有关工程工程合同集锦四篇

有关工程工程合同集锦四篇有关工程工程合同集锦四篇随着人们法律观念的日益增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是防止争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是为大家的工程工程合同5篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。发包人：承包人：经双方协商甲方将工程局部工程委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原那么，订立如下协议，供双方共同执行。一、工程名称：二、工程地点：三、分包内容：主体承建（从根底到屋面封顶）。四、工程施工单价：元/㎡（按图纸确定的总平方）。五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇政府时结清。六、工程质量：符合国家验收标准标准及地方有关规定标准。七、工程平安：施工过程中做好平安防护工作，如因乙方自身操作不当、不按平安的标准要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承当，与甲方无任何关系。八、在质量、平安、进度等方面乙方没有做到位，并经甲方屡次催促后还没做到位，()甲方有权对乙方进行经济处分，无需乙方签字确认。双方责任甲方责任：1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。（做好放线和交底工作）。2、及时提供工程施工所需的各种材料。（钢材、水泥、红砖、砂石等）。3、及时对隐蔽工程进行验收，以确保不影响乙方下道工序的施工。4、及时对乙方进场人员进行平安生产的宣传教育，认真落实平安生产的各项规章制度。乙方责任：1、严把质量关，由于质量问题而造成的工期延误，材料浪费等损失由乙方承当。2、按时发放工人工资，不得因发放不及时而造成停工损失，其后果由乙方自己承当。3、认真搞好平安生产文明施工，乙方自带平安帽，在施工中假设发生一切平安事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承当。补充条款：1、如果因乙方的原因，不能按进度方案完成，甲方有权找别的工人做点工，并按100元/人每天计；或者分包局部工程给别的工程队做，其所付出的费用和工程款由乙方付。2、乙方不得在工地打架闹事，如果发生一次罚5000元，直接从工程款中扣除。3、乙方交保证金伍仟元整，根底上来后返还。本合同一式贰份，签字生效。甲方代表：乙方代表：年月日工程工程名称：甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：为了标准建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争》精神，根据有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。二、甲方及其工作人员应做到（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。（二）对本单位工程工程人员进行廉政教育；催促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程工程建设中保持廉洁的假设干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处分或纪律处分。（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设工程中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。（四）甲方人员在工程建设工程中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的'娱乐活动。（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出guo出境提供方便。（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供给、工程分包等经济活动。三、乙方及其工作人员应当做到（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。（二）乙方有责任对本单位工程工程人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。四、奖惩（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承当，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。（三）乙方在工程工程建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程工程施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承当，并向甲方单位承当经济赔偿责任。五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。六、声明及保证（一）甲方：1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。七、保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。一方违反上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。八、不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。九、通知（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。（二）各方通讯地址如下：。（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任十、争议的处理（一）本合同受国法律管辖并按其进行解释。（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第种方式解决1．提交仲裁委员会仲裁；2．依法向起诉。十一、解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。十二、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。十三、合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。甲方（盖章）：乙方（盖章)：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：：：年月日年月日签订地点：签订地点：甲方：乙方：兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：1、发电机组型号：冷却方式：台数：2、技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。评价点位置：所属区域：噪声标准：白天65db(A)晚上65db(A)注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理工程见施工图和报价表。乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金;主材料进场后付;工程完工后天内付清余款。1.假设甲方无故不按时按额交付工程款，那么乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原那么，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决那么由乙方所在地法院仲裁。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日发包方（甲方）：承包方（乙方）：号：依照《中华人民合同法》及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么，双方就本工程石方、开挖运输工程施工事项协商一致，订立本协议：一、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：土石方开挖、运输。工程工期：有效工期不超过五个月。开工时间：月日进场。二、工程承包范围：土方开挖、运输。三、协议价款及付款方式：1、单价：按四川省20xx年土石方工程定额及相关配套文件执行（单价32.00元/立方米），该单价运距为3公里以内，超出3公里以外每公里增加2.50元/立方米运费，以此类推。该工程以地勘及设计资料为准，爆破由简阳爆破公司实施，包含炸药、人工等费用，乙方按实际爆破方量以每立方米4.50～5.00元计算，在甲方支付乙方工程款中扣除。油料由甲方负责安排中石油加油站，加油，乙方负责签单，甲方在支付乙方当月工程款中扣除，当月所使用的油料费和实际爆破量的费用。2、计量方式：结算方量按进场前双方测量并约定认可为准，总方量130万立方米，缺乏130万立方米按130万立方米结算，超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。废土运至迎宾大道，倒场，约8万车，以每车100元支付给乙方。3、付款方式：开工后承包方每月25日上报工程量，发包方在审核承包方上报的工程量后，于次月10日前支付上报工程款的80%，余下20%次月补足，以此类推。以后每月累计结算工程款。开挖土方工程完工后为最终验收日，验收合格后十五日内完成余额全部结算并付清工程款，同时全额退还保证金。（开工后的保证金不计利息）四、双方的权利和义务：1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移开挖线内含开挖线三米外（电缆、光缆、水管、煤气管等）设施；注：（如果未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行承当）。开挖场以外的事宜由发包方自行处理。包括交警，城管，建设，运管，环保局等相关事宜，由发包方协调处理。所有弃土的弃土堆场由甲方负责（包括堆场费用）。2、甲方负责办理炸材的相关手续。3、甲方有权监督并指导乙方按本工程规定的工期完成。