广东粤剧艺术中心演艺大楼机电安装工程施工总承包

招标文件招标单位：广东粤剧院 ：广东宏茂建设监理有限公司 期：二〇一一年六月目录 3 (三)投标文件的编制 1.3.. (五)开标、评标、定标及合同签定 2..5.第二章开标、评标及定标办法 28 (二)开标评标办法程序和细则 3..3. 第四章投标文件格式 89第五章技术条件(工程建设标准) 105第六章图纸及勘察资料 109第七章工程量清单 110第八章招标控制价 111第一章投标须知声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-004-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。说说明与要求招标人(即发包人)：广东粤剧院招标代理：广东宏茂建设监理有限公司监理单位：广东粤剧艺术中心演艺大楼机电安装工程施工总承包广州市东风东路703号总建筑面积20209平方米(其中地下室3548平方米，地上16661平方米),1栋13层，地下室1层半。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包合格包括舞台机械、灯光音响、智能化工程、电梯、发电机、10kv电2011年7月27日计划开工，施工总期：100日历天。财政拨款详见本工程招标公告定义工程名称建设地点建设规模承包方式质量标准招标范围工期要求资金来源投标人资质等级及项目负责人等级要求条款号11234512项目123456789项目条款号资格审查方式报价以及单价和总价计算方式投标有效期投标担保领取招标文件及图纸踏勘现场招标答疑投标文件的组成投标文件份数投标文件的递交时间和地点开标时间和地点开标评标办法履约担保招标控制价保修期说明与要求执行180日历天(从投标截止之日计起)1收取方式：：由交易中心代收。2.投标担保额度：10万元(在招标过程中不可调整)。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。时间：自2011年_月_日起具备现场踏勘条件；方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在投标截止日期前10日4.进入到提问区域的密码为1234565.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。投标文件密封包封为1包(内含电子投标文件2套)。收件人：广东粤剧院。1.投标文件的递交时间：2011年月日时分至2011年月日时分。2.地点：广州建设工程交易中心室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。1.开标时间：2011年月日时分2.地点：广州建设工程交易中心室。否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。商务综合诚信评标法方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。为477074.25元,余泥渣土运输与排放费为0元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。量管理条例》规定说说明与要求组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由5人组成。本项目的企业综合诚信评价排名得分，以机电设备安装工程专业企名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。②不同专业资质组成联合体投标的，应在联合体协议书中明确联合体各方的分工，联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程的专业中，综合诚信评价排名得分最高的为准。该联合体的企业综合诚信评价排名得分以联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。③同时具有招标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专准的，8个专业(地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工企业)综合诚信评价排名之外的专业，不评标参考价的下浮率评标委员会人数企业综合诚信评价排名计分合同价款的调整办法条款号项目声明：本投标须知使用GZZB2010-004-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址：)下载查阅。条款号：11.2资格审查文件主要包括的内容：修改类型：修改原文：(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；现文：(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书； (适用于施工总承包招标项目)或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项 (适用于施工总承包招标项目)；原文：③《施工总承包单位安全总责承诺书》(适用于施工总承包招标项目)或遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书(适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目)。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列质、。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。原文：(9)投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件 (发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查)。(含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 (以下无正文) (一)总则本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义： (4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招议纪要和招标文件的澄清与修改文件。 标公告述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费。 (二)招标文件7.