和和计算。通通过追踪记记录，帮助助发现索赔赔机会。（3）影响因素分分析。根据据各个因素素的相互内内在联系和和所起作用用的主次关关系，确定定各个因素素变动的影影响程度。。（4）进行差异异分析，找找出由业主主原因造成成的事件。。索赔机会分分析的方法法—工程进度分分析合同双方都都要受计划划约束，无无论哪一方方面偏离了了计划，都都要对此给给对方造成成的损失予予以补偿。。如果能查查出有关非非承包商责责任造成了了工期延误误，承包商商就比较容容易寻找索索赔机会。。索赔机会分分析的方法法—工程进度分分析施工进度分分析的方法法及步骤：（1）制订详细细、具体的的施工进度度计划，并并获得工程程师批准；；（2）与实际进进度比较；；（3）进度因素素分析；（4）差异分析析。例：太湖治治理工程索索赔事件费用索赔定义：费用索赔是指在工程程施工过程程中发生的的关于经济济补偿的索索赔。是承承包商向业业主要求补补偿不应该该由承包商商自己承担担的经济损损失或额外外开支。可可以说，费费用索赔是是工程索赔赔的核心，，即使承包包商向业主主提出工期期索赔，要要求延长工工期，其目目的也是避避免交纳误误期损害赔赔偿费或是是为提出费费用索赔做做好铺垫工工作。费用索赔费用索赔是是承包商索索赔的核心心，施工现现场条件的的变更、工工程范围的的变更、加加速施工等等都会引起起承包商的的费用索赔赔。索赔的费用用计算方法法可以总费费用法、修修正费用法法、实际费费用法等多多种方法。。在费用索索赔中，效效率降低的的索赔是一一个复杂而而重要的问问题。费用索赔造成费用增增加的情况况主要包括括：（1）施工现场场条件变化化引起的工工程量增加加；（2）工程范围围变更引起起的费用增增加；（3）业主原因因引起的工工程延期导导致承包商商费用的增增加；（4）加速施工工等。1施工现场条条件变化引引起的费用用索赔施工现场条条件变化的的含义：在施工过程程中，承包包商“遇到到了一个有有经验的承承包商不可可能预见到到的不利的的自然条件件或障碍””，因而承承包商为完完成合同要要花费计划划外的额外外开支(additionalcost)，按照国际工工程惯例，，应得到业业主方面的的补偿。费用索赔费用索赔第一类现场场条件的变变化招标文件描描述现场条条件失误，，即在招标标文件中对对施工现场场存在的不不利条件虽虽然已提出出，但严重重失实，或或其位置差差异较大，，或其严重重程度差异异较大，从从而使承包包商误入歧歧途。费用索赔第一类不利利的现场条条件主要有有：（1）在开挖现现场挖出的的岩石或砾砾石，其位位置高程与与招标文件件中所述的的高程差别别甚大。（2）招标文件钻钻孔资料注注明系坚硬硬岩石的某某一位置或或高程上，，出现的却却是软体材材料。（3）实际的破破碎岩石或或其他地下下障碍物，，其实际数数量大大超超过招标文文件中给出出的数量。。费用索赔（4）设计指定定的取土场场或采石场场开采出来来的石料，，不能满足足强度或其其他技术指指标要求，，必须更换换物料。（5）实际遇到到的地下水水的位置、、水量、水水质等方面面与招标文文件中的数数据相差悬悬殊。（6）地表高程程与设计图图纸不符，，导致大量量的挖填方方量。（7）需要压实实的土壤的的含水量数数值与合同同资料中给给出的数据据差别过大大，增加了了碾压工作作的难度或或工作量。。第一类现场场条件引起起的索赔费用索赔第二类现场场条件的变变化在招标文件件中根本没没有提到，，是完全出出乎意料的的不利现场场条件。这这种不利的的现场条件件是承包商商和业主都都难以预见见的。费用索赔第二类不利利现场条件件主要有：：（1）在开挖基基础时发现现了古代建建筑遗迹文文物与化石石；（2）遇到了高高度腐蚀性性的地下水水或有毒气气体，给承承包商的施施工人员和和设备造成成意外伤害害的损失；；（3）在隧道开开挖过程中中遇到强大大的地下水水流，这是是类似地质质条件下隧隧道施工中中罕见的情情况等。例：第二二类现场条条件引起的的索赔例：第二二类现场条条件引起的的索赔第一，这一一情况是该该合同签署署后由另一一个承包商商施工时人人为引起的的，而不属属于地下或或隐蔽的自自然条件，，因此不应应该启用不不同工地条条件条款；；第二，原告告位于河流流下游，原原告有义务务与上游高高速公路桥桥承包商协协调彼此之之间的活动动，以避免免这一情况况的发生。。