2022《工程估价》模拟试题

M怎皿心阶》展

一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个正确答案）

1.项目建议书及可行性研究阶段，对建设项目投资所做的测算称为（）o

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.工程结算价

答案：A

2.混凝土保护层是结构构件中钢筋（）的距离。

A.外边缘至构件表面

B.内边缘至构件表面

C.中心至构件表面

D.中心至钢筋外边缘

答案：A

3.业主向国家提出的要求建设某一建设项目的建设文件是（）o

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.设计文件

D.招标文件

答案：A

4.午饭前和工作班结束前的早退造成的工时损失属于（）.

A.准备与结束工作时间

B.非施工本身造成的停工时间

C.多余和偶然工作

D.违背劳动纪律造成的工作时间损失

答案：D

5.当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查报建工程的同类工程预算

的一种方法是（）。

A.全面审查法

B.简单审杳法

C.重点审有法

D.筛选审查法

答案：C

6.主体结构外的附属设施按（）计算面积。

A.结构底板

B.围护结构

C.主体结构

D.顶盖

答案：A

7.平整场地按（）计算。

A.设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积

B.设计图示尺寸以建筑物建筑面积

C.实际尺寸以建筑物首层建筑面积

D.实际尺寸以建筑物建筑面积

答案：A

8.概算定额是以（）为对象编制的定额。

A.工序

B.分项工程

C.扩大的分部分项工程

D.整个构筑物

答案：C

9.膜结构屋面，按设计图示尺寸以（）计算。

A.需要覆盖的面积

B.需要覆盖的水平投影面积

C.屋面水平投影面积

D.屋面的面积

答案：B

10.建筑物间的架空走廊，无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算（）面积。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.全

答案：B

11.某教研综合楼项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第1年贷款300万元，第2年贷款600万元，第3

年贷款400万元，年利率为12%,则该项目建设期利息为（）万元。

A.18

B.74.16

C.143.06

D.235.22

答案：D

12.由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间属于（）。

A.正常负荷下的工作时间

B.有根据地降低负荷下的工作时间

C.不可避免的无负荷工作时间

D.不可避免的中断工作时间

答案：C

13.一般计税方法的增值税是对（）征的税。

A.增值额

B.销售额

C.销售利润

D.营业收入

答案：A

14.对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实

的方法是（）o

A.对比分析法

B.查询核实法

C.联合会审法

D.计算审查法

答案：B

15.在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准是（）1,

A.人工定额

B.材料消耗定额

C.机械台班使用定额

D.施工定额

答案：A

16.由施工企业自行组织，主要根据企业的自身情况，包括人员素质、机械装备程度、技术和管理水平等编制，

在本企业内部使用的定额是（）。

A.国家定额

B.行业定额

C.地区定额

D.企业定额

答案：D

17.人工幅度差用工数量的计算正确的是（）。

A.人工幅度差用工数量=Z（基本用工+超运距用工+辅助用工）x人工幅度差系数

B.人工幅度差用工数量=»（基本用工+超运距用工）x人工幅度差系数

C.人工幅度差用工数量=2基本用工x人工幅度差系数

D.人工幅度差用工数量=£（超运距用工+辅助用工）、人工幅度差系数

答案：A

18.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资是（）。

A.工程费用

B.工程建设其他费用

C.预备费

D.资金筹措费

答案：A

19.投资估算指标通常是以（）对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准。

A.工序

B.分项工程

C.整个构筑物

D.独立的单项工程或完整的工程项目

答案：D

20.在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电

等资源的数量标准是（）.

A.人工定额

B.材料消耗定额

C.机械台班使用定额

D.施工定额

答案：B

21.对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，确定中标人

后，由（）共同签订暂估价合同。

A.发包人、承包人与中标人

B.承包人与中标人

C.发包人与中标人

D.承包人与发包人

答案：A

22.把过去施工生产中的同类工程或产品的工时消耗的统计资料，与当前的生产技术和施工组织条件的变化因素

结合起来，进行统计分析的方法是（）o

A.技术测定法

B.统计分析法

C.比较类推法

D.经验估计法

答案：B

23.人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工是（）o

A.基本用工

B.超运距用工

C.辅助用工

D.人工幅度差用工

答案：D

24.编制预算定额时，现场筛砂子等增加的用工量是（）o

A.基本用工

B.超运距用工

C.辅助用工

D.人工幅度差用工

答案：C

25.挖一般土方按（）计算。

A.设计图示尺寸以体积

B.实际尺寸以体积

C.设计图示尺寸以首层建筑面积

D.实际尺寸以首层建筑面积

答案：A

26.发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项是（）。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.规费

答案：A

27.某载重汽车的预算价格是18万元，残值率为5%,大修间隔台班为550个，大修周期为3个，则该机械的

折旧费为（）元/台班。

A.103.64

B.310.91

C.109.10

D.327.28

答案：A

28.工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间属于（）.

