版工程劳务分包合同范本

集团劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础建设施工程劳务分包合同工程名称：**三项劳务发包人：北京市*******建筑工程有限责任公司劳务承包人：北京市建筑公司北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：北京市*******建筑工程有限责任公司（以下简称发包人）劳务作业承包人：北京市建筑公司（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：**7项工程之剩余工程2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：（1）、**7项工程剩余工程图纸所示全部内容，不包括降水、门窗、防水卷材涂料、吊顶、胶合板墙裙、矿棉吸音板墙、防静电活动地板、木质踢脚、窗帘盒制安、水磨石找平层面层、石材、塑料卷材楼地面、不锈钢栏杆扶手、外墙外保温、外墙腻子涂料、钢结构雨棚、通风消防设备安装。不包括123的围墙岗楼，不包括各项工程的水电安装工程，包括但不限于各项工程的预留线管、洞口，修补封堵，腻子涂料，预埋构件，钢筋加工等工作，以及为完成上述工作内容（含不包括项目）之土建配合工作。（2）、作为一个有经验的劳务承包人应十分清楚完成以上工程所需的人工（含辅助用工、配合用工）、中小型机械、工具、低值易耗材料及施工过程中各种风险因素等，均属本工程分包范围内。淋（冈3喉）、所有钢筋址混凝土结构工诊程，所有钢筋潮混凝土面（墙免面、柱面、梁云及顶板板面、北板底面）均需狗达到装修不抹崭灰的清水墙的交标准。矿（续4榜）、钢筋混凝涨土结构施工期姻间的所有结构孟、装修及安装绝工程的预埋件贡（含预留孔洞运）预留预埋，卡并保证其位置覆准确性。包括丝但不限于安装螺分项工程在主矮体结构施工时辨套管及孔洞的希预留预埋等工升作。祥（粥5轿）零、证计所有设备基础斧工程及水管井县的封堵，所有栋安装洞口的预生留和封堵。彩（蒸6锹）、土方开挖唇工程所需的人申工配合、钎探油、清槽、修理妄边坡、打钎拍厨底、室内、外山的回填土、脚渴手架的搭拆等弹工程。蹄（戴7咏）辉、态共装修工程，包瞎括但不限于：麦抹灰、楼地面昆的找平层、垫乖层以及水泥砂阀浆面层、墙地遵面的面砖层、吗门窗工程及机德电箱、盒、设输备的收口、填嘴缝、窗帘盒等客构件的油漆粉勾刷等图纸显示尽的所有内容。沫（酱8倾）、整个施工溜现场施工脚手翻架及安全防护巧、现场安全示显意、导向牌的也搭设及拆除，舍发包人提供相参关指导工作。羽外用施工脚手吴架负责提供外束装饰施工两个茶半月（以交接贞日期为准）沉的搭拆维护民服务。愤（宵9方）、承包人必爹须负责其施工郑范围内和生活君区范围内的现抵场整洁工作。颂保证使本工程您符合北京市政若府相关安全施池工、文明施工注、环境保护的辅要求。堤（派1课0馅）、按发包人纯管理制度及有晌关法律、章程方及法规等要求玻，及时完成发悼包人所需文件樱的报审工作，钻配合发包人办偏理相关文件及笋手续。遇（醋1白1谱）、配合发包杨人完成分包范松围内所有与发劲包人、建设单帜位、有关政府忌部门或单位要勿求的各种试验横。单（扁1喜2吗）、承包人负借责其分包范围湾内的工程保修先工作。保修期街限同发包人与窄建设单位签署狗的总承包合同旅中的约定。继（醋1遇3姿）、在本工程理竣工验收合格饰后，承包人责铺任内的所有设寒施（包括但不决限于发包人提刚供的各类设施币）由承包人负栏责拆除装卸车窑。按（更1欺4昂）、发包人有劲权根据工程的稀实际情况及建喜设单位的要求美，以及承包人煎在工期、质量降、配合方面的敏具体情况，调抽整承包人的承手包范围，承包耀人应无条件全条面接受。遇2.乓2神本合同劳务作擦业内容：城絮分包范围内的言劳务用工（指角开工至竣工验盛收合格）、临达时设施搭建及夜拆除用工、辅伟助用工、分包乔配合用工等分拖包方为完成本谣工程的所有用诉工；以及为完诵成该工程所需块的低值易耗材款料；中小型机庭械、工具边。冒伪（悠1年）、承包人应膨具备以下条件臣并向发包人提够供相应证件，屯以证明其本身士具备本分包工珠程的施工资质酸要求，凡承包明人故意隐瞒其峰施工资质致使泄分包工程的施暑工单位资质等盗级与发包人、烧建设单位及北擦京市政府的要蜂求不符，均视烛为承包人违约厕，由此造成的终违约责任均由诊承包人承担；校a尽、承包人必须纽是具有按建设剥部资质规定国捡家二级（包含肃二级）以上劳另务资质等级，焦注册资继金忧10勒0辉万元以上，有酿安全生产许可要证、农民工工染资保证金账户贷，同时，必须猴是独立法人资婶格的经济实体巨。并在合同签绘订前提供。迎b蛇、必须完成在植北京市登记注朝册并承担相应悲费用，满足当惊地政府相关规帖定。捕c鼓、．必须具有铲同类工程施工傲作业的经验。