分布式光伏发电项目安装运维服务合同

第页共页分布式光伏发电工程安装运维效劳合同分布式光伏发电工程安装运维效劳合同。甲方〔业主〕：________________乙方〔效劳企业〕：________________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本分布式光伏发电工程效劳〔以下简称工程〕的详细情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、老实守信的根底上，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1-1工程名称：________________1-2工程地址：________________1-3装机容量：________________1-4首年发电量〔kWh〕：________________1-5工程效劳范围：________________□前期调研：________________□工程设计：________________□安装调试：________________□运维内容：________________第二条工程期限2-1安装期限：________________2-2运维期限：________________第三条工程标准3-1工程设计标准：________________3-2工程安装标准：________________3-3工程检测和评估标准：________________3-4工程运维标准：________________第四条工程价款本工程安装费用：单价〔人民币〕____元/瓦，总价款为____元，〔大写〕________________元。〔可另列附件〕。第五条付款方式________________________________________________。第六条工程设计6-1乙方提供工程设计的，甲方应在____日内确认设计内容。6-2工程设计经双方书面确认后，甲方需变更设计的，应提早____日与乙方协商，并签订工程设计变更单，工程开工日期顺延。第七条设备提供7-1工程施工所需的设备和原材料应由双方确认，并列明清单〔附件1〕。7-2乙方提供工程设备和原材料的，应提早____日通知甲方验收，双方应对工程设备和原材料到达现场的事实予以确认。7-3甲方提供工程设备和原材料的，应符合设计文件的要求。乙方发现甲方提供的工程设备和原材料不符合设计文件要求的，应及时向甲方提出书面异议。甲方认为可继续使用的，应向乙方作出书面确认并承当相应的责任。7-4乙方应向甲方提交制造商出具的工程设备和原材料质量证明或检验合格证明。对不符合设计文件要求的工程设备和原材料，甲方有权回绝验收，乙方应按甲方的要求运离工程现场，重新按设计文件要求提供，并承当由此发生的费用，工期不予顺延。第八条安装及验收8-1乙方应做好工程现场的人员配置、工程设备与原材料准备及安装质量、本钱、进度、职业安康、平安与环境的管理。8-2在安装过程中，甲方提出变更设计、增减安装工程、保存或变更工程设备和原材料的，须提早____日与乙方协商，由原设计方出具工程变更单前方可继续进展，由此影响开工日期的，工期顺延。8-3双方应在隐蔽工程完工后____日内进展验收，甲方迟延验收的，工期顺延。8-4设备安装完成后____日内甲方组织工程参与各方进展验收，并予以书面确认。验收未通过的，甲方有权拒收，乙方承当返工及延期交付的责任。8-5乙方应在工程并网前进展运行调试，双方应对调试结果予以确认。8-6双方应于工程并网验收通过后____日内办理工程结算，并予以确认。第九条运维9-1乙方向甲方提供光伏发电工程运行、监控和维护效劳的，详细运行维护范围和内容、价款和支付方式等详见效劳清单〔附件2〕。第十条质量保障10-1自工程并网发电之日起，乙方就工程安装质量提供____年质保〔不少于2年〕，其中：太阳能组件提供____年功率有限质保，逆变器提供年质保，其他设备根据制造商的质保期限执行。第十一条双方权利义务11-1甲方应提供光伏发电工程的设计、安装、运维所需的交通、环卫和防治施工噪音管理等必备手续。11-2甲方根据合同约定提供的相关资料，须真实、有效、准确、完好。11-3在工程施工阶段，甲方应提供工程施行的工作场所和条件。乙方运送至甲方的工程设备、原材料、施工工具等物品，甲方应提供存放场地。11-4工程结算后乙方应向甲方移交工程档案资料及后续运行所必需的相关技术资料。11-5工程开工验收合格后，乙方应对甲方人员进展系统的工作原理、操作规程、常见故障及处理措施等的免费培训。11-6如工程设备发生故障、损坏的，乙方收到甲方通知后____个工作日内开展检测和维保工作。第十二条违约责任12-1首年发电量未到达合同约定要求的，缺乏局部换算成峰值电价费用加上每度电国家补贴费用以及每度电地区补贴费用的总和用以补偿甲方。12-2乙方逾期开工的，每逾期一日，向甲方支付本工程安装费用____‰作为违约金。12-3由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。12-4甲方逾期付款的，每逾期一日，按未支付局部价款的____‰向乙方支付违约金。12-5乙方提供的工程设备和原材料属假冒伪劣产品的，应按相应的工程设备和原材料价款的3倍赔偿甲方。12-6乙方破坏建筑构造和电气系统的平安及功能要求的，由此给甲方造成的损失，应予以赔偿。第十三条知识产权本合同涉及的专利施行答应和技术机密答应，双方约定如下：________________________________________________。第十四条其他约定________________________________________________。第十五条争议解决双方发生争议的，可以协商解决，或向有关部门申请调解，也可提请上海仲裁委员会仲裁〔不愿意仲裁，而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去〕。第十六条附那么本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各执两份。