招标文件的组成和答疑会会议纪要：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件(工程建设标准)(另册)第六章图纸及勘察资料(另册)第七章工程量清单(另册)文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人(或委托招标代理机构)使用依法设立的电子认证服务提供者(广东省数字证书认证中心(GDCA))签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件，同时发布的还包括施工图纸、招标控制价。法有效的电子招标文件应具有招标人(或招标代理机构)的电子签名。8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件(包括招标图纸、清单、招标控制价)有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题递交给招标人或招标代理人，递交问题时一律不得网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站→进入“招标答疑”专间内点击“投标人问题列表”→输入密码(密码为：123456)进入到提问区域 无记名或匿名提出自己的问题以及查看所有的问题。站最后发布发出的答疑会议纪要为准。9.招标文件的澄清与修改截止时间7日前，招标人可对招标文件修改。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标 (三)投标文件的编制标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民11.2资格审查文件主要包括的内容： (1)投标申请公函； (2)《广州建设工程投标信息表》(格式见第四章)； 3)企业资质证书； (4)建筑施工企业安全生产许可证； 于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明； (6)项目负责人安全培训考核合格证(B类)； (7)企业类似工程业绩证明材料(设置业绩要求时选择此项)； (8)专职安全人员的施工安全考核证书(C类)。注：资格审查内容的(3)至(8)项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。11.3经济标主要包括的内容：11.3.1投标函部分： (1)企业法定代表人证明书； (2)投标人代表的法定代表人授权委托书； 四章)； (6)余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：①合法的余泥渣土运输单位[已在广州余泥管理政务网()公布的运输公司]及排放点；②施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目)或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目)；③《施工总承包单位安全总责承诺书》(适用于施工总承包招标项目)或遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书(适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目)。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 (7)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》(格式见 (8)列明主办单位的联合体工作协议(采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任)； (9)投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件(发票修市政公用工程需提供该项内容的证明文件)。11.3.2投标报价部分： (1)投标总报价说明； (2)工程量清单报价表(余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变)；其中列表明细如下：✓工程总价；✓编制说明；✓工程概况；✓工程项目投标价汇总表；✓单项工程投标价汇总表；✓单位工程投标价汇总表；✓分部分项工程报价表；✓措施项目清单与计价表(一)；✓措施项目清单与计价表(二)；✓其他项目清单与计价表；✓暂列金额明细表；✓材料设备暂估价明细表；✓专业工程暂估价明细表；✓计日工计价表；✓总承包服务计价表；✓规费和税金项目计算表；✓人工、主要材料设备、机械台班价格表 (3)综合单价分析表； (4)专业工程投标报价表(格式见第四章) (6)其它辅助说明资料。11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程11.4投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准(电子评标部分)交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表(如本招标文件要求单价分析表)。11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件电子签名工作。电子投标文件介质使用只读光盘CD-R光盘或U盘，所11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名。该电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律业工程投标报价表》外，投标文件的其他内容均以电子文件(纸质原件的扫描件)11.8投标文件应按上述编排的要求编制。如不按上述编排要求编制的，所引。12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无12项所规定的方式。投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费(措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。13.5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价)。13.5.4如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权13.6.6在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。15.1投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效作。度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的， (1)一级或以上资质的企业为人民币八十万元； (2)二级资质的企业为人民币六十万元； (3)三级资质的企业为人民币四十万元。证明。