六(2腥)纽、鄙有按照发包人通归知的时间准时丈进场；咸(3年)乘、榜渗承包人应严格步按照发包人的功总体施工组织榴设计和方案进透行施工，未经路发包人代表同饮意，不得擅自召更改施工方案钢；苗(4撑)凶、福饲在发包人总体绕计划下按发包约人要求的格式固编制月度、周稼生产计宫划铲,跪每灰月钞1驳9叮日前上报次月装施工进度计值划掠,必经发包人审批扯后的施工进度教计划一旦下鸭达弟,吉必须保证全面演完驰成瓶;作裂每仅月辩1步9程日提供满足发喉包人格式要求在的当月形象进墨度统计、产值读统计报表；贩(5娘)责、承包人在施脾工中必须满足跟发包人工作的割要求，统一着谦装及完成发包战人关于企业形追象宣传要求的堂有关工作；自玉备符合发包人凉企业形象工作椒及安全要求的量安全帽、安全预绝缘手套等所恳有防护用品；脑承包人不得在鼓施工现场悬挂聋承包人自己的勺标语标牌，否截则按文明安全厉施工违约进行双处罚。肾(6浴)还、负责本分包赤工程现场成品祖保护工作，并益保证不损坏其城他施工方的已粱完成项目，如善有损坏，承包追人自费予以修坐复；咸(7牌)捧、苍芒负责对施工现钻场临设、建筑斯物及测绘控制内桩的保护工作肉；子(8巩)伞、承包人应负打责搭拆、整改屋各专业（结构白、装修、建筑常物外防护及外烫装修）使用的煌双排脚手架以溜及施工安全防疑护所要求的脚申手架；昼（崭9繁）、承包人负语责本工程所用耽的材料、半成再品、成品的二云次搬运、场内讲运输及装卸车醉的工作，其费鉴用已包含在合胞同价中，无论畜发生任何情况蛇均不做任何调股整；缸（系1私0鸟）、承包人必再须按发包人审择核通过（或发款包人制定）的板冬雨季施工方洁案进行施工，去负责冬雨季施岂工的防雨、防耀冻、保温等工怒作，其冬雨季望施工的措施必旷须保证工程质豪量；冬雨季施哨工所发生的全杰部人工费（包判含人工降效及扯抢工费等）、俭材料费、机械光机具费及仪器烧仪表使用费已铜包含在合同价医款内，无论发梦生任何情况均轻不做调整；承（负1度1糕）、承包人在施现场的管理人旺员必须具备较纽强的施工技术废水平和协调能两力、专业技能写等。承包人代江表及施工管理蔽人员应按发包肺人要求及时参俊加发包人组织苦召开的生产例辉会；夹（渔1基2震）、承包人现棋场管理及施工筹人员必须遵守跃国家及北京市流各项规定，无例条件接受标发包人现场管死理人员的所有耕合理指令，严轨格按照发包人惠所编制的现场凭管理制度及施相工方案执行，趴如因承包人拒姑绝合理指令或页拖延执行以及览不按照现场管荡理制度及施工跃方案执行，所寨造成的一切罚嫌款及后果均由妨承包人承担。拦（屿1滤3争）、承包人提湾供的各种施工犯设备及工具一者旦进入本工程筑施工现场，在栋分包工程的实墙施过程中应当东视为本工程财导产。未经发包拥人书面许可，水承包人不得自振行运出施工现拢场；但该施工设设备或工具在猴施工中确实闲谨置，在征得发破包人书面同意街后，承包人可陡以将其运出施误工现场。必须践认真按实做好授进出场登记，乓而且有专人负侵责。尽（抢1尚4旅）、为其他分忧包商提供放线稍参考点。那（架1嫁5鲜）、完成其他胶应由发包人负茧责的给建设单驴位专业承包商飘等提供的服务振及配合工作。川（报1废6源）、承包人所胖有与其自身的拘供应商（分包沫商）的经济纠焦纷或因承包人遮违反有关政府杜部门之规定而仅出现的任何问野题，其责任均著由承包人自身肤负担，应确保倘发包人免于连黑带责任；本合成同项下的债权撕、债务承包人盖不得转让，否更则转让无效。减（骡1燥7误）、承包人按寇照发包人的指位示在要求的进螺度内完成有关纵变更洽商工作滴，如承包人与晕发包人对变更孤洽商的估价发跃生争议，该争欧议并不构成承骑包人不完全或杠不按进度完成印该洽商变更的榆理由。此外，芒承包人亦不能私要求发包人需费对变更洽商的燃估价金额与承挤包人达成一致渔意见作为执行勺该变更洽商的叫条件。在任何三情况下承包人老不得以未满足镜商务条件为由尝而影响或拒绝伶工程的继续施改工。能（捷1玉8伸）、劳务作业撕全部内容经验侨收合格后，承测包人应当按照黑劳务分包合同己的约定及时将劈该劳务作业交谷付发包人，不赠得以双方存在廉争议为理由拒误绝将该劳务作排业交付发包人浊。凤3成、工程地点：状北京市门头沟芬区军庄镇东宪**萝村恼4串、蓄123糟主楼的剩余工伤程固定合同价抵款总额辅418177桥.87迹元；杨***崭的剩余工程固雹定合同价款总某额移251034幅.18王元；穿其他工程的合液同价款暂定为低135769阔0.71愈元；（人民币）烫5风、名分包工作期限袍开工日期：维2012丈劝年速5妖月男3继日让竣工日期：酒2012讽年躺7伪月品31轿日具总日历天数为蹲：娇90伟天激策5.笔1神统一执行发包尖人安排。狂根据发包人要掀求，承包人自蔽愿接受按节点瓶完成，如因承斤包人原因工期派延误，每一节厕点不能按规定狭时间完成，罚饰承包人伍仟元己；同时每延误育一天，承包人涂应承担工程结栋算总价万分之熟三的违约金。产5.赢2翅、因承包人自序身原因造成未假按约定的时间励完成工期总目仆标，承包人除情补偿发包人交野建设单位的罚额款外，每拖延寺一天还需向发灰包人支付壹万伸元的工期延误派罚款，在工程汤结算时扣除。戏5.涛3岩、由于承包人虎原因拖延工期贼造成发包人提息供的机械香材料饿不能按时退场在时，增加的租饺赁费用由承包梯人承担。小6吗、劳务作业人驾数：循满足工程需要薪。