版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页测绘合同书范本测绘合同书合同编号:_________甲方〔定作人〕:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯地址:_________邮政编码:_________联络人:_________:_________:_________帐号:_____________:_________乙方〔承揽人〕:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯地址:_________邮政编码:_________联络人:_________:_________:_________帐号:_____________:_________乙方测绘资质等级:_________乙方测绘资质证书号码:_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。第一条测绘目的:_________。第二条测绘范围1、测区地点:_________2、面积:_________3、测区地理位置:_________第三条测绘内容1、测绘工程:_________2、工作量:_________第四条执行技术标准测绘技术标准按照国家和_________有关技术标准执行。┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│序号│标准名称│标准代号│标准等级│├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││└────┴────────┴─────────┴──────────┘其他技术标准:_________。第五条测绘工程费1、取费根据:国家公布的测绘产品价格标准。2、取费工程及预算工程总价款:┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐│序号│工程名称│工作量│单价〔元〕│合计〔元〕│├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤│工程总价款:│└──────────────────────────────────┘3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。4、_________。第六条结算方式1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算根据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5、_________。第七条资料提供1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供应乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完好、准确,并承当由该等文件而引起的全部责任。〔1〕该工程全套设计图纸、电子图;〔2〕符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;〔3〕公安部门批准的工程坐落及房间号码编排表;〔4〕建立工程规划答应证及附件;〔5〕人防部门批准或备案的人防建立方案;〔6〕测绘工作中需要的其他相关说明、文件。2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。第八条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。第九条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意施行的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。第十条条件提供甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条进度确保乙方应当根据技术设计书要求确保测绘工程如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利可以进展。第十二条测绘成果的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所消费的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。第十三条转包未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或局部转包给第三方。第十四条测绘工程完成工期┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│序号│测绘工程│完成时间│备注│├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││└────┴────────┴─────────┴──────────┘全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。第十五条验收与争议乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,根据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监视检验站裁决。其费用由败诉方承当。第十六条权利约定对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的详细约定如下:_________。第十七条成果交付自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐│序号│成果名称│规格│数量│备注│├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。第十八条甲方违约责任1、合同签订后,由于甲方工程停顿而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权恳求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的30%,人民币_________元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_________%〔_________元〕向乙方偿付违约金。2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值〔_________元/日〕计算,同时工期顺延。3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承当顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的工程,否那么乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。5、_________。第十九条乙方违约责任1、合同签订后,如乙方擅自中途停顿或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承当赔偿责任。3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以到达质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求〔而又非甲方提供的图纸资料原因所致〕造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承当相应的法律责任〔由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责〕。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否那么,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。5、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%〔人民币_________元〕的违约金。6、_________。第二十条声明及保证甲方:1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续〔_________〕均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续〔_________〕均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第二十一条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料〔包括商业机密、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业机密〕予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。第二十二条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________〔书信、、电报、当面送交等〕方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_________。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相关责任。第二十三条合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内〔书面通知发出_________天内〕签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的局部。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否那么,由此造成对方的经济损失,由责任方承当。第二十四条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_________种方式解决:〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁;〔2〕依法向人民法院起诉。第二十五条不可抗力1、假如本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的才能,那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承当责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法意料或即使可意料到也不可防止且无法克制,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争〔不管曾否宣战〕、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第二十七条补充与附件本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第二十八条合同的效力1、本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。