《施工项目管理实务模拟》题目(200选40)答案

施工项目管理实务模拟练习题(200选40,判断、选择各抽20)一、判断题1。在经济法律关系主体中,公司董事长(法人代表)是法人。(X).法律事实是能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象。(V).违约是法律事实中的违法行为。(V)4。代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.(V)5。监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失，施工单位应当要求监理单位赔偿损失(建设单位赔偿)． (X).土地所有权(归国家所有)(使用权)可以进行抵押。(X)7。合同生效后,当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用在接收货币一方所在地履行确定。(V)附解除条件的合同,自条件成就时生效。(V)9。无效合同从被确认无效时(从一开始就无效)起就没有法律效力。(X)0。承包人在索赔意向通知提交后的14(28)天内递交正式的索赔报告。(X).工程建设合同纠纷的仲裁由施工单位(工地所在地)所在地的仲裁委员会仲裁.(X)12。工程设计招标的评标过程,主要考虑的因素是设计方案的优劣。(V)13。招标文件中投标须知是为了指导投标人正确报价。(V)14。工程建设监理招标的宗旨是对监理单位的服务能力的选择。（V）15。从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称施工总承包（全过程承包）（X）16。设计招标方式有公开招标、邀请招标。（V）TOC\o"1-5"\h\z.施工招标文件的内容一般不包括资格预审条件（招标人在发放招标文件前,对报名参加投标的申请人的各方面进行审查，并确定合格的投标人名单的过程。）。 （V）.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由承包人（建设单位）组织. （X）9.项目管理规划大纲为中标后编制项目管理实施规划提供依据. （V）0。在编制项目管理规划大纲，建筑业企业管理层应进行招标文件分析研究。（V）21。项目管理规划大纲应与招标文件的要求相一致。（V）22。施工准备工作必须在工程开工前全部完成。（施工前施工准备和施工后施工准备）（X）23.工程施工交底一般以书面形式进行，有签发人、审核人、接收人的签字,并作为施工技术资料保存，要列入工程技术档案。（V）24。工程施工交底必须在单位工程开工前进行（或分部分项工程）. （X）25．工程项目开工实行开工报告制度,具备工程开工条件（只满足了工地施工条件），提出了开工报告和开工报审表就可以开工了（施工许可证等）。（X）26。施工现场临时设施主要包括生产、生活、行政管理三方面,一般由建设单位（施工单位）负责。（X）.建筑物定位一般通过施工图纸设计中平面控制轴线和高程来确定建筑物的位置．（V）.施工现场道路的布置主要解决运输问题． （X）（V）9。工程施工交底是一项技术性很强的工作，是技术管理的一项重要制J度，对保证和提高工程质量至关重要。（V）0。施工项目管理规划大纲为编制投标文件提供资料和战略指导。(V)31。施工图纸会审(变更结算依据)作为与施工图具有同等法律效力的技术文件使用,并成为指导施工项目施工及进行施工项目结算的依据.(X)32．施工现场内已知一切地上、地下障碍物，都应在工程项目开工前拆除。 三(V)33。专题工地会议是解决施工过程中的专门问题、重大问题而召开的会议。 (V).施工组织设计是指导拟建工程施工全过程各项活动的技术、经济和组织全局性的综合性文件。(V)。施工组织设计就是施工项目管理规划.(X)36。施工方案的选择是施工组织设计的重要环节,是决定整个工程施工全局的关键。(V)37。在选择施工方案时应着重研究的内容是：确定施工起点流向，确定各分部分项工程施工顺序,选择主要分部分项工程的施工方法和适用的施工机械,确定流水施工组织.(V)38。施工起点流向是指拟建工程在平面上(或空间上)施工开始的部位和开展的方向。(X)39。不同类型建筑物的建造过程,有着不同的施工顺序;同一类型建筑物的建造过程,只有一种固定不变的施工顺序。(X)40。确定施工顺序应遵循“先地下后地上，先主体后围护，先结构后装修,先设备后土建”的原则。(X)41．确定施工顺序应符合施工工艺、施工组织、施工质量、安全施工的要求,还必须考虑选用的施工方法和当地的气候条件.(V)42.主体结构工程中间验收必须在装修后进行(砌筑过程中进行)。(X)43.选择施工方法应符合先进、合理、可行、经济、安全的要求. (V)44.横道图计划的左边是进度线，表示施工过程的起止时间、延续时间及相互搭接关系，以及整个施工项目的开工时间、完工时间和总工期。(X)45.计算工程量时，应与采用的施工方法相一致，以便计算的工程量与施工实际情况相符合。（J）46．当初排施工进度计划的总工期不符合合同规定工期要求,且相差较大时,有必要对已选定的施工方案进行重新研究修改与调整。（J）47.在施工项目的施工方案选定后（施工进度确定后），就可编制劳动力、主要材料、构件与半成品、施工机具等各项资源需要量计划。（X）.施工平面图设计中临时设施的布置,既要方便生产和生活，又要便于施工管理。 （J）.