要7垂、组成本合同签的文件及优先君解释顺序如下寻：训（益1孤）本合同小；用理（宗2宝）中标通知书抓（如有）；愉（伙3施）投标书及其黑附件（如有）鹿；这（贸4剃）专用条款；桂（烟5讲）通用条款；魔（磁6骨）标准、规范满及有关技术文闭件；杠（痰7坦）图纸及工程简量清单；胜（蚊8停）合同履行过倦程中，发包人悬和承包人协商缴一致的其它书逆面文件；肤8螺、跃合同生效：掀本合同自发包熔人、承包人双讲方签字盖章后泄生效。蔽合同订立时间重：倡2012础年涌5甚月盲2模日狼发包人爹：园椒说（合同专用牧章仗风）垂地车歪测址：剥腥狐北京市西城区洗百万庄大街运**刘号闭收法定代表人：闷委托代理人：辱联系电话：窃承包人场：头葡蓄（合同专用易章巧蛛）屡 鲜住凯暗简址：专(贤劳务企业档案贿管理手册地桶址要)拒脱铃主疲愁塔法定代表人：战委托代理人：宫联系电话：浴源合同订立地点壳：烧北京市门头沟盆区军庄镇东亲**阳村况**惠7束项工程现场发礼包人项目部里******锄*证部链分夫丽括通滚处用宿刚条米阀款（略）滋第三部览分跪透族专条够苍用屋亲捎条址呀狗款述2她2繁、项目经理、沫施工队长及劳挡动力管理员：渣22.于1打发包人中标建胸造师（项目经遣理）为浓挥，职务：员伞瓣项目经冬理螺横，工程建造师戴（项目经理）互证书号。身份变证号码：蹦。委托权限：改负责日常施工候的管理、协调黄工作虑。发包人也可果委托址有现场签认用诵工、办理洽商尾变更手续的职仿权，人员如有洞变动，应提寄前冤7胆日书面通知承华包人。诞22.松2会承包人委派的来担任驻工地履走行本合同的负牛责人为，职务肃：泥经理赵，岗位证书号虾：，身份证号哲码：，委托权瓣限：乏全权负责桑，人员如有变侦动，应提义前亏7坟日书面通知发沿包人。承包人掉也可委托重处理全部施工盒事宜，人员如商有变动，应提畜前踏7罢日书面通知发冈包人。闸22.捆3景发包人现场劳激动力管理员犯，上岗证号越，职责为宪现场日常劳务局管理恢；承包人现场恳劳动力管理员乱，上岗证号悄，职责为诸:叫（现场劳务人绝员管理、管理闻考勤表、工资批表、劳动合同哈等劳务管理资剧料沙）爆阻。江22.师4甚承包人委派的俩分包合同价款寺收取负责人为鄙，身份证号码裁：，职务：，志联系电话：，榨在京住址：苹通州区永顺镇篇杨庄路发**摄号喂院疫3屋#托楼据201字，家庭住附址育胃通州区永顺镇第杨庄路昏**嚷号波院夏3徐#岂楼陆201突。23、图纸：桶发包人应在劳珠务分包工作开民工息7幕天前，向承包姿人出借施工图戴壹荣套供复印，复福印费用由承包絮人承担觉。24、材料：河24.牧1庸承包人应在接乳到图纸后役7昼断天内，向发包庆人提交材料、宴设备、构配件尤供应计划；经邪发包人确认后李，发包人应按汪供应计划要求柏的质量、品种蒙、规格、型号快、数量和供应逝时间等组织货谱源并及时交付鬼给承包人；需宋要承包人运输偿、卸车的，承填包人必须及时膜进行，费用已朋包含在承包人坛合同总价内。持发包人保证所柳提供的材料、趟设备机具、构产配件符合国家恭有关质量要求折，如质量、品询种、规格、型透号不符合要求轮，承包人应在钓验收时以书面搞形式提出，发妄包人负责更换聪或调整。殿24.口2逐承包人应妥善桌保管、合理使吴用发包人供应残的材料、设备周机具及构配件顿。因保管不善上发生丢失、损耕坏、失效等，材承包人应进行北赔偿，并承担逃因此造成的经养济损失。幻24.静3壤施工中由承包触人提供的低值侄易耗材料、工敢具用具玉包括但不限于艇以下内容：机械机具类：扬所有水平运输威机械、振捣器促（环保型）、供打夯机、电锤谢、台式电钻、勺手提式电钻、独电焊机及配套钞设备、空气压弊缩机、角向磨删光机、台式电浴踞、台式电刨玻、手提式电踞窃、手提式电刨鞭、切割机、潜御水泵及泵管、甘经纬仪、水准近仪、对讲机、判钢筋加工机械及、吸尘器、氧患气乙炔成套设孤备、倒链、滑棕轮、水钻、布迅料杆、翻斗车挤、搅拌机、云给石机、木工刨浩床、平刨、砂阔轮机、砂轮锯旬、千斤顶、扳静手、管钳、老纪虎钳、锯弓、才靠尺、弯管机酸、弯管器、套兴丝机等其他辅序助工具的日常金维修及保养。电器类：章现场临电电器扮发包人负责提悦供至二级配电凉箱，承包人包束干使用的是指烦二级配电箱以面下所包含的内缓容，主要有：筹干线支线电缆统、斥220法V眠插头恐、前220逗V跨流动箱辛、制220袜V胳流动箱配线宽、廊380聪V宅插头剩、傍380宰V录流动箱弟、猛380佛V寇流动箱线、低率压变压器鱼、县36富V凑警示照明线铃、帖36凶V疼及内12崖V给灯头、镝灯、屯碘钨灯线、防慧雨式灯具、防学雨式灯线、手良把灯线、万用骂表、手电筒、鱼充电应急灯、才漏电保护器及拳地下室低压照爪明等相关小型喇施工电气具。金与机电配套的灾辅助材料系统引：损电锤及电钻钻券头、振捣器配全件、碘钨灯管朵、防雨式灯管垄、邪36筒V敏及吼12摊V坡灯泡、氧气、耀乙炔、油麻、命焊锡、焊锡膏亿、塑料胶布、的黑胶布、汽油衡、焊条（剂）秩、锯片、刀片裙、砂轮片、云而石机片、面罩监、镜片、焊枪狸、割枪、灯泡队、电池、扳牙宁、柴油、机油条。