投标人凭收讫证明可参加交存期内进入广州建设工程交易中心招标的各项16.5委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设16.6由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程16.8投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其保；。 (四)投标文件的递交18.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装为一包，外包装本投18.3.1招标人的名称；18.4接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人19.1投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人19.2.1法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件；投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；未按招标文件要求密封和标志的；人代表未准时出席收标会或未按要求签到的；19.3.4在投标截止时，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件、《广州建设工程19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监按机密件集中封存在广州建20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前递交投标文件。标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法21.1招标人在本须知前附表第20项规定的投标截止时间以后收到的投标文22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以电子形式的文件补充、修改已递交的投标文件，或以书面形式通知招标人撤回已递交22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和修改”字样。22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报用记录。23.投标信息录入23.1.接收投标文件当天，招标人(或招标代理机构)应将《广州建设工程投广州建设工程交易中心交易服务系统中录入完毕。 (五)开标、评标、定标及合同签定详见第二章开标、评标及定标办法25.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒标、评标及定标办法28.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成规该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予31.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章益的行为；也包括投标人之间串通(在递交投标书之前或之后)，人为地使招标过消标资格。第二章开标、评标及定标办法定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-004-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址：)下载查阅。修改类型：增加现文：条款号：原文：修改类型：删除条款号：原文：现文：修改类型：修改注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 (以下无正文)项目开标、评标及定标办法 (一)总则34开标、评标及定标所依据的规则定》(七部委第12号令)；34.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号)；34.6《广州市建设工程招标投标管理办法》(穗建筑[2010]69号)办法规定》(穗建法[2005]161号)；件。35.1招标人按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标，并邀招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启，并视同该投标35.2按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；子投标文件造成无法满足资格审查及评标需35.5投标人没有按要求提供投标担保的，其投标文件由招标人作废标处理，目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从政府设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评36.2.4.1必须遵守评标纪律、不得泄密；36.2.4.2必须公正、不得循私；36.2.4.3必须科学、不得草率；36.2.4.4必须客观、不得带有成见；36.2.4.5必须平等、不得强加于人；、不得随意马虎。36.3评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不的现象。招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人可以确候选人为中标人。前款所列的情形的，招标人可以确定排名第如所有中标候选人均出现前款所列的情形， (二)开标评标办法程序和细则39.开标和评标程序：39.1检查电子投标文件的密封性后，导入全部投标文件；中通过摇珠机随机抽取；标；39.4确定计算评标参考价的排序(对投标报价位于[招标控制价×80%，招标5确定抽取计算评标参考价的排序的起点；行资格审查；39.8计算投标人总得分(投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重)，并按照投标人总得分高低确定评标排序，综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜得分折算；)，直至评出招的1-3名中标候选人；39.10评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评40.开标细则40.1开标由招标人主持；40.3细则40.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州建设工40.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身50时，40.7投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报审。