A.机械的多余工作时间

B.机械的停工时间

C.违反劳动纪律引起的机械的时间损失

D.低负荷下的工作时间

答案：D

29.合同实施阶段，承包商与业主结算工程价款时形成的价格称为（）o

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.结算价

答案：D

30.因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此熠加的费用和（或）延误的工期由（）

承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

答案：B

31.工人完成一定产品的施工工艺过程所消耗的时间是（）.

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.休息时间

D.准备与结束工作时间

答案：A

32.在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用（）。

A.工程费用

B.工程建设其他费用

C.预备费

D.资金筹措费

答案：C

33.实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）天作为基准日。

A.7

B.14

C.28

D.30

答案：C

34.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。

A.5

B.7

C.14

D.21

答案：B

35.设备安装工程概算的编制方法中计算比较具体，精确性较高的是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.概算指标法

D.类似工程预算法

答案：A

36.工程量清单项目编码的第十至十二位表示（）.

A.附录分类］顺序码

B.分部工程顺序码

C.分项工程项目名称顺序码

D.工程量清单项目名称顺序码

答案：D

37.建设单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要，用于临时设施建设、维修、租赁、使用所发生或摊销的

费用计入（）»

A.建设单位临时设施费

B.措施项目费

C.建设单位管理费

D.工程监理费

答案：A

38.由于水源、电源中断引起的停工时间是（）。

A.施工本身造成的停工时间

B.非施工本身造成的停工时间

C.多余和偶然工作

D.违背劳动纪律造成的工作时间损失

答案：B

39.工程量清单项目编码的第二级表示（）.

A.专业工程代码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码

答案：B

40.发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款（）天前提供预付款担保，专用合同条

款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约

定。

A.5

B.7

C.14

D.21

答案：B

41.规费的各项费用的计算应以（）为计算基数。

A.定额人工费

B.定额人工费与定额机械费之和

C.定额机械费

D.分部分项工程费

答案：A

42.利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法是

（）«

A.概算定额法

B.扩大单价法

C.概算指标法

D.类似工程预算法

答案：D

二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案）

1.按索赔目的可以将工程索赔分为（）.

A.工期索赔

B.费用索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

答案：A、B

2.下列项目不应计算建筑面积的有（）。

A.挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷

B.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及

以上的凸（飘）窗

C.建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台

D.建筑物的外墙外保温层

答案：A、B、C

3.价差预备费的内容包括（）。

A.人工、设备、材料、施工机具的价差费

B.建筑安装工程费调整

C.工程建设其他费用调整

D.利率、汇率调整等增加的费用

答案：A、B、C、D

4.建筑安装工程费中的规费包括（）.

A.养老保险费

B.失业保险费

C.劳动保护费

D.工伤保险费

答案：A、B、D

5.关于人工费的索赔，说法正确的有（）。

A.增加工作内容人工费按照计日工费计算

B.停工损失费按照窝工费（合同中双方约定）计算

C.工作效率降低的损失费按照窝工费（合同中双方约定）计算

D.工作效率降低的损失费按照计日工费（合同中双方约定）计算

答案：A、B、C

6.关于现浇混凝土柱的工程量计算，说正确的有（）。

A.按设计图示尺寸以体积计算

B.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算

C.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算

D.框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算

答案：A、B、C、D

7.关于工期索赔的说法正确的有（）.

A.如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期

B.如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差

的差值

C.如果延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题

D.如果延误的工作为非关键工作，若该工作延误后仍为非关键工作，则该工作自由时差为可索赔的工期

答案：A、B、C

8.下列属于必需消耗的工作时间的有（）o

A.有效工作时间

B.不可避免的中断时间

C.休息时间

D.多余和偶然工作

答案：A、B、C

9.承包人提供质量保证金的方式有（）o

A.质量保证金保函

B.相应比例的工程款

C.双方约定的其他方式

D.结算时给予发包人一比款项

答案：A、B、C

10.工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用有（）。

A.建设管理费

B.勘察设计费

C.联合试运转费

D.生产准备费

答案：C、D

11.关于内墙高度的确定做法正确的有（）»

A.位于屋架下弦者，算至屋架下弦底

B.无屋架者算至天棚底另加200mm

C.有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶

D.有框架梁时算至梁底

答案：A、C、D

12.设备购置费包括（）。

A.设备原价

B.设备出厂价

C.运杂费

D.运输费

答案：A、C

13.关于工程量清单的说法正确的有（）o

A.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制

B.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责

C.招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工量、索赔等的依

据之一

D.招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清

单、规费和税金项目清单组成

答案：A、B、C、D

14.关于实体性材料消耗量的说法正确的有（）。

A.材料的损耗T殳以损耗率表示

B.实体性材料的消耗量，包括材料的净用量和损耗量

C.材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定

D.消耗量=净用量+损耗量=净用量x（1+损耗率）

答案：A、B、C、D

15.财政部对建设工程项目概算的评审内容包括（）.