众消耗性材料系阴统：圣火烧丝、钢筋庸丝头保护帽、新镀锌铁丝、圆晋钉、脱模剂、萄彩条布、支模棵用海绵条、胶通带、钢丝刷、湾混凝土保温所番需的草帘被、船钢模板保温材另料、塑料布、押测温管及温度凡计、塑料套管川、垫块、安全封帽、安全带、茫水桶、橡胶水威管、背式喷雾势器、手推车、证架子车、灰斗骄、铁铲、手持姐电动工具、锹终、镐、灰刀、骨灰盆、灰槽、睁钢丝（板）网讨、砂纸、砂布运、剪刀、大绳撞、雨衣、雨鞋愿、雨伞、棉丝蜡、大小扫帚、泉墩布、钢卷尺油、石笔、粉笔棚、锤子、改锥碧、扳手、钢丝消钳、螺丝刀、由墨斗、食堂厨寒具、水平尺、胞水平管、水平根仪、油刷、滚品筒、排笔、钢统丝绳及卡子、耐各种螺丝、现辩场临电电工工煎具及临电消耗炸性用品、其它揪劳保山用品；铅油；霞线麻；生料带例；钢锯条；管捏道保护膜；胶锻带；作业区、哀生活区、办公怀区维护维修用既阀门、管件及逝水龙头；郑如有电气工程订按图施工时，场发包人提供：传穿线管、接线岔盒、镀锌扁钢群（圆钢除）厚、电缆桥架（币线槽）、电线正（缆）粱、散降灯具、开关、浩插座、配电箱工（柜）。其他尸电气工程所需锯材料由承包人款自备袍。迹送庭分包方自备的伙中小型机械机呆具及低值易耗生材料包括且不描限于以上内容掏。施工图纸未爽明确标示的低辱值易耗材料，剖均由分包方供龙应。杯24.收4巧、发包人将工北程所需主要材跟料仆按茎200愉1标《北京市建设济工程预算定额饺》含量负责采揪购供应到施工闲现场后，由承典包人负责保存描、保管，损坏马、灭失的风险衬由承包人承担更，以满足施工档需要。承包人逼必须按发包人带要求的时间上挤报材料使用计赵划，不按时上炮报或漏报材料意计划，影响的撇工期和造成人拢员窝工及机械寄停滞均由承包程人自行负责。傍24.止5言、发包人供应视的材料实行材餐料定额消耗包本干的办法，戴按递200映1销《北京市建设顶工程预算定额大》消耗用量提理供材料，超出杂定额消耗部分沾的费用由承包适人全部承担，笑从承包人结算贼工程款中扣除堵。材料进入现笨场采取双管双粒控，如承包人久现场人员不参竞与验收，所造曲成的材料浪费宋全部费用均由秃承包人承担，依由发包人从承估包人当月工程位进度款及最终沿结算款中扣除蔑。访24.股7殿、竖屋本工程钢筋连偶接采用机械连村接、绑扎连接联，机械连接的艇套筒由发包人揉按照图纸抽筋绩单数量提供，站由承包人负责拒保管使用，机昏械连接所需的斑加工接头、套化丝、连接等工膨作由承包人负拐责。对于承包欣人使用机械连洋接套筒数量，民超出定额损耗呆量部分由承包厚人负责。榴24.再8参、钢筋：本工朵程结构工程所辰使用的钢筋数节量，发包人按振照图纸抽筋量削提供，如果本状工程合同图纸设范围内的钢筋铅使用数量超出督定额损耗量的暖规定，超出部闷分的钢筋材料妨价款由承包人迎承担，发包人秩将按照市场价端格从承包人结记算工程款中扣亡除。盏24.切9矿、混凝土：本亮工程结构工程咽所需的混凝土章由发包人按照常实际施工图纸距中构件的净量拾提供，不计算降损耗也不扣除外构件中钢筋所匀占的体积。在东实际施工中，摔承包人负责混艳凝土使用量的脸控制，混凝土雪供应的申请计断划由承包人负补责。如果承包仰人使用混凝土跪的数量超出定笨额损耗量的规自定，超出部分记混凝土价款由笑承包人承担。唇24.1劈0把、骂迅本工程结构、哄装修、安装工唉程承包范围内夹施工所需的辅差料、低值易耗软材料、均中小型机具、耽工具用具均由禾承包人负责承筑担，已包含在爬承包人的分包因价格之内，任西何情况下不得趋调整。材料的处使用必须符合春发包人编制且店经过建设单位脸和监理单位审耍核通过的施工暑组织设计及单阅项施工方案、削工期进度、发询包人相关材料戏使用制度及北这京市相关规定反的要求，进场劣前由发包人组旬织建设单位、窃监理单位、承凡包人共同验收奶，验收合格后望方可使用。未抛经验收合格的趟材料一律不得谨使用到本工程恭。否则，发包眨人有权按照相期关规定给予责片任方经济处罚征，并追究其违哗约责任。施工仰过程中的损耗寿、损坏、保管叔、维护等均由贷承包人负责。婚24.1违1帮、承包人应采浇取有效措施保队证其提供的所肾有材料、设备键及工具等处于史良好状态，必禁须符合北京市劣关于材料、机匪械、工具的安祸全使用要求。促由于承包人所剥提供的材料、达机械设备、工段具质量原因对振工程安全、质伙量、进度造成言的一切损失由撤承包人承担。紧承包人在采购师材料（设备）帝前，按规定向量发包人提供合题格证明，应将熟材料的合格资蝇料、（设备）尾供应商之相关固资料（产品样丙品、产品说明答书及技术参数列、工程应用实咽例、施工方案见等）以书面形径式报发包人审环批，待得到发聚包人的书面确职认后方可采购疮，否则，其采竟购的材料（设裹备）视为不合初格产品，不得沃投入使用。任赢何因承包人违妇反此款的规定奔导致或引起的漫所有损失由承彩包人承担。恼24.1崖2庄、本工程冬季衫施工期间，发式包人负责提供昆冬季施工所需树的冬施外加剂擦，其他的所有戚材料如混凝土吐保温所需的草鸦帘被、钢模板法保温材料、塑兔料布等以及其醒他冬季及雨季赌施工所必须采快取的措施由承敌包人负责，承年包人负责按照祥发包人雨季及引冬季施工方案镰的要求进行施盏工。巨24.1乳3纺、本分包工程固塔吊、龙门架居、脚手架、相障应基础由承包赶人负责施工（话包括人工挖运饭土方、基础的抚施工及拆除）展，辅助材料等起均由承包人负脚责。懂24.1扑4杏、本工程发包睬人提供的临建析、临水、临电凳等临时设施在耀整个合同履约钥期间（具体时余间按照合同的区规定）均由承月包人无偿负责互保管、保护、飞维护、维修、怖整改、拆除，眼承包人也必须痰按照发包人的源要求完成。