41.资格审查及评标细则41.2评标委员会的组成：资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会41.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标。41.3.2在资格审查合格的投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人。若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。41.4.1资格审查采用电子化审查方式进行。评标委员会利用计算机系统对投41.4.2《资格审查表》中序号1-5项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查以开标当12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。41.4.3资格审查文件中全部符合附表五《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。41.4.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接认定为无效。资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，41.5计算投标人的报价得分考价投标报价的个数大于5个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按41.5.1.4的选取原则选取5个投标人的投标报价的算术平均值下浮X为评标参考投标报价的个数小于或等于5个时，直接取区间内的投标价的算术平均值下浮X环(即从起点——排序序号最大值——排序第1——起点循环)选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算(若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补)。50个时，先在排序前50名的投标报价中选取，选取方式以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环(即从起点——排序第50——排序第资格审查的投标报价参与评标参考价为止(若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补)。41.5.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价41.5.3投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考值均精确到“分”。41.6计算投标人的总得分(满分为100分)得分×综合诚信分权重的最后得分最高为20分)41.6.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定评标的先后排序。总得分相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州建设工程交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。注：企业的综合诚信评价排名以开标当天广州交易中心网站上公布的排名为准。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施41.7．1投标文件中没有任一种列于本办法附表六《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，：为准；高原则确定其最终报价；一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；41.8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；41.8.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；41.8.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并41.10资格审查合格的投标申请人少于五名或有效投标人少于三名的，应修NN+2名的，应修正招标方案，重新招标)附表一开标记录表开标地点：%招标控制价：月日时分 (元)序号投标人名称投标文件密封性标书递交是否成功法定代表人证书及授权委托书投标担保 (元)缴纳方式金额投标总报价 (元)安全文人工费工 (元)费 (元)余泥渣土运输排放费 (元)项目负责人(姓名/建造师的注册编号)投标投标信息文件表安全员 (姓名/安全考核证编号施工组织质量工期设计标准承诺书安全总责承诺投标书或遵人签守安全名确总责承认诺书的承诺招标人代表：招标代理机构代表：监管部门代表：交易中心代表：脑随机排序表计算评标参考价的排序起点号：随机排序号123456789单位名称报价(元)投标人签名确认随机排序号单位名称报价(元)投标人签名确认招标人代表：招标代理机构代表：监管部门代表：交易中心代表：附表二工程名称：汇总表序序号1234567得分投标单位权重%权重%总得分排名信誉得分报价得分总得分2.投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重；评委签名：日期：算术复核表工程名称：投标单位:元编号12……………n∑算术校核项目[单位工程1][单位工程2]……………[单位工程n]投标总报价修正前投标报价Br=|A-B|/A*100%终BA后报价与原报价的差额；当B≤A,R=0修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。日期：表工程名称：称原投标总报价(A)算术复核后投标总报价误差率 (B)(r=|A-B|/A*100%)评委签名：资格审查表工程名称：投投标单位评审内容投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全培训考核合格证(B类)(适用于选用注册建造师的)；专职安全人员具有施工安全考核证书(C类)。序号12345注：1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。