塔吊布置的最佳状况应使建筑物平面均在塔吊服务范围之内,尽量避免“死角”.（J）50.工程监理单位应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，与建设单位签订监理合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。（J）.质量控制是通过采取一系列的作业技术和活动对各个过程实施控制的.（J）2.建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在局限性（隐蔽性，局限性是工程特点）（X）.建筑行业实行经营资质管理和各类专业从业人员持证上岗制度是保证人员素质的重要管 理 措 施。（J）.在一定程度上，工程设计（工程施工）是形成实体质量的决定性环节。（X）55.工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。（J）56.监理单位单位属于自控主体,它是以法律、法规及合同为依据，对勘察设计（工程施工）的整个过程进行控制.（X）57.工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位.（J）58.监理单位（施工单位）在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。（X）59.质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节.（V）.对于现场所用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法,一般可分为三类，即:目测法、检测工具量测法以及试验法。 （V）.一般项目是指建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目. （X）（V）2.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程.（V）.建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 （V）.复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护、处理;洪水、地震、台风等不可抗力等属于社会环境因素。（X）.建设工程进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。（V）.网络图（横道图）也称甘特图,是美国人甘特（Gantt）在20世纪20年代提出的。由于其形象、直观,且易于编制和理解,因而长期以来被广泛应用于建设工程进度控制之中。（X）67.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。（V）.工艺参数主要是指在组织流水施工时,用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数,通常包括施工过程和流水强度两个参数.（ V ）.流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。（ V ）。网络图是由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形。一个网络图表示一项计划任务。（V）71.常用的进度比较方法有横道图、S曲线、香蕉曲线、前锋线和列表比较法.（V）.施工进度计划的调整方法主要有两种:一是通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期；二是通过改变某些工作间的逻辑关系来缩短工期。（V）.只要是与工程建设有关的单位（如政府部门、业主、设计单位、物资供应单位、资金贷款单位，以及运输、通讯、供电部门等）,其工作进度的拖后必将对施工进度产生影响。（V）74。坚持按基本建设程序办事，尽量采用进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”设计(边勘查、边设计、边施工).(X)75.所谓工期优化,是指网络计划的计算工期不满足要求工期时,通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。(V)76.如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延,而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时,通常可以采用下列手段进行处理:(1)拒绝签署付款凭证;(2)误期损失赔偿;( 3)取消承包资格。(V)77.所谓施工程序(建设程序)是指一项建设工程从设想、提出到决策,经过设计、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律。(X)78、施工计划是施工成本管理白主要任务之一(1、施工成本预测2、施工成本计划3、施工成本控制4、施工成本核算5、施工成本分析6、施工成本考核)。