承肢包人须保证整第个施工期间的桑临建、临水、份临电等临时设凯施的正常工作类、使用，满足雷施工的需要。絮出现任何损坏签、损耗、丢失定等情况由承包贷人照价赔偿并孝予以修复如初影。事24.1个5戏、发包人提供绢大门警卫及公姿共区域、建设遥单位、监理、重发包人办公室颤、生活区摆设泡的消防设施，帖由承包人负责广保管，丢失及谢损坏照价赔偿若，但承包人的洗材料保匙管区、施工区幕、自身作业范盯围内的消防保历卫及自身作业课所需的灭火器维等其他消防设竹施由承包人负分责。福24.1弓6巡、承包人自行堂采购的材料、罚机械、机具自崖负盈亏，但其疏数量和质量必涉须符合要求并龄满足工程需要偷。采购前应得影到发包人认可帝，否则一律不发得用于本工程府，由此造成的栏一切费用由承衰包人承担。如镜承包人采购的退材料、机械、哑机具不能满足皇现场正常施工馆、质量、安全著要求时，发包土人有权自行采枝购，费用由承应包人承担。跳24.1晚7镇、发包人提供碑的材料，如承贺包人丢失、损些坏，按市场价按在承包人工程某结算时扣除，士返工材料承包旦人自负。耻24.1塘8尿、如果按本分国包合同协议条木款规定，应由浙承包人应当提伞供的各种资源举或服务，但承显包人没有能力证或其自有的资糊源不符合分包姨合同的要求时进，承包人优先味租赁或使用发藏包人材料平台芦提供的资源或典服务，费用按独发包人的有关画规定执行，并扇在工程进度款妹中扣除；皇24.1骂9钢、若承包人不此能及时提供由剃其负责的中小斗型机械机具、炼低值易耗材料料导致工期延误注时，发包人将挂直接采购提供轿，发生的费用归在市场价格基舰础上立加木20俭%酒给予购买，转棕给承包人，并繁在支付劳务费朴中陆续扣除。黎24.2权0凑、生活区、办矮公区的用电由纤承包人负责按蓄发包人要求挂蓄表，承包人保架管及维护，发绣包人每月计量君，其费用列入译工程款结算扣魂除。施工期间悦仪表发现损坏狭或计量不准等洪情况，发包人虚将以该工程的冻建筑面积每平璃米炸6逼元收取，作为滴承包人生活用研电费用，并从魔结算中一次性顷扣除。筹24.2吉1对、本工程生活及区、办公区内痛垃圾桶、打扫简卫生用具等由炸承包人自备。倒24.2状2脆发包人提供的冶木方，承包人默按质照克5轮%绑以内的损耗使落用后，将剩余兄量接好，码放垦整齐；发包人赚提供的板材，馋承包人按矛照薯40碍%絮以内的损耗使类用后，将剩余再量拔钉码放整杆齐；超出以上昆损耗量，由承街包人按购置价雾补偿差价。侵2雹5债、质量标准：招本工程应当达惧到质量评定跳真合智格尺四等级。达到此遥标准，发包人蹲将按照累壹万贰刚仟会元扒标准予以奖励段；未达到此标富准，发包人将站按照益晋3伤元满/m2堂建筑面积滨标准予以处罚注。茫承包人保证工隐程质量满足上译述要求，且施郑工中严格执行反工贯程居“台样板扭制捡”宽和爱“泛三检锐制给”字；承包人在施粘工中须认真按没中华人民共和返国施工技术及芽验收规范、国书家有关规程、辛图集、玉标准和法规要赛求、本工程的拾施工图纸要求粱、北京市优质矿工程的要求施扇工，以达到建均设单位、监理含、发包人要求膝。如果施工图挂纸、发包人指云令和国家及当你地政府施工技笔术及验收规范旋、规程、图集突、标准、法规步等之间有不一哭致或差异的地曲方，承包人应着以质量要求较植高者为标准施思工。匹2肠6亚、安全文明施障工标准：枣本工程安全文杀明施工要求达顶到：式承包人应杜绝估重大安全事故爆，死亡事故率鸟为零，重伤事乒故为零；轻伤羡频率小妙于竞1仍鹊‰静；无重大机械时伤亡事故；无半食物中毒事故父；无火警事故昏发生。达到北葱京建工集团的郊规定要默求锐冰。虏达到此标准，泉发包人将按照武壹万贰锡仟元贸标准予以奖励偷；未达到此标收准，发包人将身按照稍3驶元描/m残2饲建筑面积雾标准予以处罚倍。趟26.滔1猛、承包人于在姻建期间必须按嘉照废“五北京市安全文纸明工缘地导”铁要求施工。胁26.脾2柔、尤其不得进岂行非法宗教活塔动或未经公安换部门批准擅自凉上街游行等不秒利于社会治安猛的活动，造成敲的不良影响及拳后果由承包人真承担并赔偿。倚26.待3秆、承包人须严劫格执羊行鸽ISO140救0劣1亚环境管理体系具标准英、野OHSA18马00帅1膀职业安全卫生羽管理体系标准牧、残中华人民共和亿国建设部巨《爸建认办签[2005]性8绝9秆号镇》文项目清单杀要求。陪26.剥4修、承包人须遵滋守发包人现场涌有关职业安全肾卫生与环境管排理的各项管理锈规定，并制定棕相关的环境、棚职业安全卫生卫管理保证措施盈，经发包人审冠核后实施。汗26.更5是、承包人负责围组织所属员工梳接红受街ISO140以0贺1统环境管理耗、炼OHSA18耗00次1捉职业安全卫生模管理知识的教迹育培训。龄26.罗6领、承包人应严邮格贯彻执行发夜包人关于施工档技术管理、现捷场防护、施工翻用电、机械、星化学危险品管割理、消防防护垮及保护女工等命各项安全生产爪规章制度和管板理方式。沈26.荣7俗、承包人设置尝专人负责现场幼的文明施工管抚理、安全管理络、保卫、现场付环境卫生及后晋勤管理。为创阶建北京市安全便文明施工标准辫，承包人应随斗时服从发包人赛分派专人负责窗现场环境卫生宰等零星工作。寸如承包人不能则达到发包人要植求，发包人有途权另行安排队胡伍完成，其费教用从合同结算渡价中扣减。挠26.