A.项目建设程序评审

B.建筑安装工程概算评审

C.设备投资概算评审

D.待摊投资概算和其他投资概算的评审

答案：A、B、C、D

16.下列价格中以FOB为计算基数的有（）。

A.国外运费

B.国外运输保险费

C.银行财务费

D.外贸手续费

答案：A、C

17.关于混凝土保护层厚度，说法正确的有（）。

A.混凝土保护层是结构构件中钢筋内边缘至构件表面的距离

B.构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d

C.设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合混凝土保护层最小厚度表的规定

D.混凝土强度等级不大于C25时，表中保护层厚度数值应增加5mm

答案：B、C、D

18.材料费包括（）o

A.材料原价

B.运杂费

C.运输损耗费

D.采购及保管费

答案：A、B、C、D

19.非标准设备原价的计算方法有（）。

A.成本计算估价法

B.系列设备插入估价法

C.分部组合估价法

D.定额估价法

答案：A、B、C、D

20.现行工程量清单中采用的单价包括（）。

A.材料费

B.利润

C.规费

D.增值税

答案：A、B

21.关于现浇混凝土梁工程量计算，说法正确的有（）。

A.伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内

B.伸入墙内的梁头、梁垫不并入梁体积内

C.不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积

D.扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积

答案：A、C

22.下列属于工程量计算的依据的有（）。

A.国家发布的工程量计算规范

B.经审定的施工设计图纸及其说明

C.经审定的施工组织设计

D.工程施工合同

答案：A、B、C、D

23.单个分部分项工程计算顺序主要有（）。

A.按照顺时针方向计算法

B.按"先横后竖、先上后下、先左后右"计算法

C.按图纸分项编号顺序计算法

D.按照图纸上定位轴线编号计算

答案：A、B、C、D

24.合同价款争议解决的方法有（）。

A.和解

B.调解

C.争议评审

D.仲裁或诉讼

答案：A、B、C、D

25.工程项目附加税费包括（）.

A.城市维护建设税

B.教育费附加

C.地方教育附加

D.增值税

答案：A、B、C

关于投标报价的编制说法正确的有（

26.）o

A.投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价

B.招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，其中的材料应按其暂估的单价计入清单项目

的综合单价中

C.招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价

D.措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清朝口投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定

答案：A、B、C、D

27.概算指标的组成内容一般分为（）。

A.文字说明

B.指标列表

C.分项工程说明

D.定额项目表

答案：A、B

28.关于投标报价中其他项目清单与计价表的编制说法正确的有（）。

A.暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动

B.暂估价不得变动和更改

C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用

D.总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的

协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定

答案：A、B、C、D

29.关于单位工程概算的说法正确的有（）.

A.单位工程概算是根据初步设计或扩大初步设计图纸和概算定额或概算指标以及市场价格信息等资料编制而成的

B.单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件

C.单位工程概算是编制单项工程综合概算的依据

D.单位工程概算是单项工程综合概算的组成部分

答案：A、B、C、D

30.以下可以称为"工程估价”的有（）.

A.投资估算

B.设计概算

C.决算价

D.结算价

答案：A、B、C、D

31.设备运杂费通常由下列（）构成。

A.运费和装卸费

B.包装费

C.设备供销部门的手续费

D.采购与仓库保管费

答案：A、B、C、D

32.关于防腐工程的说法正确有（）。

A.聚氯乙烯板面层的焊接工料消耗应包括在综合单价内，而不得另行列项计算

B.聚氯乙烯板面层的焊接工料消耗应另行列项计算

C.防腐蚀块料面层的块料粘贴部位、规格、品种应在清单项目中描述清楚

D.防腐蚀块料面层的块料粘贴部位、规格、品种可以不在清单项目中描述清楚

答案：A、C

33.关于预算定额基价的编制说法正确的有（）。

A.预算定额具有地区性

B.预算定额具有全国统一性

C.编制定额基价时，在项目的划分、项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算规则上应尽量与定额保持一致

D.预算定额具有动态性

答案：A、C、D

34.下列属于企业管理费的有（）.