甲方〔盖章〕：________________住所：________________法定代表人：________________受权代表：________________电话：________________传真：________________开户银行：________________帐号：________________日期：________________乙方〔盖章〕：________________住所：________________法定代表人：________________受权代表：________________电话：________________传真：________________开户银行：________________帐号：________________日期：________________拓展阅读光伏合作框架协议范本甲方：地址：乙方：地址：为促进甲方区域内光伏发电工程合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该工程建立的有关事项达成如下意向。一、______________光伏发电工程符合产业开展规划，是优化能构造，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原那么，甲方引进乙方作为优先光伏发电工程合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电工程，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。二、乙方在甲方区域内光伏发电工程容量不少于20mw，工程总投资_____亿元人民币。乙方承当光伏发电工程工程建立的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在_______注册工程公司。〔详细建立规模及投资规模，根据工程备案文件确定。〕三、甲方协助乙方落实光伏发电工程场址资，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供工程申报审批方面的优质效劳。四、假设本工程在施行过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法施行的，那么由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在工程的详细施行过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。六、本协议书由双方代表于__________年_____月_____日签订。签订地点：_________。七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。甲方：〔盖章〕法定代表人/受权代表：_____年_____月_____日乙方：〔盖章〕法定代表人/受权代表：_____年_____月_____日光伏电站合作协议范本___________〔以下简称甲方〕代表人：地址：__________〔以下简称乙方〕代表人：地址：为充分开发利用本地丰富的太阳能资，强化绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资，加快经济构造优化晋级步伐，促进本地能产业经济快速开展，甲方为利用区域内丰富的太阳能资，引进乙方公司建立太阳能光伏并网发电工程。甲乙双方本着互惠互利，共同开展的原那么，在自愿、平等、协调一致的根底上，达成如下协议：一、主要内容〔一〕工程投资主体：______________________。〔二〕工程建立内容：拟建装机容量为______MW的太阳能光伏并网电站，以最终合适建立的地址确定最终安装容量。〔三〕工程拟建地点：甲方行政区域内合适地面电站建立的场地。〔四〕工程占地：______亩。〔五〕工程方案总投资：约______亿元人民币。〔六〕建立工期：______月。二、双方责任和义务〔一〕甲方责任和义务1、甲方负责协助向乙方获得提供工程全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能产业开展的各项优惠政策；且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定的优惠。2、甲方成立工程协调小组，负责协助乙方办理工程有关手续。做好工程的跟踪效劳，帮助协调解决工程推进和建立中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将工程用地提供应乙方。详细土地租赁合同，由乙方与工程所在地土地所有权人或其受权代表人民政府签订。甲方负责协助办理工程建立用地的选址意见书、土地使用证、建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、施工答应证等相关行政审批手续，甲方保障乙方工程所用土地的整体合规性。4、甲方对乙方上报提交的工程有关文件、资料及相关商业机密予以保密。5、甲方将该工程列为市招商引资光伏电站工程，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。6、甲方协助乙方实现工程地通水、通电、通路。协助乙方获得工程必须的当地气象、地质、地形图等相关根底材料。7、甲方承诺在甲方管辖区内推广使用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建立光伏发电工程，鼓励光伏应用的推广，并协助办理投资工程的前期手续，积极协助乙方进展融资和申报政策补贴。〔二〕乙方责任和义务1、乙方负责筹措该工程建立所需的建立资金，负责所有与工程有关的工程类工作，包括工程前期工作。2、乙方要按属地管理和属地纳税的原那么，将该工程工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报工程前期有关手续，直至完成工程核准及电网接入手续。4、在甲方的配合下，乙方负责将该工程向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。