理8杨、环境保护：呈a疤、承包人必须藏遵守国家及北讲京市政府有关设扰民、噪音控惰制及文明施工规的有关规定，有并且承担因违激反上述规定而促导致的一切责荷任和费用。解b铃、在建筑施工见中，承包人须湾采取有效措施秋，防止噪声超主标或机械漏油量污染环境；杜辨绝敲击等人为摄噪音，使用机肤械要定期进行赴噪音检测；对买于不符合要求娱的机械要及时闭采取措施；木史工棚要封闭，萝以减少噪声、俯粉尘的排放；予c扯、承包人须采妖取必要措施保喷护施工现场周抓围的环境和施徐工现场的环境蛇，在施工中若捷遇古树、文物叙要按照《北京埋市古树名木保事护管理条例》撞和《中华人民投共和国文物保庙护法》执行，斧严禁对自然环委境造成破坏；唤d循、改劳承包人设置于应现场的办公室即、食堂、宿舍钥、仓库等，须废严格按发包人惑的要求做好环砖境保护，生活阔区应遵守《北骗京市外地务工嫂人员食宿基本吹标准》加强节馋水节电管理，怀食堂废水先经日隔油处理，再亲向外排放，并嫩按要求进行废登水监测；唤e都、亭痰承包人在施工料中应保证施工仁、生活及办公恶废弃物得到有陷效控制与管理认，本会着傍“段节约资源，减鹰少环境污绢染贸”到的原则，确保陷废弃物处理后夫不对环境造成扩污染；贴f秋、承包人负责赢处理本工程施奇工及生活中产注生的废弃物，寻必须执行国家训、北京市政府逼和发包人有关罪环境管理规定刑，严格按照规委定进行分类处退理，最大限度西的回收利用并祖及时清运；琴g河、承包人负责裕处理的废弃物昂，发包人有权约监督、跟踪检裂查承包人废弃援物处理情况。排如承包人在处友理过程中对环逮境造成污染，渣发包人有权另积行委托第三方阀进行废弃物处肌理，发生费用妥由承包人承担装，发包人保留漂其他处罚措施敌的权利；蛛h载、脚削现场材料应按姨照发包人的施涉工平面布置图挽指定的位置整是齐堆放，且承迎包人使用的生聋活设施应保持浸整洁和卫生；艇i半、承包人如违燕反上述规定造忙成环境破坏及耕发包人损失，次由承包人承担哑全部责任、损叨失、赔偿。乌26.态9般、安全生产：植a井、承包人熟悉我并能自觉遵守更执行建设部的晕《建设工程施进工现场管理规追定》、《北京盈市〈建设工程谈施工现场管理瓦规定〉实施细仅则》、《北京喊市施工现场管辆理问题性质的移认定及处罚规各定》、《北京岸市建筑施工现划场安全防护基坛本标准》、《喷施工现场临时范用电安全技术恶规范》及其他才中华人民共和虏国国家和政府惊（含地方政府真）、行业主管代部门颁布实施斩的有关安全生著产的法律、法疯规及各项规定的，积极参加各甜种促进安全生骤产的活动；史b挥、承包人必须街执行发包人总早体工程施工组舍织设计和安全巡技术管理制度德、方案。承包认人编制的单项用作业安全防护骆措施，必须报蛇发包人审批，峰改变原方案必衫须重新报批；摧c益、承包人须执兽行安全技术交道底制度和班长膨班前安全讲话堤制度，并负责嫂跟班检查制度酱；略d描、承包人必须增执行安全教育我培训持证上岗瓶制度：烟d.四1够承包人项目经伙理、主管生产抖经理、技术负茂责人须接受培段训、考试合格轰后办理分包单拜位安全资格审迈查认可证和安污全施工许可证僻；舰d.挎2浪承包人的工长诸、技术员、机核械、物资部门样负责人须接受声培训，参加发消包人组织的安拐全年审考试，胖合格者办理《坛安全资格生产妙证书》，持证介上岗；玻d.惑3拨承包人一般工捷人入场一律接动受三级安全教猎育，考试合格想取矛得拘“跌安全资格上岗触证巧”葛方准进入现场乎施工。如果承股包人的人员需键要变化，必须续提叔前搅5睛天将人员变化侨计划上报发包饶人批准后方可沫实施；层d.托4丛承包人的特种斜作业人员的配恩置必须满足施拉工需要，并持炒有效证件持证帮上岗；踩d.避5熊承包人必须执碍行周一安全活辅动一小时制度洒。招e征、承包人必须兔执行安全生产齿检查制度：滨e.搬1驾承包人必须接挡受发包人或发经包人上级主管技部门组织的各悟种安全生产检超查；占e.俱2识承包人必须接婶受政府行业建洋设单位主管部旗门及劳动部门鸽的安全生产检览查；役e.确3牛承包人必须自渗行建立安全生某产定期检查制战度并严格贯彻寨实施；清e.枕4狡承包人必须设任专职安全管理刺人员实施日常搞检查，督促检支查工长、班长钓的跟班检查和呀班组的自检制量度；蠢e.炒5北承包人必须严宇格执行检查整诚改各项规章制备度，对发包人糖所发出的安全怀整改通知，承脑包人应在发包熊人指定的期限辞内派人整改完子毕；如发包人辟发现承包人在势接到发包人安振全整改通知后嫩在指定的期限壤内仍然未予整购改或整改不符净合发包人要求般，发包人有权禽给予承包惜人塑50稼0亏元报～朴200绘0果元的罚款。炉f最、承包人必须致执行验收表和批施工变化后的纱交接检验收制骄度；胞g滴、承包人必须填执行安全防护怎设施、设备验章收制度：珍g.浊1柏承包人施工用承机械设备必须吩是国家正规厂艰家产品。且机雷械性能良好、仿安全防护装置坝灵敏可靠，有蠢有效的备案手险续。智g.商2晋承包人的中小打型机械设备和民一般防护设施剂执行自检后报翁发包人经理部当验收；佩g.且3方承包人的大型渴防护设施等须温申报发包人接恒受专职部门（羽公司级）的专喜业验收。在施灯工过程中严格表遵守发包人的你各项安全制度悼及现场指令，科否则发包人有愁权对承包人进筛行经济处罚；述g.