(X)79、施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案(V)80、施工成本考核是指施工项目完成后，对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将总造价的实际指标与成本计划进行对比和考核，评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩,并以此给以相应的奖励和处罚。 (X)81、影响施工项目成本变动的因素有两个方面,一是外部的属于市场经济的因素,二是内部的属于企业经营管理的因素.(V)82、编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标属于施工成本管理中的组织(经济)措施。(X)83、施工成本管理的措施中的技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施工成本管理目标偏差也有相当重要的作用。(V)84、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应的综合单价应由发包人(承包人)提出，经承包人(发包人)确认后作为结算的依据.(X)85、施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费和管理费(+利润、税金)。86、从原则上说,承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用. (V)87、施工项目沟通管理计划是项目管理工作中各组织和人员关系能否顺利协调、管理目标能否顺利实现的关键。(V)88、施工项目沟通协调主要包括组织内部、外部的人际沟通。(X)89、沟通渠道分正式和非正式两种,一种沟通渠道对应一种沟通模式(正式沟通渠道可分为四种:上行沟通、下行沟通、横向沟通和斜向沟通). (X)90、施工项目沟通管理计划应与项目管理的组织计划相协调。(V)91、实现有效的沟通，主要依赖于当事人具备的良好沟通技巧。(X)92、企业级施工安全事故应急救援预案是为施工企业制定的本企业发生的生产安全事故应急救援预案。(X)93、编制应急救援预案的目的是应对可能出现的事故进行应急救援,内容应与相应的可能事故的类型、等级、严重性等相适应. (V)94、危险因素指突发性、瞬间作用的因素，也指在一定时期内的慢性损害和累积作用的因素(这属于危害因素)。(X)95．起重伤害指从事各种起重作业时发生的机械伤害事故，包括上下驾驶室时发生的坠落伤害.(X)96、物体打击指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害,不包括因爆炸而引起的物体打击.(V)97、某工程施工过程中,由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失,施工单位应向业主索赔,以补偿自己损失。(X)98、业主或施工单位任何一方向另一方要求的赔偿,若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利.(V)99、索赔是一种合法的正当权利要求,不是无理争利。它是依据合同和法律的规定,向承担责任方索回不应该由自己承担的损失，这完全是合理合法的。(V)100、在工程施工中，索赔的目的只是补偿索赔方在经济上的损失（工期）。（X）二、单项选择题.工程建设是一个综合性极强的社会生产过程,任何一个项目都会涉及到多个经济主体,（D）是它们之间联系的纽带和桥梁。A.监理B.业主代表 C.项目经理D.合同.工程惯例是指建设工程市场中通常采用的做法，一般比较公平合理，如果合同中的规定或条款严重违反惯例,往往就违反了（ A）oA.公平合理原则B.市场交易规则 C.法律和法规 D.部门规章.根据我国法律法规的规定,下列法人和自然人中，不能作为建筑市场的主体的是（D）.A.业主 B.承包商 C.监理单位等中介机构 D.建筑师等专业人员.以下所列的各项中，不属于建设工程市场的客体的是（D）。A.各种各样的建筑物和构筑物 B.中介机构提供的咨询报告、咨询意见或其他服务C.各种商品化的资源要素，如资金、技术、信息和劳动力等 D.建设工程合同5.工程项目总承包合同签订后,（ C）可以订立分包合同。A.发包人与分包人 B.发包人与总承包人C.总承包人与分包人 D.分包人与总承包人和发包人.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面施工图纸会审作为与施工图具有同等法律效力的技术文件使用总数的三分之二。A.3A B.5人 C.7人 D.9A.《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（C）责任.A.一般 B.先后 C.连带 D.共同8.按照建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建筑安装工程费用项目组成为（B）.Ao直接费+间接费+计划利润+税金 B.直接费+间接费+利润+税金C.直接工程费+措施费+规费+企业管理费D.直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费9o民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（B）Ao言行要有法律根据 B.作出承诺C.语言规范 Do表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致10。中标人应当由（D）确定.A.评标委员会 B.招标代理机构 C.政府招投标办 D.招标人11。甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计,导致同时在现场施工的乙承包人受到损失.按照《合同法》的违约责任原则，乙承