5、乙方必须依法依规建立和消费经营，按要求认真填报投资报表和工程消费经营情况。三、双方约定1、由于自然灾害〔包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾害〕，战争，侵略，外国战斗人员，恐惧分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。2、协议签订后，双方成立结合工作领导小组，开展前期工作。3、双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。四、其他事项1、本协议书一式______份，双方各执______份。2、本协议为框架协议，详细事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。甲方：签字代表：地点：______年______月______日乙方：签字代表：地点：______年______月______日光伏公司合作协议范本甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原那么，经友好协商就__________兆瓦一期__________MW光伏电站工程为双方完成合作协议初步达成以下合作内容：一、合作形式甲乙双发合作形式为EPC总承包形式，即由甲方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建立，乙方协助甲方在国开行办理贷款。二、合作规模根据双方的战略规划，方案在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。三、合作期限本工程自__________年_____月_____日开场施工，至__________年_____月_____日施工完成并到达验收条件。甲方协助乙方整理工程相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成工程工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。四、甲方的权利和义务1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文件，电站并网等相关申报审批手续。2、甲方负责乙方在施工地与____等相关部门的协调工作，并协助解决问题。3、甲方负责整个工程的投融资工作。4、甲方负责整个工程的地勘工作。5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对平安、质量、环境保护及职业安康等强迫性规定，对总承包人的设计、采购、施工等施行工作提出建议、修改和变更。6、甲方严格履行合同中约定的合同价风格整、付款、开工结算义务及其他权利和义务。7、甲方有权监视检查和考核承包人的平安、质量、进度和分包商的工程情况。五、乙方的权利和义务1、乙方负责光伏电站工程的设计、采购、施工、局部工程验收效劳等的总承包。2、本工程建立期间，甲方不支付任何工程预付款和进度款，所有工程资金由乙方垫资完成。3、乙方对承包光伏电站的质量、平安、工期、造价全面负责，并按合同约定时间保质完成光伏电站的承建和移交任务。4、双方签署框架协议后，乙方在工程所在地成立工程部。5、对因甲方原因给承包人带来的任何损失、损害或造成关键工程延误的，承包人有权提出索赔或〔和〕延长开工日期。6、乙方应严格履行合同中约定的其他权利和义务。六、合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)_______________元(小写金额__________元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承当的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、效劳等义务)以及为施行和完本钱合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为施行本工程施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在开工验收合格次日开场计算。发包方在质保期满后_____日内一次性支付质保金给承包方。七、支付期1、乙方协助甲方在国开行办理贷款：从建立期开场办理相关手续，并网发电经历收合格后完成贷款申请，期间：_____月_____日-_____月_____日。2、因国家政策及银行政策因素不能实现贷款时，支付最终期为：__________年_____月_____日。__________年_____月_____日起，按股权质押条件自行处置。转让和销售电站相关利益可协商。八、工程进度方案：九、保密协议甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。十、违约责任1、甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。2、乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。十一、其他1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成互相约定的内容后即告终止。3、本合同正本一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等效力。甲方：日期：__________年_____月_____日乙方：日期：__________年_____月_____日光伏合作框架协议范本新甲方：地址：乙方：地址：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。理论中，需要根据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电工程合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该工程建立的有关事项达