泥工班组工程劳务承包协议泥工高层

/施工班组承包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为保质按期完成工程施工任务，明确双方担当工程质量平安责任，甲、乙双方就泥工工程劳务施工承包事宜协商达成一样，订立本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：其次条工程承包范围：工程全部砌体工程（含全部砼预制、安装门窗过梁等）、现浇砼工程（含预制垫块）、内外墙面抹灰工程、外墙保温层、楼地面工程（含找平层、垫层、面层及全部公共部分地砖、墙面砖、电梯门套等）屋面工程、全部管道线路预留及抹灰、地坪的零星修补、清洁卫生等全部建设单位、甲方和施工图纸要求内容（经竣工验收合格为准）。并包含本班组全部材料的上下车堆码、施工现场水平及垂直运输、平安文明施工等。第三条工程总工期1．支配开工日期：年月日，支配完工日期：年月日，总日历天数天；（实际开工时间以建设单位供应开工令为准）2．承包工程主要节点工期：（开工令为准）±0.00下工程完成时间：年月日，日历天数天；±0.00上工程完成时间：年月日，日历天数天；承包范围内全部工程完成时间：年月日，总日历天数天。3．乙方应无条件执行甲方的进度支配支配（包括新调整的进度支配）。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到国家法律法规及验收规范合格要求第五条组成合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：1．本合同；2．本合同附件；3．本工程施工图纸、设计或建设单位修改、变更图纸和图纸会审记录内容及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清楚说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范：_设计要求及国家或地方现行验收规范_第七条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工支配、物资需用量支配表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2、依据施工现场质量管理目标及主要措施实行文明施工管理，不得违章指挥；统筹支配、协调解决施工现场各班组各工种的工作协作，保证工程顺当进行：对上岗操作人员进行技术交底，督促检查施工质量平安工作，刚好处理工程施工中出现的问题。3、负责和业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。4、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满足施工生产须要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥的人员依据项目部管理制度赐予惩处，情节严峻或有作奸犯科行为的予以清退。5、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料；组织原材料的供应工作，防止工程停工待料。6、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。7、帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条乙方责任和义务１、遵守国家的法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱惜等工作。听从发包方的管理，按图施工，发扬优良的职业道德，严格执行本合同，自负盈亏。2、严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到合格的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；依据业主或甲方的支配要求（包括调整后的支配），合理组织，科学支配作业支配，投入足够的人力、物力、保证工期；担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、为保证工程质量、平安、进度须要，乙方必需配备3－4个技术人员或施工员协作甲方做定位轴线、标高的测设及交接。4、保证完成工程任务所需的技术工人数量，如因人员数量不足，造成工程停工、窝工或推迟完成工程任务工期，除担当由于本工种造成项目部及其它各班组的全部损失外，另处以该班组完成工资额10%的罚款，由当月工资中扣除。5、技术工人必需按国家规定持证上岗，技工必需有职业技能操作证、特殊工种必需有特种作业操作证，持证率达到100%，遵守施工操作规范和文明施工准则。6、听从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱惜等方面的管理：接受甲方随时检查其质量、平安、设备、材料保管运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。7、必需听从项目部支配组织加班施工、夜间施工、雨天施工。8、平安施工文明施工，进场作业人员必需配戴平安帽，高空作业必需运用平安带及接受其它平安措施。照价赔偿损坏其他班组的劳动成果及设备设施费用。9、严格管理，杜绝质量平安事故的发生；担当施工过程中本班（组）工人违反质量平安操作规程造成质量平安事故的一切责任。10、做好施工场地四周建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品爱惜工作。因乙方责任造成损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。11、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥当保管、合理运用甲方供应应乙方运用的机具、周转材料及其他设施。12、乙方自行准备配置的平安帽、平安带等防护用品必需保证质量，不合格的劳动平安用品一律不准运用。乙方运用不合格产品，甲方有权购买合格产品，其费用由乙方担当。13、配备足够数量的、合格的砼振动器材及其它专用机械设备、电缆线等，保证满足施工须要。14、按国家政策规定和每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩处及责任后果；就近妥当支配务工人员吃、住、行等工作，并担当费用。15、进场施工人员要求身体健康、技术娴熟；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。16、甲方在资金短暂不到位、业主未能按时拔付工程款等特殊状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事、斗殴。17、违反甲方现场管理规定，无条件按项目部现场奖惩条例执行惩处。