包人的损失应（B）.A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B。 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D.直接要求甲承包人赔偿12.合同法律关系中的（A当事人。12.合同法律关系中的（A当事人。），是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的A。主体B.客体C。内容D。事实13。工程资金来源有（ D）A自筹资金A自筹资金B银行贷款 C发行债券D上述均是14.合同工期（包括春节）是指（ A）A日历天数 B工作天数A日历天数 B工作天数。合同价款一般是（A）A中标价B双方协议价.工程师一般是指（D）A.监理工程师B.业主代表C工作班数D以上均不是C标底价D报价的平均价。项目经理D.A和B。合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ A）。A.标的（物、权、行为） B.数量 C.质量 D。价款.与邀请招标相比,公开招标的最大优点是（ D ）。A.节省招标费用B.招标时间短Co减小合同履行过程中承包不违约的风险D。竞争激烈19、项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件,由（C）在投标之前编制的。A.业主 B。监理单位 C。建筑业企业管理层（施工单位） D。施工项目经理部20、（B）是施工准备工作的核心内容。A。施工现场准备工作 B。技术准备工作C。资源准备工作 D。季节性施工准备工作21、施工图纸会审一般由（C）组织并主持.A.监理单位 B.设计单位C。建设单位 D。施工单位22、做好“三通一平＂工作是施工现场准备工作的主要内容,其中“一平”是指（D）。A.道路平坦 B.抄平放线 C。资源平衡 D。平整场地23、建筑工程必须申请领取施工许可证方可开工建设,对于小型工程即工程投资总额在（D）万元以下的建筑工程，可以不申请领取施工许可证.A．100BA．100B。200C。50D.3024、建设行政主管部门对符合申请领取施工许可证条件的建设单位，在自收到申请之日起（B）个工作日内，领发施工许可证。A。7 B.15 Co20 D。3025、第一次工地会议是监理机构进程后,工程项目开工前,由（B）组织主持召开。A。监理单位 B.建设单位 C.施工单位 Do质量安全监督站26、施工现场内障碍物拆除一般由（C ）负责完成.A。施工单位 B。政府拆迁办 C。建设单位D。监理单位27、建设单位应当自领取施工许可证之日起（ B）内开工建设，既不开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证自行废止。A。一个月 B。三个月 C。六个月 D。十二个月8、工地例会是在工程项目施工过程中,由（C）主持定期召开的施工现场会议。A。业主驻现场代表 8。项目经理 C.总监理工程师D.总监代表29、结构工程中间验收一般由（B）组织主持召开。A.建设单位 B。施工单位 C.监理单位 D。质量安全监督站0、单位工程施工组织设计是以一个（B）为编制对象。A。建设项目 B。单位工程 C。分部工程 Do分项工程31、主体工程一般采用（A）的施工起点流向。人。自下而上 8。自上而下 。。自中而下，再自上而中 D。以上都可以32、高层现浇钢筋混凝土结构房屋的施工,按照房屋结构各部位不同的施工特点,一般可分为（B）施工阶段。Ao基础工程、主体工程、屋面及装修工程Bo±0oOO0以下工程、主体工程、围护工程、装饰工程C。基础工程、预制工程、结构安装工程、其他工程Do±0o000以下工程、主体工程、结构安装工程、其他工程33、高层现浇钢筋混凝土结构房屋室外装饰一般采用（B）施工顺序。人.自下而上 8°自上而下 。。自中而下，再自上而中Do自中而上，再自下而中34、超高层建筑的室内装饰工程，一般采用（C）施工顺序.人.自下而上 B.自上而下。自中而下，再自上而中口.自中而上，再自下而中35、高层现浇钢筋混凝土结构房屋室内装饰工程施工过程中，为了确保施工质量、施工安全和便于组织施工,应采用（B）施工顺序。人.自下而上8.自上而下 C。自中而下，再自上而中口.自中而上，再自下而中36、点式高层现浇钢筋混凝土结构房屋地下室施工时，要以安装模板、绑扎钢筋、浇混凝土三个施工过程为主采用(C)方式来组织施工。A.依次施工 B。平行施工 C。流水施工 D.搭接施工37、主体工程是高层现浇钢筋混凝土结构房屋的一个主要分部工程,其工程量大、占用施工工期长,所以一般情况下(D)方式来组织施工。A。依次施工 B.平行施工 C.搭接施工 D.流水施工38、网络图计划比横道图计划先进的主要特征是(A)A。能够明确表达各项工作之间相互依赖、相互制约的逻辑关系B。可以找出关键工作和关键线路C.可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D。