于是该承包包商向合同同上诉委员员会提出诉诉讼，但合合同上诉委委员会赞同同合同官员员的决定。。该承包商商被迫继续续上诉到联联邦上诉法法院，法庭庭认为：尽尽管这一情情况是人为为的，但它它发生在合合同签署之之后，仍然然构成施工工困难和工工期延误的的直接原因因，因此很很清楚，这这一情况属属于不同工工地条件条条款的范畴畴；同时，，政府不应应该无理地地要求两个个相互竞争争的承包商商独立协调调彼此之间间的活动，，作为联邦邦大坝变线线工程项目目管理的一一部分，政政府应当协协调两个承承包商的活活动。法庭庭因此决定定，原告有有权要求对对因不同工工地条件而而增加的花花费，进行行公平的合合同价格调调整。费用索赔2工程范围变变更引起的的费用索赔赔工程范围变变更是指业业主和工程程师指令承承包商完成成某项工作作，而承包包商以为该该工作超出出原合同的的工作范围围，或超出出投标时估估计的施工工条件，因因而要求补补偿其附加加开支，即即新增开支支。费用索赔区分附加工工程和额外外工程附加工程：：投标报价价额外工程：：重新协商商单价费用索赔3业主原因引引起的工程程延误的费费用索赔指业主未按按规定时间间向承包商商提供施工工现场或道道路、未按按时提供设设计图纸等等情况导致致工程延期期，从而使使承包商为为完成合同同花费了更更长的时间间和更大的的开支。在在这种情况况下，承包包商有权向向业主提出出费用索赔赔和工期索索赔。费用索赔赔业主造成成的工程程延误常常见情形形：（1）业主拖拖延交付付合格的的施工现现场。（2）业主拖拖延交付付图纸。。（3）业主或或工程师师拖延审审批图纸纸、施工工方案、、计划等等。（4）业主拖拖延支付付预付款款或工程程款。（5）业主指定定的分包包商违约约或延误误。（6）业主未未能及时时提供合合同规定定的材料料或设备备。费用索赔赔（7）业主拖拖延关键键线路上上工序的的验收时时间，造造成承包包商下道道工序延延误。（8）业主或或工程师师指令错错误，打打乱了承承包商施施工计划划。（9）业主提提供的设设计数据据或工程程数据延延误。（10）业主原原因暂停停施工导导致的延延误。（11）业主设设计变更更或要求求修改图图纸，导导致工程程量增加加。（12）业主对对工程质质量要求求超出原原合同的的规定。。（13）业主要要求增加加额外工工程。（14）业主的的其他变变更指令令导致工工程延长长。工期拖期期导致物物价上涨涨引起的的索赔费用索赔赔4加速施工工导致的的费用索索赔由非承包包商原因因导致工工程延期期时，业业主只有有两种选选择：（1）延长项项目的竣竣工日期期（2）要求承包包商加速速施工，，增加工工程成本本费用索赔赔承包商在在采取加加速施工工措施时时，要增增加相关关资源的的投入量量，使原原来的工工程成本本大量增增加，形形成了附附加成本本开支。。包括：：（1）采购或或租赁原原施工组组织设计计中没有有考虑的的新的施施工机械械和相关关设备；；（2）增加施施工的工工人数量量，或采采取加班班施工。。（3）增加建建筑材料料供应量量，生活活物质供供应量。。（4）采用奖奖励制度度，提高高劳动生生产率。。（5）工地管管理费增增加。费用索赔赔由于加速速施工导导致工程程成本大大量增加加，承包包商在采采取加速速施工措措施之前前，一定定要取得得业主和和工程师师的书面认可可。费用索赔赔的构成成费用索赔赔的构成成费用索赔赔的计算算方法1总费用法法总费用法法，又称称总成本本法，是是指在索索赔事件件发生后后，计算算出该项项索赔事事件的实实际总费费用从这这个实际际总费用用中减去去投标报报价时的的估算费费用，得得出要求求补偿的的索赔款款额。具具体公式式为：索赔款额额＝实际际总费用用—投标报价价估算总总费用费用索赔赔的计算算方法总费用法法使用的的注意事项项：(1)由于该项项索赔在在施工时时，通常常是多个个索赔事事件混杂杂在一起起，导致致难以准准确的进进行分项项记录和和收集资资料、证证据，不不容易分分项计算算出具体体的损失失费用，，只得采采用总费费用法进进行索赔赔。