A.企业支付的职工退职金

B.职工因公出差调动工作的差旅费

C.企业按规定发放的劳动保护用品的支出

D.新结构、新材料的试验费

答案：A、B、C

35.实体性材料的消耗量，包括（）.

A.材料的净用量

B.在施工现场内运输的损耗

C.操作过程中的不可避免的废料和损耗

D.操作过程中的意外造成的废料和损耗

答案：A、B、C

36.建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层的建筑面积计算正确的有（）o

A.有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算

B.无围护结构的应按其结构底板水平面积计算

C.结构层高在2.10m及以上的，应计算全面积

D.结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积

答案：A、B、D

37.关于人工定额的说法正确的有（）。

A.人工定额按表现形式的不同，分为时间定额和产量定额两种

B.时间定额与产量定额互为倒数

C.按定额的标定对象不同，人工定额又分为单项工序定额和综合定额两种

D.时间定额是在合理的生产组织和合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的工人班组或个人在单位工

日中所完成的合格产品的数量

答案：A、B、C

38.建筑面积计算的一般原则有（）。

A.凡在结构上、使用上形成具有一定使用功能的建筑物和构筑物，并能单独计算出其水平面积的，应计算建筑面

积

B.有围护结构的，按围护结构计算面积

C.无围护结构、有底板的，按底板计算面积（如室外走廊、架空走廊）

D.主体结构外的附属设施按结构底板计算面积

答案：A、B、C、D

39.措施项目费的计算方法一般有（）。

A.综合单价法

B.参数法

C.分包法

D.合同法

答案：A、B、C

40.关于防腐涂料项目，说法正确的有（）。

A.应对涂刷基层（混凝土、抹灰面）及涂料底漆层、中间漆层、面漆涂刷（或刮）遍数进行描述

B.需要刮腻子时应包括在综合单价内

C.需要刮腻子时应另行计算

D.对涂刷基层（混凝土、抹灰面）及涂料底漆层、中间漆层、面漆涂刷（或刮）遍数可不进行描述

答案：A、B

41.全费用单价中包括（）。

A.人工费

B.利润

C.规费

D.增值税

答案：A、B、C、D

42.下列关于资金筹措费的说法正确的有（）o

A.资金筹措费包括各类借款利息

B.自有资金额度应符合国家或行业有关规定

C.在编制投资估算时通常假定借款均衡发放

D.除建设期利息外其他方式资金筹措费用按发生额度或相关规定计列

答案：A、B、C、D

43.工程计量的依据有（）。

A.工程量清单及说明

B.合同图纸

C.工程变更令及其修订的工程量清单

D.合同条件

答案：A、B、C、D

44.关于施工图预算的说法正确的有（）。

A.施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据

B.施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据

C.施工图预算是确定投标报价的依据

D.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据

答案：A、B、C、D

45.建设工程项目总概算包括（）.

A.工程建设其他费用概算

B.单项工程综合概算

C.预备费、资金筹措费概算

D.经营性项目铺底流动资金概算

答案：A、B、C、D

46.建设工程定额按编制部门和适用范围分类，可以划分为（）o

A.国家定额

B.行业定额

C.地区定额

D.企业定额

答案：A、B、C、D

47.关于工程量清单计量单位的说法正确的有（）。

A.以"t"为单位，应保留小数点后三位数字

B.以"m"、"m"‘、"m3"、"kg"为单位，应保留小数点后两位数字

C.以"m"、"m"‘、"m3"、"kg"为单位，应保留小数点后三位数字

D.以"个"、"件"、"根"、"组"、"系统"为单位，应取整数

答案：A、B、D

48.楼梯模板工程量的计算，说法正确的有（）。

A.按楼梯的水平投影面积计算

B.按楼梯的面积计算

C.楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算

D.楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板另行计算

答案：A、C

49.预算定额人工消耗量指标包括（）。

A.基本用工

B.超运距用工

C.辅助用工

D.人工幅度差用工

答案：A、B、C、D

50.关于施工图预算全面审查法的说法正确的有（）o

A.全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的种方法

B.优点是全面、细致，审查质量高、效果好

C.缺点是工作量大，时间较长

D.适合于一些工程量较小、工艺［:匕较简单的工程或者建设单位为严格控制工程造价的工程

答案：A、B、C、D

51.关于建筑面积的说法，正确的有（）。

A.建筑面积是核定估算、概算、预算工程造价的一个重要基础数据

B.建筑面积是计算和确定工程造价，并分析工程造价和工程设计合理性的一个基础指标

C.建筑面积是国家进行建设工程数据统计、固定资产宏观调控的重要指标

D.建筑面积还是房地产交易、工程承发包交易、建筑工程有关运营费用的核定等的一个关键指标

答案：A、B、C、D

52.关于竣工结算说法正确的有（）。

A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算

B.措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算

C.规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算

D.发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算

答案：A、B、C、D

53.分部分项工程项目清单必须载明的内容有（）.