直观易懂,便于理解39、某基础工程土方开挖，施工方案确定采用人工开挖，工程量为600m3,采用的劳动定额为5m3/工日，则完成此基础工程土方开挖所需的劳动量为( A)工日。A.120 B.30O0 C.595 D。60540、某工程外墙装饰有三种做法，其工程量分别为am2、bm2、cm2,采用的施工定额分别为dm2/工日、0工日/m2、fm2/工日，则此工程外墙装饰的综合时间定额为(只列出计算式)(C )工日/m2.A.(a+b+c)/(a/d+be+c/f) B。(a+b+c)/(a/d+b/e+c/f)C.(a/d+be+c/f)/(a+b+c) D。(a/d+b/e+c/f)/(a+b+c)41、某基础工程混凝土浇筑所需劳动量为600工日，每天采用三班制施工,每班安排工人20人,则此基础工程混凝土浇筑需要(A)天时间才能完成。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"A。10 Bo30 C。90 Do2042、某工程砌墙所需要的劳动量为810工日,要求在20天内完成,每天采用一班制施工,则每班至少安排工人(C )人．A.40 Bo40.5 C.41 D.4243、某基础工程施工,双代号网络计划如下图,该网络计划的关键线路是( A)。

基槽挖土1 基槽挖土2基槽挖土3基槽挖土1 基槽挖土2基槽挖土32养护养护A。①一②一④一⑨一⑩f(U)f⑫一⑬T15H6)B。①一②一③一⑤一⑥一⑪一⑫一(14)-(15)一⑯C。①一②一③一⑦一⑧一⑬一(15)一⑯D。①一②一④一⑨一⑩一⑭一(15)一⑯44、施工平面图设计，(C)的布置是施工现场全局的中心环节,必须首先予以考虑.A。施工道路 B.砂浆和混凝土搅拌站C。起重垂直运输机械设备 D.仓库和加工棚45、下列四种关于混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、石子、砂子布置方案中,(B)是正确合理的.A． B石子砂子石子砂子石子砂子石子砂子D砂子砂子石子砂子石子砂子砂子砂子石子砂子11 1 石子46。工程建设活动中,形成工程实体质量的决定性环节是(B )阶段。A。工程设计 B.工程施工 C。工程决策 D.工程竣工验收47。工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验,这说明工程质量具有(A)特点。A。隐蔽性 B。波动性 C.影响多样性 D。影响复杂性48.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持(A)的原则.A。以预防为主 B.以人为核心 C.质量第一 D。质量标准

49。施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给（A）。A。建设单位 B。监理单位 C.建设行政主管部门 D。工程质量监督机构50、施工方是工程施工质量的（B）.A.非主体 8.自控主体 C.监控主体 D.被监控主体1。为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系,自检体系中可不包括（B）.A.自检 B。抽检 Co交接检 D。专检52。施工过程中见证取样的试验室应是（D）.A。施工单位的试验室 B。 建设单位指定的试验室C。监理单位指定的试验室 D。与承包单位没有隶属关系的第三方试验室3。施工过程中，检验批的验收应由（D）组织。A。项目技术负责人B.建设单位现场代表 C。项目经理 D。专业监理工工程师54。影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人（Man）、材料（Material）、机械（Machine）、方法（Method）和环境（Environment）,简称为（A）因素。A。4M1E B. 3M1E C.5M1E D。2M1E55。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,最低保修期为（D）年。A。 3 B。 4 C.6 D。556.建设工程组织流水施工时,用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是（A ）。A。 施工段 B。流水强度 C。流水节拍 D.施工过程57。建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小间隔时间称为（B）.A.间歇时间B.流水步距 C.流水节拍汨。提前插入时间58.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（B ）。1 2 3 4 5 6 7X9M）II121314（周）■A。均为1■A。均为1周外.分别为3周和1周1011121314（周）C。均为3周汨。分别为4周和3周59。当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（A）。A.实际进度超前的时间 B。实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量 D.实际拖欠的任务量0。同一施工过程流水节拍相等，不同施工过程之间的流水节拍也相等的流水施工方式是（A）。