(2)承包商的的投标报报价是合合理的，，不能采采用低价价中标策策略后的的过低的的投标价价。(3)承包商必必须有足足够的证证据证明明其全部部费用的的合理性性，能够够证明实实际发生生的总费费用中不不包含承承包商原原因(施工组织织不善、、材料浪浪费)增加的费费用。费用索赔赔的计算算方法2．修正总总费用法法修正的总总费用法法在原则则上同总总费用法法一样，，只是对对总费用用法进行行了相应应的修改改和调整整，即在在总费用用计算的的原则上上，除掉掉一些不不合理因因素，使使其更合合理。修正后的的总费用用法支付付索赔款款的公式式是：索赔款额额=某项工作作调整后后的实际际总费用用—该项工作作调整后后的报价价费用费用索赔赔的计算算方法修正的内内容包括：（1）将计算算索赔的的时段局局限于受受到外界界影响的的时间，，而不是是整个工工期。（2）只计算算受影响响时段内内的某项项工作所所受影响响的损失失，而不不是计算算该时段段内所有有施工工工作所受受的损失失。（3）与该项项工作无无关的费费用不列列入总费费用中。。（4）对投标标报价费费用进行行核算，，按受影影响时段段内该项项工作的的实际单单价进行行核算，，乘以实实际完成成的该项项工作的的工程量量，得出出调整后后的报价价费用。。费用索赔赔的计算算方法3分项法按每个索索赔事件件所引起起的损失失的费用用项目分分别计算算索赔值值的一种种方法。。该方法法是在明明确责任任的前提提下，将将需索赔赔的费用用分项列列出，并并提供相相应的工工程记录录、收据据、发票票等证据据资料，，这样可可以在较较短的时时间内给给以分析析、核实实，确定定索赔费费用，顺顺利解决决索赔。。在实际际中，绝绝大多数数工程的的索赔都都采用分分项法计计算。费用索赔赔的计算算方法分项法计计算步骤骤：（1）分析每个个或每类类索赔事事件所影影响的费费用项目目，不得得有遗漏漏。这些些费用项项目通常常应该与与合同报报价中的的费用项项目一致致。（2）计算每每个费用用项目受受索赔事事件影响响后的数数值，通通过与合合同价中中的费用用值进行行比较即即可得到到该项费费用的索索赔值。。（3）将各费费用项目目的索赔赔值汇总总，得到到总费用用的索赔赔值。分项法的的索赔费费用主要要包括该该项工程程施工过过程中所所发生的的额外人人工资、、材料费费、机械械使用费、管理理费以及及应得利利润。费用索赔赔的计算算方法4合理价值值法合理价值值法是根根据公正正调整理理论要求求得到合合理的经经济补偿偿。5审判裁定法审判裁定法是是解决索赔争争端、确定索索赔款额的一一条法律途径径。它通过法法庭审判，研研究承包商的的索赔资料和和证据，并听听取业主一方方的申辩，最最后确定一个个索赔款额，，以法庭裁决决的形式使承承包商得到相相应的经济补补偿。施工效率降低低的费用索赔赔计价方法1．以整个工程程为基础的计计价法以整个工程为为基础的计价价法是以整个个承包工程为为单位，计算算该工程施工工过程中实际际开支的人工工费，同投标标报价时估算算的人工费比比较，向业主主要求补偿超超支的人工费费，即：工效降低索赔赔款额＝整个个工程实际开开支的人工费费—投标估算的总总人工费施工效率降低低的费用索赔赔计价方法2．以部分工程程为基础的计计价法这是以整个工工程中某一部部分工程为单单位，计算由由于工效降低低而增加的人人工费开支。。工效降低索赔赔款额：某项工程实际际开支的人工工费—该项工程报价价估算的人工工费施工效率降低低的费用索赔赔计价方法3．时段工效比比较计价法时段工效比较较计价法的特特点，是选定定工效降低显显著的施工时时段，以其施施工效率同正正常状况下(未发生工效降降低)的施工效率相相比较，计算算由于工效降降低所受的损损失，要求业业主补偿。