甲方〔盖章〕:_________乙方〔盖章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________委托代理人〔签字〕:_________委托代理人〔签字〕:_________签订地点:_________签订地点:______________年____月____日_________年____月____日经典推荐承揽合同:测绘合同书合同编号:_________甲方〔定作人〕:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯地址:_________邮政编码:_________联络人:_________:_________:_________帐号:_____________:_________乙方〔承揽人〕:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯地址:_________邮政编码:_________联络人:_________:_________:_________帐号:_____________:_________乙方测绘资质等级:_________乙方测绘资质证书号码:_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。第一条测绘目的:_________。第二条测绘范围1、测区地点:_________2、面积:_________3、测区地理位置:_________第三条测绘内容1、测绘工程:_________2、工作量:_________第四条执行技术标准测绘技术标准按照国家和_________有关技术标准执行。┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│序号│标准名称│标准代号│标准等级│├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││└────┴────────┴─────────┴──────────┘其他技术标准:_________。第五条测绘工程费1、取费根据:国家公布的测绘产品价格标准。2、取费工程及预算工程总价款:┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐│序号│工程名称│工作量│单价〔元〕│合计〔元〕│├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤│工程总价款:│└──────────────────────────────────┘3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。4、_________。第六条结算方式1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算根据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5、_________。第七条资料提供1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供应乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完好、准确,并承当由该等文件而引起的全部责任。〔1〕该工程全套设计图纸、电子图;〔2〕符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;〔3〕公安部门批准的工程坐落及房间号码编排表;〔4〕建立工程规划答应证及附件;〔5〕人防部门批准或备案的人防建立方案;〔6〕测绘工作中需要的其他相关说明、文件。2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。第八条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。第九条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意施行的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。第十条条件提供甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。第十一条进度确保乙方应当根据技术设计书要求确保测绘工程如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利可以进展。第十二条测绘成果的使用甲方允许乙方内部使用执行本合同所消费的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。第十三条转包未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或局部转包给第三方。第十四条测绘工程完成工期┌────┬────────┬─────────┬──────────┐│序号│测绘工程│完成时间│备注│├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││├────┼────────┼─────────┼──────────┤│││││└────┴────────┴─────────┴──────────┘全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。第十五条验收与争议乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,根据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监视检验站裁决。其费用由败诉方承当。第十六条权利约定对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的详细约定如下:_________。第十七条成果交付自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐│序号│成果名称│规格│数量│备注│├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤││││││└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。第十八条甲方违约责任1、合同签订后,由于甲方工程停顿而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权恳求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的30%,人民币_________元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_________%〔_________元〕向乙方偿付违约金。2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值〔_________元/日〕计算,同时工期顺延。3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承当顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的工程,否那么乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。5、_________。第十九条乙方违约责任1、合同签订后,如乙方擅自中途停顿或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承当赔偿责任。3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以到达质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求〔而又非甲方提供的图纸资料原因所致〕造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承当相应的法律责任〔由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责〕。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否那么,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。5、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%〔人民币_________元〕的违约金。6、_________。第二十条声明及保证甲方:1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续〔_________〕均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续〔_________〕均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第二十一条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料〔包括商业机密、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业机密〕予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。第二十二条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________〔书信、、电报、当面送交等〕方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_________。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相关责任。第二十三条合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内〔书面通知发出_________天内〕签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的局部。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否那么,由此造成对方的经济损失,由责任方承当。第二十四条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_________种方式解决:〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁;〔2〕依法向人民法院起诉。第二十五条不可抗力1、假如本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的才能,那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承当责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法意料或即使可意料到也不可防止且无法克制,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争〔不管曾否宣战〕、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。