日期：工程名称：不编制技术标书的投标文件有效性审查表序号123456789投标单位评审内容投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标信息表的不一致；未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；没有载明合法的余泥渣土运输单位及排放点；没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员(适用于施工总承包招标项目)；没有《施工总承包单位安全总责承诺书》(适用于施工总承包招标项目)；投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；投标总报价高于招标控制价的；投标总报价低于企业自身成本的；投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1%或以上误差的；存在串通投标情形(串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准)；无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；投标报价与其企业注册资本金的比值不满足《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第159号)的规定；(如有)16投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。投标人未建立企业诚信档案(A类IC卡)，或拟担任本工程项17目负责人不是本企业(IC卡)中的在册人员。(注：诚信档案 (A类IC卡)应在有效期内)18未签订联合体工作协议(适用于以联合体投标的需递交)注：1.本表使用GZZB2010-004-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。评委签名：第三章合同条款广东省建设工程标准施工合同广东粤剧院发包人： 承包人： 广东省建设厅制第一部分协议书发包人:(全称)广东粤剧院 承包人:(全称) 装工程施工总承包建设项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 平方米，地上16661平2.外电工程的报批、深化设计、确保方案通过、机电工程的安装、设备安装调4.电梯工程的深化设计、采购、安装调试、验收、报检；5.发电机工程的深化设计、采购、安装调试、验收、报检；6.第三主检测内容(验收前所有必须完成的检测内容项目，包括应由建设方组织的第三方检测)8.办理本项目所有工程报建和验收手续，包验收、包竣工资料收集整理、确保9.服从广东粤剧院艺术中心演艺大楼施工总承包单位的协调管理，配合总承包 规建证[2006]7509号 料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。 程目装修验收，对施工承包范围内所有工程包设计、包报建、包工、包料、包工期、包 总包配合服务费，经监理单位、建设单位审批同意后由承包方直接向总包单位支 付。承包方的合同价已经考虑了总包配合服务费。总包管理费由发包人直接支付给总 从年月日开始施工，至年月日竣工完成。实际开工日期以监理工程师下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工工日期为完成广东粤剧院艺术中心演艺大楼工程项目全部工程内容(包括所有专业工本项目作为专业承包工程，工期应完全配合和满足总承包人对项目总进度目标元； 工程发电机工程：舞台灯光音响工程：外电工程：其中：发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月日发包人承包人约定本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人：(公章)地址：法定代表人：发包人：(公章)地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：通用条款按《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)执行第三部分专用条款1.53所采用的书面形式包括：文书；√信件；√电报；√传真；√电子邮件；√其他：按通用条款√2.2(1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)特殊合同条款 (4)本合同专用条款 (5)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明 (6)本合同通用条款 (7)标准、规范及有关技术文件图纸等 (8)工程量清单 (9)投标文件及其附件 (10)合同附件(工程量质量保修书、机械及人员表等)4.2适用法律和法规4.3适用标准、规范5.1施工设计图纸由发包人提供5.2施工设计图纸由承包人提供件人及其他送达方式(2)视为送达的其他方式：7.5(1)指定分包工程：(2)分包工程价款的支付方式：13.1道路通行权和场外设施的约定：13.2场外施工道路的约定：13.4超大件和超重件运输的约定：14.2(1)专项批准事件的监理工程师：专项批准事件的建造师的：发包人完成下列工作的约定(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：本工程已具备施工条件；进入施工现场使用现状道路，施工所需的仓库、机具 材料堆放及加工所需场地和需要的临时设施用地等由承包人在投标阶段踏勘现场后 综合考虑，根据现场实际情况，由总承包人统一协调安排和管理，相关费用已考虑在 (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由总承包人提供，已 完成。水电接驳点后的管线由承包人负责完成；现场施工用水(排水)及用电管理由 (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通；使用现状道路； 投标人须进行现场踏勘，并充分考虑工地现状及外围市政道路的条件可能影响到工程 (5)办理有关所需证件的约定：施工许可证证和政府部门规定由发包人办理的 证件、批件在开工前办理完成。发包人提供有关资料、证明等，承包人协助办理完成。 (6)现场交验的时间：在承包人进场前5个工作日内在现场交验。 (8)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前五天内完成会审和设计交底，按 (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护工作的约定：由承包人负责协调，所产生的相关费用 人双方在此确认：a.上述所列工地施工条件最终以发包人交给承包人的工地状况为准，承包人应同件之间的任何差异而要求工期或费用上的索赔。c.无论承包人是否进行了上述现场踏勘工作，合同价款中均将被认为已包含有工工期或费用上的索赔。 标准与规范名称、图纸及技术要求的约定定√按合同通用条款规定期限支付。