推4防承包人必须按核规定提供设备血的技术数据、扩防护装置技术皆特性、设备履趣历档案及防护消设施支搭（安漏装）方案，其辫中方案必须满姜足国家及北京集市政府相关规布定狼；鱼巴h舰、承包人必须地执行重要劳动斤用品认定厂家谎、认定产品的竹采购制度；替i蹦、施工现场范虽围内的一切安巾全防护设施（帐包括周边的变击压器、高压线受围护），均由爽承包人负责，舱如安全网、安傻全标志、安全仓防护栏杆等，宵保证安全而采推取的加强措施絮，承包人必须瞒保证投入确保吹安全施工。弃j退、承包人必须杜执行个人劳动跨防护用品定期舒定量供应制度扰；疯k盐、承包人必须晓严肃执行员工刚因工伤亡报告夹制度：搭l腹、食品安全：披承包人必须抓裤好自身食堂卫燕生管理，严禁寺给职工食用腐命烂变质食品，苹在本工程施工惯期，必须保证瞎无食物中毒现个象发生，否则目，发生的一切球后果由承包人奸自负。俱m撑、食堂采用的职灶具必须带安烂全阀等安全保代护装置。本现史场严禁使用煤梳碳、木材、和傲擅自用电取暖额，承包人应做狮好对自有职饰工吩“志防煤气中毒和宪触电伤忽亡轰”买教育，保证本论工程无煤气中茄毒和触电事故务发生，否则，兽发生的一切后喜果由承包人自拍负。睡n处、承包人必须桑教育并约束员侵工严格遵守施民工现场安全管侄理规定。怖o番、对于承包人固在施工中的安眼全隐患，在发厨包人多次（小恢于泛3搏次）发出指令现要求更改，而爬承包人拒不执余行的情况下，凤发包人有权勒剂令承包人停工怨整顿，由此而苍发生的一切经轻济、工期损失藏均由承包人承秋担，并赔偿发委包人的所有损最失。栋p冶、承包人要强管化安全意识，役抓好安全生产猫和杜绝一切事朵故发生，施工虑中造成工程、畏财产、人身伤宁害（包括第三奖者人身伤亡和港财产损失）均糟由承包人承担物责任及所发生回的一切费用。侨出现安全事故业，要按规定保呢护现场并立即辰上报，不得私婚自隐瞒。并按岛政府有关部门妖的要求处理。阅q视、事故处理：蚕q.1接搞发生重大伤亡劣及其他安全事泪故，发包人应索按有关规定立申即上报有关部害门，同时滋按国家有关法扯律、行政法规圈对事故进行处焦理。春q.刊2尤承包人要积极岩配合发包人做鼓好事故处理工周作，及伤亡人徐员家属的安抚秀工作，避免过积激行为的发生姿。踪q.恨3驻由于承包人不项能落实安全施心工方案或不服知从发包人安全菌施工管理所造质成的安全事故坛责任由承包人楼承担。谱26.10脑傻消防保卫：理a猎、规崭承包人必须遵潮守国家的有关剃法律、法规及笨建设部、北京懂市政府、北京柳市建委颁发的才有关治安、消缎防、交通安全爸管理规定。承获包人应严格按昏发包人消防保令卫制度及发包驾人施工现场消浓防保卫的特殊部要求组织施工哑，并接受发包绕人的安全检查北；对发包人所墙签发隐患整改询通知，承包人宴须在发包人指基定的期限内立框即整改完毕，植逾期不改或整古改不符合要求第，发包人有权时按规定对承包吃人进行经济处类罚；紫b欢、发包人负责梁编制消防管理响方案，承包人困必须遵照执行穷，承包人负责死安装并确保消同防器材，满足趴消防要求及北馅京市有关消防剧管理的各项规腰定。吼c昆、承包人组织情建立义务消防棚队，人员不少吐于继1结0风人，并进行专保门训练，一旦槐遇有火灾时，司并能够积极完塑成火灾报警、景启动水泵房、株扑救等一系列锐工作，确保将秘火灾消灭在萌背芽状态。兔d行、承包人严格淹执行动火证管微理制度、易燃汤易爆物品管理杆制度、电气焊菌作业规程等各奇类管理规定，磨消除各类火灾秘隐患。骤e坏、承包人必须粉设专职消防管高理人处员师2幅名负责消防管牢理工作。决f碗、巡筋承包人需配备肌专职保卫人员播负责本单位及叠施工现场保卫果工作；舞g醉、昌允凡由于承包人奥管理及自身防逃范措施不力或狸承包人工人责窝任造成的案件愿、火灾、交通妹事故（含施工辰现场内）等灾主害事故、事故幕经济责任、事喜故法律责任及零事故善后处理耀由承包人独自漫承担，因此给昏发包人造成的罗经济损失由承苗包人负责赔偿文，发包人保留辽对其进行经济寒索赔的权利。某2变8暑、本合同价款瘦核算规则及构互成方式赢28.1膜123密主楼的剩余工尼程和硬***碎的剩余工程，苏合同价款采用虫第酬（慎1太）种方式计算渡；其他菌工程的合同价葬款采用下列第斩欠鲁（夹3伙）挺妙种方式计算：然（锅1肥）固定合同价纱款宣；讨盲（乡2忙）工种工日单像价；萄（拜3耀）综合工日单振价；亩（停4贿）建筑面积综孤合单价；遇（岁5尘）分部分项、归工程量清单固忙定综合单价。造28.是2道分包合同价款渔包含以下内容踩：隔骗完成施工分包素范围图纸所示渴全部分包工作扑内容的工人工作资、冬雨施费锁、防护用具费胡、二次搬运费佩及材料装卸费嫌、中小型机具柱费、工具的租玻赁费用、手使恳工具费、辅助翅材料费用、办咸理各种手续的把费用、劳保统也筹费用、劳动惨保护费用、管搬理费用、各项慎保险费用、临奸设费用、文明要施工及环保费残用、利润、税片金（含营业税腊、城市维护建围设税、教育费丑附加等）及政得策性规定的全坛部应缴费孙用榨思。评28.3乘合同价款采用油“疗（扎3伍）综合工日单助价透”值计算的工程，畏执糠行齐200遗1榨北京预算定额随，价格如下：舒建筑工日执行勺固定单乡价呼8虽6姥元，装饰工日倘执行固定单僻价作8燕9惯元，以人工费阁为取费基数考香虑全费用综合友管理费洪率炼26%热，不再单独计欺取规费、利润权税金等，结算行时单价及取费透不再调整。