第九条环境爱惜、平安生产和文明施工1、甲方组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱惜以及公司相关制度等方面的教化；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工；每天上班前对现场操作工人进行班前技术、平安教化；细致落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产；随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。3、乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解。3．乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，实行一切可行的措施，爱惜现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条材料、设备供应和管理1．甲方供应应乙方运用的各种材料实行调拔制，乙方依据工程实际须要提出支配由甲方审核后向乙方供应。2．乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3．支配用料，节约用料，乙方应合理用料、留意节约。如材料运用造成奢侈或由于质量问题造成返工，其材料损失及其它损失费用按实计算，由乙方全部担当，并在当月工资款中扣除。第十一条承包方式、价格及包含的内容1．承包方式及承包价格：接受固定单价包干方式。本工程接受第项承包价格，第项备用参考。承包价格1项：完成全部工程内容按建设单位测绘面积112.00元/m2（经建设单位、监理单位及相关职能部门竣工验收合格为准）计算。以上单价包含全部承包内容竣工全部完成的费用，如某项承包内容依据甲方或建设单位要求未做，则该项人工费用按第2项计算扣除。承包价格2项：分项单价包干1）砖砌体工程承包单价元/m3；（本工程全部砖砌体）2）砼砌块工程承包单价元/m3；（本工程全部砼砌块砌体）3）混凝土工程承包单价元/m3；（本工程全部预制、现浇砼及垫块）4）外墙保温层承包单价元/m2；（本工程全部保温层）5）抹灰工程承包单价元/m2；（本工程全部抹灰）6）楼地面工程承包单价元/m2；（本工程全部楼地面工程项目）7）屋面工程承包单价元/m2；（本工程全部屋面工程项目）注：A.以上项目工程经建设单位、监理单位及相关职能部门竣工验收合格为准。B.以上项目单价包含全部零星修补、零星用工、清洁卫生及本班组全部材料的上下车堆码、施工现场水平及垂直运输、平安文明施工等费用。C.实际完工如有缺项，双方协商确定。2．承包价格所包含的内容：1）、含完成合同工程达到验收合格所需人工工资和国家及成都地区各项法律法规所规定的全部费用；（赶工费、夜间加班费及其它补助费等均包含在承包单价内）2）、含完成合同工程达到验收合格所需的全部零星材料、专用机械工具费用；3）、承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、退库；劳动爱惜用品费用（平安帽、平安带、手套等）；承包工程范围内的测量放线等费用。3．本合同单价为一次包干价格，在合同实施期间不因其它因素变更而调整变动。第十二条结算方法及付款方式1．每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2．甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为每月25日，支付上月结算款的80%。所承包工程完工后付结算款的80%，余款17%待所承包工程综合竣工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额扣除3%保修金,保修期2年后无保修事项全部支付；如有保修事项所发生费用由保修金内扣除）第十三条施工验收1．乙方应按本合同约定的质量标准施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收；甲方组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2．乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方必需按甲方的指令予以协作。如平安、质量、进度全部达到甲方要求后，奖金3.00元㎡第十四条工程保修1．保修范围、期限：所承包范围内全部项目保修期2年。2．保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。第十五条争议1．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2．发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱惜好已完工作成果；2．1单方违约导致合同确已无法履行，双方都有权终止合同；2．2调解要求停止合同工作，且为双方接受；2．3仲裁机构要求停止合同工作；2．4法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1．乙方向甲方缴纳合同履约保证金万元。2．合同履约保证金所含内容应包括本合同内所约定的各项内容，如：工期、质量、平安、环境爱惜、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪遵遵守法律律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除确定的金额；若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。3．本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不行抗力1．不行抗力的标准执行甲方和业主签订的合同，当甲方和业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2．不行抗力事务发生后，乙方应立刻通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3．因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。4．因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十九条违约责任1、甲、乙双方未履行本合同约定条款即为违约。由于一方违约造成本合同的解除或造成合同工程停建或缓建，违约方担当本合同总金额20%的违约金。2、甲方不按时（节假日除外）支付劳务费用，在逾期付款期间按应付款额的0.3‰支付滞纳金。3、乙方未按施工进度节点工期要求完成承包范围内工程内容，延期罚款按500－1000元/天计算，由工程承包劳务费中扣除。4．如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。5．因不行抗力或业主缘由造成合同解除、停建或缓建，乙方妥当