√√√按协议书所注明√√包人完成下列工作的约定 (1)承包人须按以下要求向总承包人提供相关计划、报表，由总承包人审批并度计划及管理范围内的专业工程进场计划、相关专业深化设计安排等；情况、存在问题、原因及拟采取的措施等，并提供工程进度照片、录像； (说明提前或拖延原因)(时间从上月21日至当月20日)；一式四份(时间从上月21日至当月20日)；E、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份(如果发生时)；F期工程进度款《资金使用反馈表》(时间从上备； (3)承包人自行搭建现场办公、生活和生产用房、设施，以及配套水电等。所根据现场情况自行安排(工地现场考虑并承担全部费用)。由此发生水电费。 (4)需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在 (5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前，承包人 (6)承包人应对施工场地及周围察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。 ：承包人必须服从总承包人的管理，须按发包人 (9)承包人采取的任何施工方案和技术措施，如需要经政府有关部门审查批准 物品、程序或资料，所有与该知识产权相关的费用(包含但不限于使用费)视为已包括。 其他工作：应无条件服从。符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备(如年检设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，视为承包人违c、对施工图、技术资料做认真的复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷包含在合同价款中，不另行增补。e、工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事f、承包人应按相关规定或协议及时向材料、劳务等分包人支付相应款项。因承g、承包人应保证工程资料整理与工程进度同步，并接受总承包人和监理工程师工人“平安卡”管理制度的通知》(粤建安函i、干扰与协调①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干②除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。 (12)双方约定承包人应做的其它工作：协助发包人和总承包人办理施工所需的各种批文、证件。 送 及时澄清问题，按要求补送相关资料。 (16)承包人在此承诺，其在合同文件签署前已充分了解了工地位置、土质、道路、储存空间、吊运、装卸限制及任何其它(并充分考虑外界市政道路运输上的各种 则承包人必须提前(保证发包人有充足的调查、审核、考察、内部审批时间)向发包 未按定位及任命的造价工程师(2)任命()为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址：联通讯地址：联系电话：传真号码：24.3(4)需要发包人批准的其他事项：涉及工程量增减、议价、索赔等一切有25.1承包人任命25.1承包人任命(通讯地址：联系电话：邮政编码：传真号码：26.1依法指定的分包人及其有关规定： (1)实施、完成任何永久工程的分包人：/ (2)提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：/ 28.1承包人提供履约担保的约定:承包人提供的履约保证金为中标价款的 10%。 (1)履约担保的金额：(大写)：(小写：)(2)提供履约担保的时间：√签√其他时间：(3)出具履约担保的银行：28.2履约担保退还时间的约定：28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额：(大写)：(小写：)(2)提供支付担保的时间签其他时间：(3)出具支付担保的银行：28.5履约担保退还时间的约定： 28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：见履约保函 31.1(4)不可抗力的其他情形：1)8级以上(含8级)的大风或台风。2)在连续24小时内所降雨量超过100毫米(含100毫米)；3)摄氏40度以上(含40度)的高温天气；4)摄氏-5度以下(含-5度)的严寒天气；或公布的数据为准。32.1发包人委托承包人办理保险事项有：××××××××款第31.1款的第(1)项；31.1款的第(2)项；31.1款的第(3)项；31.1款的第(4)项。32.8担保内容和责任等事项的约定：施工场所内自有人员未办理意外伤害及施工机械、设备未办理保险等，由此而引起的施工事故赔偿由承包人负全责。 33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款相关 规定执行 34.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令。××√√按合同通用条款规定的42天。36.1合同工程的工期约定为()天。(1)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。(2)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。 1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； (2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人的人为因素； (4)监理工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等； (7)发包人风险事件； 承包人提出顺延工期的要求，在客观条件使得承包人可以提前七天通知发包人38.1计划竣工日期： 42.1工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有 关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收 统一标准》(GB50300—2001)执行，承包方必须完成消防验收及各个专业工程都达 45.1安全文明施工的内容：45.5治安管理的约定：46.1施工控制网资料提交的时间：46.4测量放线误差的约定：人是否供应材料设备√发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：约定：除发包人另外采购的材料设备外，本工程中的承包人工作范围内的所有材料设备均由承包人按经过发包人最终确认的品牌及材料设备的监控，并不减免承包人对此应负的责任。 征得发包人书面同意的前提下，提供三家或以上的品牌(这些品牌的质量和档次必须品牌)供监理工程师、发包人审核后进行采购；相应的材 (3)本工程所用的一切材料、设备和技术必须符合合同文件所规定的种类及标的整理及档案移交规定》提供产品合格证明和检验报告。 (4)承包人应清楚了解其所用材料、设备及其供货单位的有关资料，并将相关质量认证(含3C认证)、维修责任和保修责任的承诺、保修期等各种方面的情况有清 不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验 (6)承包人要充分考虑到选用材料必须符合设计技术要求，不能降低材料选用 (7)承包人在选择材料设备时，如选择的材料设备涉及专利使用的费用，所产 (8)承包人应赔偿因其未清楚了解其所用材料、设备及其供货单位的有关资料 师 包人所选设备须符合招标文件技术要求、符合国家关于装修产品相关规定(包括但不限于产品3C强制认证、形式认可、强制检验等规定)。对于不符合规定序序号123456发包人指定品牌范围材料名称备注50.2(1)标准与规范或合同要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应在 (2)实施工程的一切材料、设备，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要 (3)在施工过程中，监理工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查， (4)发包人有权派人对承包人材料、设备采购、保管、领用等进行监控，并有查、检验，承包人必须接受并提供便利条件。 (5)承包人承诺：无论监理工程师或(和)发包人对材料、设备是否进行并通√×√×成：××××√合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划√竣工时间如下：(1)(工程名称)工程，计划竣工时间为，其范围包括：(2)(工程名称)工程，计划竣工时间为，其范围包括：58.11合同工程需在施工期运行的约定：59.6缺陷责任期的约定：63.1合同工程的暂列金额为/元。65.3非招标专业工程的暂估价金额为/元。66.1提前竣工奖的约定：约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是66.2误期赔偿费的约定：×√×√√××√×√√×67.1优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用；√没约定优质优价奖的，本款不适用；约定优质优价奖的等级：67.2优质优价奖的计提与支付：合同工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素：工程变更，导致综合单价调整的方法：√按以下方法调整：√ 人的书面确认。结算时由 承包人按招标文件中的结算原则重新编制工程结算书，送发包人及有关部门审查，确 定合同价款的增减。3、工程结算原则： 计算。 报价表》中有相应工程项目投标综合单价的，按投标综合单价结算；b.投标综合单价 内有相同的项目，只是主材变更的，则只调整主材价格，其他不变；c.工程量清单中 没有的工程项目，则作为新增项目(是否为新增项目由招标人确定)结算时按《广东 计价办法计算，原合同清单内有的人工、材料、机械沿用，没有材料价格在《广州建 设工程造价信息》的常用材料综合价中有对应的，按施工期间的综合价计算，其他材 料价格由建设单位、施工单位、监理单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等结 合市场行情进行确定。措施项目费不另计算，变更部分的下浮率按投标下浮率(投标 下浮率=(投标报价-最高限价)÷最高限价×100%)。 (3)施工期间出现主材价格变动较大的，若主材价格(即施工期间当季度《广州 地区建设工程常用材料综合价格》)对比投标时期《广州地区建设工程常用材料综合价格》(2011年第一季度)变更不超过10%的，主材价格不予调整；若主材价格(即施工期间当季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》)对比投标时期《广州地区 建设工程常用材料综合价格》(2011年第一季度)变更超过10%的，主材价格按施工期间的市场价格调整超出10%的部分价差。其他材料价格不予调整。 73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：√√按以下方法调整：总价包干的专业工程工程量不作调整，如发生工程变更则73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：按以下方法调整：75.3现场签证报告确认约定的时间：76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法√√物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下： a； b； (3)机械台班权重系数c为； (4)钢筋权重系数d为； 76.2调整合同价款日期招标工程的递交投标文件截止日期：招标工程的递交投标文件截止日期：非招标工程的合同订立时间：×√√××同期同类贷款利率。定√约定预付款的，预付款的金额为合同价扣除预留金的20%√79.2预付款支付申请的约定： (1)第一次支付：金额为工程预付款总额的50%。向发包人提交由中华人民共和国六大国有商业银行(即中国工商银行、中国农业银行、 中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行)开出的全额预付款银行保函后向发 (2)第二次支付：金额为工程预付款总额的50%。凭证(必须证明承包人已支出金额已不小于工程预付款总额)及资金使用计划，并经 (3)预付款银行保函应在预付款全部扣回之前保持有效，但其担保金额可随承包人返还的预付款金额而相应减少。79.4预付款抵扣方式√√其他方式：工程预付款应从工程进度款中逐月分期全部扣回。扣回的时间和次。80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定√√ 和抵扣方式××√√√×√√×√ (3)结算后甲方向乙方支付到结算审核价的95％，余款待质保期满后付清，若 甲方代缴乙方社保费用，则代缴费用在支付进度款时抵扣。 √√××本期间应支付或扣留(扣回)的其他款项： 82.1结算的程序和时限：不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：×84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额通用条款的规定，即按合同价款的通用条款的规定，即按合同价款的3％。√×√×按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为3%。其他方式：结算造价扣留。 85.1最终结清申请报告提交份数：提交期限：√× 争议调解或认定机构不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：向(仲裁机构)申请仲裁。