即即：工效降低素赔赔款额=工效降低期间间的人工费—正常状况下的的人工费基本索赔费用用的计算方法法基本的索赔费费用主要包括括：人工费材料费施工机械使用用费企业管理费利润基本索赔费用用的计算方法法（1）人工费索赔赔计算人工费中的各各项费用取值值如下：①加班费＝人工工单价x加班系数②额外工作所需需人工费＝合合同中的人工工单价、计日日单价或重新新议定之单价价③劳动效率降降低的费用索索赔额=(该项工作实际际支出工时-该项工作计划划工时)x人工单价基本索赔费用用的计算方法法（2）材料费用索索赔计算额外材料使用用费：(实际用料量—计划用料量)x材料单价材料价格上涨涨费用＝(现行价格—基本价格)x材料量增加的材料运运输、采购、、保管费用：：实际费用—报价费用基本索赔费用用的计算方法法(3)．施工机械使使用费索赔费用中的的施工机械使使用费包括：：由于完成额外外工作增加的的机械使用费费；非施工单位责责任的工效降降低增加的机机械使用费；；由于建设单位位或监理工程程师原因导致致机械停工的的窝工费。基本索赔费用用的计算方法法施工机械费计计算公式①机械闲置费费＝机械折旧旧费x闲置时间②增加的租赁赁机械使用费费：租赁机械械实价x持续工作时间间③机械作业效效率降低费=机械作业发生生的实际费用用—投标报价的计计划费用基本索赔费用用的计算方法法(4)企业管理费企业管理费是是指为整个企企业的经营活活动提供支持持和服务所发发生的管理费费，属于工程程成本的组成成部分。它是是一种相对固固定的费用，，是一种与施施工时间相关关的一种固定定成本。例:事件干扰引起起的索赔工期索赔定义：工期索赔是指指合同的一方方根据工程项项目合同的规规定，在工期期超出合同规规定的条件下下，提出的工工期补偿要求求，以弥补本本身遭受的损损失。工期索赔的目目的：获得经济补补偿或减少经经济损失工期索赔分类类（按延误责责任）（1）可原谅延误误可原谅延误是是由业主的责责任和客观原原因所造成的的延误，并非非承包商的过过错。它是无无法合理预见见和防范的延延误，是可以以原谅的。当当可原谅延误误造成工期延延长时，业主主要给予工期期补偿。国际工程索赔赔实践中，根根据延误是否否是由于业主主或工程师的的过错或违约约，将可原谅谅延误分为可可原谅可补偿偿的延误和可可原谅但不可可补偿的延误误。工期索赔分类类（按延误责责任）①可原谅可补补偿的延误是由于业主或或工程师的过过错和责任造造成的延误，，承包商不仅仅可以得到工工期延长，还还可以得到经经济补偿。②可原谅但不可可补偿的延误误是由于客观原原因而不是业业主或工程师师的过错所造造成的延误，，承包商仅可可以获得工期期延长而不能能获得经济补补偿。工期索赔分类类（按延误责责任）（2）不可原谅延延误不可原谅延误误是承包商的的责任或过错错引起的延误误，他不仅得得不到工期延延长，也得不不到费用补偿偿，还要赔偿偿业主由此而而发生的费用用。工期索赔分类类（按事件发发生的时间）(1)单独延误该延误与其他他的延误不发发生在同一时时段上，称为为单独延误，，它可以作用用在一个或几几个工序上。。(2)共同延误在同一时段上上有两个或多多个延误，称称为共同延误误，它可以作作用在同一工工序或不同工工序上，责任任方可以涉及及到业主、承承包商、不可可抗力或它们们的共同作用用。工期索赔分类类（按是否为为关键工序））按其是否处于关键键线路上对延延误分为：（1）关键延误关键延误是位位于网络进度度计划的关键键线路上的延延误。关键延延误肯定会导导致总工期的的延长，如果果是可原谅的的延误应给予予承包商工期期补偿。工期索赔分类类（按是否为为关键工序））（2）非关键延误误非关键延误是是位于非关键键线路上的延延误。当其延延误时间没有有超过其浮动动时间时，便便不会造成总总工期的延长长，只有超过过浮动时间时时，才对其超超过部分予以以延期。即便便是可原谅的的延误，只要要其延误不造造成总工期的的延长，承包包商仍然得不不到工期补偿偿。工期索赔的计计算方法按引起索赔的的事件是否独独立发生来区区别，工期索索赔可以分为为单一事件引起起的工期索赔赔和多事件交叉干干扰情况下的的工期索赔。单一事件引起起的工程索赔赔的处理方法法比较简单，，只要明确发发生事件的责责任，就可以以判定索赔是是否成立，一一般也不容易易引起合同双双方的争议。。对于多事件交交叉干扰情况况下的工期索索赔问题，索索赔事件的责责任就很难区区分，合同双双方也很难达达成共识。