第二十六条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。第二十七条补充与附件本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第二十八条合同的效力1、本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。甲方〔盖章〕:_________乙方〔盖章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________委托代理人〔签字〕:_________委托代理人〔签字〕:_________签订地点:_________签订地点:__________________年____月____日_________年____月____日测绘合同书2023版合同编号:_________________甲方〔定作人〕:________________法定住址:______________________法定代表人:____________________职务:__________________________委托代理人:____________________身份证号码:____________________通讯地址:______________________邮政编码:______________________联络人:________________________:__________________________:__________________________帐号:______________________________:______________________乙方〔承揽人〕:________________法定住址:______________________法定代表人:____________________职务:__________________________委托代理人:____________________身份证号码:____________________通讯地址:______________________邮政编码:______________________联络人:________________________:__________________________:__________________________帐号:______________________________:______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。第一条测绘目的:_________。第二条测绘范围1、测区地点:_________2、面积:_________3、测区地理位置:_________第三条测绘内容1、测绘工程:_________2、工作量:_________第四条执行技术标准测绘技术标准按照国家和_________有关技术标准执行。序号标准名称标准代号标准等级其他技术标准:_________。第五条测绘工程费1、取费根据:国家公布的测绘产品价格标准。2、取费工程及预算工程总价款:序号工程名称工作量单价〔元〕合计〔元〕工程总价款:3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。4、_________。第六条结算方式1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算根据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。5、_________。第七条资料提供1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供应乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完好、准确,并承当由该等文件而引起的全部责任。测绘合同全文委托方〔甲方〕:合同编号:承揽方〔乙方〕:签订地点:根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条测绘范围〔包括测区地点、面积,测区地理位置等〕:第二条测绘内容〔包括测绘工程和工作量等〕:第三条执行技术标准:----------------------------|序号|标准名称|标准代号|标准等级||-----|------|------|------|||||||-----|------|------|------|||||||-----|------|------|------||||||----------------------------其它技术要求:第四条测绘工程费:1.取费根据:2.取费工程及工程总价款:---------------------------------|序|||单价|合计||号|项目名称|工作量|〔元〕|〔元〕||---|---------|-----|-----|-----||||||||---|---------|-----|-----|-----||||||||---|---------|-----|-----|-----||||||||-------------------------------||工程总价款:|---------------------------------第五条甲方的义务1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。第六条乙方的义务1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。2.自收到甲方对技术设计书同意施行的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘工程完成。第七条测绘工程完成工期-----------------------------|序|||||号|测绘项目|完成时间|备注||---|---------|------|------|||||||---|---------|------|------|||||||---|---------|------|------||||||-----------------------------全部成果应于___年__月__日前交甲方验收。第八条乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:第十条测绘工程费支付日期和方式1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币__元。2.___年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币__元。3.___年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币__元。4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。第十一条1.自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果〔见下表〕------------------------------------|序号|成果名称|规格|数量|时间||----|-----------|-----|-----|-----||||||||----|-----------|-----|-----|-----||||||||----|-----------|-----|-----|-----|||||||------------------------------------第十二条甲方违约责任1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停顿而终止合同时,甲方无权恳求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,那么甲方应支付工程总价款的100%。2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的工程,否那么乙方有权对因此造成的损失追究责任。第十三条乙方违约责任1.合同生效后,如乙方擅自中途停顿或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以到达质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求〔而又非甲方提供的图纸资料原因所致〕造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承当相应的法律责任〔由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责〕。4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否那么,甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。第十五条其它约定:第十六条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十七条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,假设达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。第十八条附那么1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。---------------------||单位地址:||单位地址:|||-------||-------||委|邮政编码:|承|邮政编码:|||-------||-------||托|电话:|揽|电话:|||-------||-------||方|开户银行:|方|开户银行:|||-------||-------|||银行帐号:||银行帐号:|---------------------委托方单位名称〔盖章〕承揽方单位名称〔盖章〕法定代表人法定代表人或委托代理人〔签字〕:或委托代理人〔签字〕:合同订立时间:年月日测绘合同范本以下是由推荐的测绘合同范本定作人〔甲方〕:________合同编号:________承揽人〔乙方〕:________签订地点:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护理职业规划课件
- 2026年江苏物理中考试题及答案
- 护理实践中的心理学
- 2026年小学五年级下册数学计算专项闯关检测卷含答案
- 2026年小学四年级下册语文看图想象创意写作卷含答案
- 2026年小学四年级上册语文段落书写规范达标卷含答案
- 2026年小学三年级上册阅读能力提升练习卷含答案
- 市政管网工程排水系统规划方案
- 施工电力供应保障方案
- 肝脓肿穿刺引流与抗生素临床路径
- 有限空间作业事故安全施救指南解读培训
- 面料跟单奖惩制度
- 2026年危化品经营单位安全管理人员考试题库及答案
- 2026年淮南师范学院单招综合素质考试模拟测试卷附答案
- 【《安全气囊气体发生器的结构设计案例》4500字】
- 2024版2026春新人教版数学二年级下册教学课件:第三单元 万以内数的认识(9课时合并)
- 蒸汽管道安装专项施工方案范本
- 2025年象屿集团财务岗面试题库及答案
- 法院法警的毕业论文
- 安全生产储能电站安全技术试题及答案
- 沪粤版物理八年级下册全册教案
评论
0/150
提交评论