向有管辖权的人民法院提起诉讼。91.1提供保密信息的期限：√不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同副本的份数(拾)，其中发包人(伍)份，承包人(伍)份。 (2)违反第81款约定而应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程进度 (1)承包人承担违约责任方式包括但不限于：人(含主管人员)的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次发包人交纳违约金人民币2万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次3万元，2次以上(不含本数)4万元/次。月发生的违约金向发包人缴纳完毕；否则发包人有权延迟该月工程进度款的拨付时常施工时，发包人可选择在下期工程款中抵扣或在履约保证金中扣除。 (2)工期延误方面的违约责任程合同价款的1‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工③承包人违反第58条约定造成工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按本合同专用条款66.2的规定向发包人支付违约金，并赔偿发包人0天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外， (3)工程质量方面的违约责任D、对于单宗或批次材料价值不高于10万元的(含10万元)，但累计抽检不合报验后，经监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题(如存在质量问题的部分次以上(不含本数)或连续发现2次以上(不含本数)质量控制点不合格的，承包人量保修的问题除外)，承包人必须在规定的担 (4)安全防护和文明施工方面的违约责任被曝光3次以上(含本数)的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除查③承包人违反第45条的约定，承包人因自身原因造成的重大安全事故(含工程按国家规定由行政主管部门处罚外，承包人应承担事故处理的所有责任和费用、赔偿发包人的一切损失，还应承担以下违约责任；B付违约金，违约金C向发包人支付违约金，D生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人支付违约金，承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失④发包人、监理工程师按照合同约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。包人的施工场地被评为不合格工地的，或采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，⑥承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工权根据其对后续施工的影响程度及损失给予罚款，最高罚款额为承包人结算价款的2％，所需费用及罚款从本合同结算款中扣除。施工目标的扣，罚承包人结算价款 (5)工程分包方面的违约责任①承包人违反第7条的约定，未经过发包人书面同意擅自分包工程或分包不符 承包人将本工程转包，发包人除立即单方解除合同并 (7)人员和设备投入不到位的违约责任理工程师将对照承包人的投标文件检查其备，则各阶段投入设备每少1台(套)，承包人承担一般违约责任一次，由此造成工 违约责任责 (1)由监理工程师提出书面意见报发包人，发包人审核后，出具书面警告给承 (2)承包人收到书面警告2天内，可向发包人提出书面意见，否则发包人将出给承包人； (3)书面警告和《违约责任通知书》于送达承包人时即生效； (4)书面警告和《违约责任通知书》的送达方式为下列任一种：①承包人或其项目经理签收；文件的承诺和合同原则将重新审定的施工图预算一式四份报造价工程师、发包人审、附件附件按《广东省建设工程标准施工合同》(2009版)执行第四章投标文件格式42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招是投一，文件内容(即扫描图片内容)要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每42.4投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。42.4.1投标人在填写《广州建设工程投标信息表》时，必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。42.4.2投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称投标函1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：陷。贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的 6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。合同文件的组成部分。广州建设工程施工招标投标书投标日期：年月日工程名称投标总报价(元)其中：人工费(元)其中：安全文明施工费(元) (元)投标总工期保修期限委派的安全员类似工程业绩项目名称及编码大写：小写：大写：小写：大写：小写：大写：小写：姓名建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号姓名安全考核证书 (C类)编号业绩项目名称业绩项目编码。2.本表所报的类似工程业绩项目名称及编码须与本企业在广州建设工程交易中心企业库记录的企业业绩的项目名称及编码相一致。评审时，类似工程业绩以投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息为准。投标人应尽量准确填写，填写不准确的，不被认定为资审不合格，但将影响评委会对投标人业绩的核查效率。3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容。123456789计名称投标报价(元)联合体各成员名称地基与基础工程建筑装修装饰工程建筑幕墙工程消防设施工程机电设备安装工程建筑智能化工程园林古建筑工程钢结构工程桥梁工程城市及道路照明工程城市园林绿化工程体育场地设施工程管道工程(市政管道)各成员承担工作内容的投标报价(元)注：1.本表的投标报价仅作为今后专业工程业绩入库的依据，不作为投标文件的评审内容。2.投标项目如涉及到本表所列的专业工程时，必须填写其报价。3.本表的投标报价指含所有税费后的报价。4.总承包招标时，投标人填写“投标报价”列即可。5.专