工期索赔的计计算方法多事件交叉索索赔(ClaimsofMulti-EventDelay)，是指多个索赔赔事件在某一一时段内同时时发生，而这这些事件又分分别属于应由由业主、承包包商分别承担担责任的过错错或风险，由由此所造成的的工期延误而而产生的索赔赔。多事件交叉干干扰下的工期期索赔涉及承承包商和业主主两个合同主主体，双方存存在直接的利利益冲突。在在究竟由哪一一方承担责任任以及承担多多大责任的问问题上，很难难达成一致，，更重要的是是，会因交叉叉事件对干扰扰结果的影响响无法量化而而引起争议，，从而使索赔赔处理陷入僵僵局。工期索赔赔的计算算方法根据关键键路线分分析，当当工程工工序的持持续时间间超过计计划时间间时，可可能引起起工程施施工组织织计划的的关键路路线的变变化。在在多事件件交叉干干扰的情情况下，，施工组组织计划划可能产产生多个个关键路路线。这这样在分分析事件件对工期期延误的的影响时时，就会会有多种种结果，，并且每每一种结结果都代代表一种种利益的的分配方方案。双双方很难难在索赔赔证据方方面达成成共识，，工期索索赔也就就很难实实现，很很容易造造成双方方的索赔赔纠纷。。工期索赔赔的计算算方法多事件交交叉干扰扰下工期期索赔的的处理原原则多事件交交叉条件件下工期期延误索索赔的责责任归属属和计算算原则，，目前主主要有四四种观点点。必须说明明，这四四种观点点的要害害是彼此此独立的的，在同同一案例例处理中中，非此此即被。。工期索赔赔的计算算方法（1）初始事事件原则则初始事件件原则(PrincipleofResponsibilityonInitialEvent)是指，在在多事件件交叉时时段之前前业已发发生的事事件，承承担交叉叉时段内内的全部部责任。。这种处理理原则体体现的是是“逻辑辑责任””，有其其逻辑合合理性。。但是它它不考虑虑交叉时时段内干干扰事件件的重要要性和可可能的交交互影响响，也违违背了合合同法关关于“当当事人双双方都违违反合同同的，应应当各自自承担相相应责任任”的规规定，违违反了公公平原则则。工期索赔赔的计算算方法(2)不利于承承包商原原则不利于承承包商原原则（PrincipleofAdverseResponsibilityonContractor）的含义是是；在交交叉时段段内，只只要出现现了承包包商的责责任或风风险，不不管其出出现次序序，亦不不论干扰扰事件的的性质，，该时段段的责任任全部由由承包商商承担。。工期索赔赔的计算算方法(3)责任分摊摊原则责任分摊摊原则(PrincipleofResponsibilitySharing)是指，当当交叉时时段内的的事件由由业主、、承包商商分别承承担责任任时，按按各干扰扰事件对对干扰结结果的影影响分摊摊责任，，并由干干扰事件件的责任任方承担担。这种折中中的处理理，符合合公平原原则。它它与前两两种原则则正相反反，问题题在于没没有定量量的概念念，责任任比例的的确定即即使是在在理论上上也是十十分困难难的。工期索赔赔的计算算方法(4)工期从宽宽——费用从严严原则在多事件件交叉时时，工期期索赔业业主责任任优先，，费用索索赔承包包商责任任优先。。这一原则则的含义义是在多多事件交交叉时段段内，对对于工期期索赔，，只要存存在业主主责任或或业主风风险，即即给予承承包商工工期补偿偿。而对对于费用用索赔则则正相反反，只要要在交叉叉时段内内存在承承包商责责任或风风险，则则承包商商的索赔赔（施工工索赔））均不成成立；同同时存在在承包商商责任时时，业主主的索赔赔成立。。工期索赔赔的计算算方法多事件交交叉干扰扰下的工工期索赔赔的计算算方法多事件交交叉干扰扰情况下下工期索索赔的关关键是交交叉事件件造成了了共同性性延误(ConcurrentDelay)。在交叉事事件造成成的共同同性延误误时，要要具体分分析哪一一种情况况的延误误是有效效的，即即承包商商可以得得到工期期延长，，或者既既得到工工期延长长又可以以得到经经济补偿偿，就必必须确定定工期延延误的““有效期期(EffectiveDuration)”。在确定共共同性延延误有效效期时，，有两类类方法：：工期索赔赔的计算算方法（1）““有效期期”的简简单处理理方法①按初始始事件原原则计算算根据这一一处理原原则，凡