A。等节奏流水施工B.异节奏流水施工 C。非节奏流水施工D。成倍节拍流水施工61．网络计划的表达形式是（C）。A．横道图 B。工艺流程图 C。网络图D。施工平面布置图62.双代号网络计划中，只表示前后相邻工作的逻辑关系，既不占用时间，也不耗用资源的虚拟的工作称为（C）.A。紧前工作 B。紧后工作 C.虚工作D。关键工作63．单位工程施工组织设计一般由施工单位的（C）负责编制。A。总工程师 B.工程项目主管工程师 。。项目经理Do质检员64.采用（A）组织方式，每天投入的资源较少,施工现场管理简单，便于组织和安排。A.依次施工 B。平行施工 C。流水施工 D。间隔施工65、根据成本信息和施工项目的具体情况,运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是（ C）。A.施工成本控制 B。 施工成本计划 C.施工成本预测 D.施工成本核算66、在施工过程中,对影响施工项目成本的各种因素加强管理,并采用各种有效措施加以纠正，这是（ A）。A.施工成本控制 B.施工成本计划 C.施工成本预测 D.施工成本核算67、（D）是指按照规定开支范围对施工费用进行归集,计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象,采用适当的方法,计算出该施工项目的总成本和单位成本。A.施工成本分析 B.施工成本考核 C.施工成本控制D.施工成本核算68。（A）是在成本形成过程中，对施工项目成本进行的对比评价和总结工作A.施工成本分析 B.施工成本考核 C.施工成本控制D.施工成本核算69．（A ）是指施工项目完成后,对施工项目成本形成中的各责任者，按施工项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核,评定施工项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩,并以此给以相应的奖励和处罚。A.施工成本考核 B.施工成本分析 C.施工成本控制 D.施工成本核算0.（D）不是《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法.A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行D.合同中已有适用于变更工程的价格,也可以参照类似的价格变更合同价款71。（B）是基于合同中没有或者有但不合适的情况而采取的一种方法。A.采用工程量清单的单价和价格 B.协商单价和价格C.由监理工程师做出决定 D.FIDIC合同条件下工程变更的估价72。工程变更一般不包括（D）A.设计变更 B.进度计划变更化 C.施工条件变更 D.资金变更73。（B ）是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理,表明其规律性.A.业务核算 B.统计核算 C.会计核算 D.成本核算74。编制施工项目沟通管理计划应由（B）组织编制.A.总工程师 B.项目经理 C。施工员 口。项目主管工程师75。施工项目组织内部、外部的人际沟通是指（D）之间的信息传递。人。项目 B.组织 C。工程任务 D。 个体人76。下列选项中，属于施工项目内部信息的是（A）。A。施工记录信息 B。监理规划 C。施工许可证 D.施工图纸77。项目各相关方共享的核心信息是（B）。A。工程概况信息 B。施工规范 C。 工程协调信息D。监理大纲78。项目经理部与各职能部门之间的沟通与协调,重点解决业务环节之间的矛盾，特别是对人力资源、技术、材料、设备、资金等重大问题，可通过（C ）方式研究解决。A.授权 B。电子媒体 C。工程例会 D。检查79。按事故的分级，直接经济损失5500万元的事故属于（C）。A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D。特别重大事故80。按照我国《企业伤亡事故分类》（GB6441—1986）标准规定，机械伤害不包括（B）引起的伤害.A.砂浆搅拌机 B.塔式起重机（起重伤害） C。钢筋调直机

D。反铲挖土机81。施工现场发生安全事故后,单位负责人接到安全事故报告后，应当于（A）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时 Bo2小时 C08小时 D024小时82。一般事故是指造成（B）的事故.（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。Ao死亡4人Bo重伤9人C。急性工业中毒11人 D。直接经济损失1200万元83。承包人在索赔事项发生后的（C）d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知.Ao14 Bo7 C.28 Do2184。下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（C）oA。承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C。工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可D.索赔意向通知发出后的14d（28）内，承包人必须向