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位

答案：A、B、C、D

54.下列属于机械损失的工作时间的有（）.

A.机械的多余工作时间

B.机械的停工时间

C.违反劳动纪律引起的机械的时间损失

D.低负荷下的工作时间

答案：A、B、C、D

55.根据施工图设计文件和预算定额，按分部分项工程顺序先计算出分项工程量,然后乘以对应的定额单价，求

出分项工程人、料、机费用；将分项工程人、料、机费用汇总为单位工程人、料、机费用；汇总后再按规定程序

记取企业管理费、利润、规费和税金生成单位工程的施工图预算的方法有（）。

A.工料单价法

B.综合单价法

C.定额单价法

D.实物量法

答案：A、C

56.下列属于工程量清单的内容的有（）.

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.规费项目清单

D.税金项目清单

答案：A、B、C、D

57.关于分项详细估算法估算流动资金的说法正确的有（）。

A.流动资金=流动资产+流动负债

B.流动资金=流动资产-流动负债

C.流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金

D.流动负债=应付账款+预收账款

答案：B、C、D

58.以下属于增值税的纳税人的有（）。

A.企业

B.行政单位

C.军事单位

D.个体工商户

答案：A、B、C、D

59.回填土方项目特征有（）.

A.密实度要求

B.填方材料品种

C.填方粒径要求

D.填方来源及运距

答案：A、B、C、D

三、判断题

1.发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示。（）

答案：正确

2.基本建设就是形成固定资产的生产活动，或是对一定固定资产的建筑、购置、安装以及与此相关联的其他经济

活动的总称。（）

答案：正确

3.暂列金额由发包人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由承包人掌握使用，扣除合同价款调整后

如有余额，归承包人所有。（）

答案：错误

4.一个建设项目可以是一个单项工程，也可能包括几个单项工程。（）

答案：正确

5.楼（地）面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。（）

答案：正确

6.分部分项工程的工程量是按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量。（）

答案：正确

7.建筑工程定额是建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。（）

答案：正确

8.分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，则不能采用工料单价法进行施工图预算。（）

答案：错误

9.同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。（）

答案：正确

10.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（）

答案：正确

11.一个建设项目只能是一个单项工程。（）

答案：错误

12.项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依

据，是履行合同义务的基础。（）

答案：正确

13.采用两阶段设计的建设项目，初步设计阶段必须编制设计概算。（）

答案：正确

14.非施工本身造成的停工时间在拟定定额时应给予合理的考虑。（）

答案：正确

15.为了应对在项目实施中可能发生的难以预料的支出，而需要预留的费用是价差预备费。（）

答案：错误

16.建筑面积包括附属于建筑物的室外阳台、雨篷、檐廊、室外走廊、室外楼梯等建筑部件的面积。（）

答案：正确

17.女儿墙的高度从屋面板上表面算至女儿墙顶面。（）

答案：正确

18.施工定额的编制要贯彻平均先进水平的原则。（）

答案：正确

19.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。（）

答案：正确

四、简答题

1.施工图预算的审查内容有哪些？

答案：①合法性审查；②工程量的审查；③取费标准的审查；④单价的审查；⑤是否超概的审查及分析。

2.概算定额的作用有哪些？

答案：①概算定额是在初步设计阶段编制设计概算或技术设计阶段编制修正概算的依据；②概算定额是确定建设

工程项目投资额的依据；③概算定额可用于进行设计方案的技术经济比较；④概算定额也是编制概算指标的基

础。

3.设计概算的作用有哪些？

答案：①设计概算是编制建设计划的依据；②设计概算是制定和控制建设投资的依据；③设计概算是进行贷款

的依据；④设计概算是编制招标控制价（招标标底）和投标报价的依据；⑤设计概算是签订工程总承包合同的

依据；⑥设计概算是考核设计方案的经济合理性和选择最佳设计方案的依据；⑦设计概算是控制施工图预算和

施工图设计的依据；⑧设计概算是考核和评价建设工程项目成本和投资效果的依据。

4.施工图预算对施工单位的作用有哪些？

答案：①施工图预算是确定投标报价的依据；②施工图预算是施工单位进行施工准备的依据；③施工图预算是

施工企业控制工程成本的依据；④施工图预算是进行“两算”对比的依据。

5