杆合同价款采恩用损“匆（脉1忘）固定合同价篇款垄”货计算的工程，裹合同价款即为蒸结算价款，工煎程结算时价款树不再调增。听A宝、承包人自愿暮将规费、现场文经费、管理费哥、甲供材保管柴费、利润、风苹险、安全文明吹施工等措施项蓝目清单费、其雄他项目清单费歪用等考虑在合稍同的全费用综贫合费率内，在胃结算时不再单穷独计取。饺B仆、承包人已经借仔细审核图纸幻、认真勘察并武充分考虑现场痛条件，充分考停虑施工期间可毁能出现的政策酱、施工环境和防市场的变化影叠响，已将施工吹措施、文明施偏工等以上所有沾因素，反映到椅合同总酷（单）银价中，结算时敲不予调整。合研同总蜂（单）删价中，包含措尿施项目人工费朴，包含的措施反项目参照本合窑同中承包人的倒承包范围、工储作内容、责任走义务以及《建握设工程工程量趋清单计价规范顶GB505肢00-200暖8定电》忧中桨“喷通用措施项目昨一览衰表代”俗、桃“丛附抱录肾”塌。上述合同价菌款包括但不限脸于以下工作内贩容及费用：贴（派1肚）合同总幸（单）克价是承包人为愧完成本工程承辣包范围内的施票工任务所需的市所有费用，为惑固定价格，承四包人不以任何姓理由要求变更萝。合同总陈（单）覆价包括但不限复于：工人工资微、政府收费、跨交通费用、奖巩金、津贴、管思理费、利润、息风险及与雇用检工人难相关的其它费胜用和与工程有第关的零星用工田。以下用工不语再单独计取，旨已包含在综合拒工日单价内：花安全文明施工灿用工、验收实摩验用工、成品应保护用工、冬鸭雨季施工增加更用工、超高降愚效费用、赶工贸费、钢筋场内原运输用工、中哈小型机械操作瓜、保卫、与其炼他专业配合、衣场内二次倒运朵等增加用工。燃（揪2浴）各种手持工胞具、机具、照悦明大小灯具、铁水准仪、经纬极仪、测量工具颂包括在合同其涝他机具费中；扬（俗3嗓）现场临时用摸电日常维修、撇零配件、管理敲费用（应包括锦总箱、塔吊、女卷扬机等专用晨配电箱、闸箱铃及主电缆的基薯础、放置、铺勿设、线路连接柔及维护和保管胃费用），由承割包人负责，费派用含在合同总溜价内。兽（娇4浩）风险价格：岗合同价款采息用躬“雷（愁1毕）固定合同价般款撞”姥计算的工程，逆不引起建筑面唯积变化的设计派变更、洽商，构合同价款不做穗调整，引起建劳筑面积变化的坐设计变更、洽腹商，承包人参摸照本合同价格融内容报送价格运，经发包人审贞核确认后执行励结算。在施工鱼过程中除发包搏人可根据实际啄需要提出变更连外不再进行现弯场签证。杆（润5缸）合同总霞（单）超价已充分考虑苏现场实际情况寒，由此造成费国用增减，均由侨承包人负责。皇二次场地倒运娃、施工现场与拉室内建筑垃圾抱清理及外运费妇、厕所清理费郊等均含在合同语总牙（单）冒价中。承包人卧在施工过程中叶，应听从发包阶人现场管理人核员的要求、指希令等。如承包票人不遵照发包识人现场管理人独员的相关指令芝，则发包人有刊权对承包人进怪行经济处罚，鹰每次不少于洗500必元。罚款及违味约金由承包人联用现金支付。倘（切6架）建设单位或车发包人另行分茶包工程，承包宫人应按发包人乓的指令，无偿议提供脚手架搭坊拆等配合（包屿括但不限于提冶供足够的无障确碍的工作面，控道路畅通，配娇合用工、临时昂用电、用水设员施、成品保护每等必要的施工也条件）。如承桂包人不能积极省配合，发包人赚有权安排其他攀队伍完成，由救此所发生的一伐切费用均在承济包人工程款中卡扣除。苏（钩7关）施工期间与使工程施工有关主的所有零星用吴工，如场内所泰有物资的装卸妇、运输及验收深、场地清洁及什覆盖费、垃圾播场内清运、现卵场的材料倒运掠、码放、试验呀用工、中小型感机械操作用工货、垂直运输机诸械配合用工、罢测量放线配合叙用工、租赁钢般管、扣件、模黄板的维修及刷保漆、安全及文所明施工用工、替成品保护用工倒、看楼用工、蕉与其他单位配凤合用工等，现剥场内其他不可循预见因素造成尖的增加人工费陈的风险，均包功含在合同总劲（单）倒价内，现场内魄不再签署任何倦零星用工。施午工过程中，承葛包人对现场零决用工不袄能按照合同的托约定执行，发味包人有权安排租其他施工队伍远完成此项工作纷，其费用按合渠同中相应价款煌的两倍在支付声承包人进度款丑时扣除。加（壶8仁）所有应由承修包人交纳的行袖政事业性费用边、人身意外伤羡害保险、人员诱进出场的证件场办理（暂住证蕉、现场出入证旬等）和相关手胁续费用及其它跑费用均由承包腥人承担，如由吼发包人代交，躺从结算付款中早扣除承包人此锹项费用。它（俯9剂）在施工期间伴无偿提供所有考堵洞、修补（止含建设单位单辣独发包、土建捷专业分包和安屠装专业分包等容）。肾（穿1咽0越）砼施工缝所坐有辅材及人工酱，二次结构施荷工所需的全部呀预留（预植）登用工费用含在鹅合同总价内。简（阳1铅1冷）承包人无偿央提供至或少声2修名专职值安保卫卫人员，配合滥发包人的保卫嫂人员，一起管漆理现场安全。遵无偿提供现场错打扫卫生专职主人岭员间2刘人（负责施工秋现场、道路、赢门前、办公区遍、生活区的卫民生）和主体工骤程楼内卫生专屋职人毫员阀2何人（负责楼内美材料堆放）。观如不满足总承扑包人要求，总染承包人有权另逢雇扰6育人，每人按吸120竟元石/胃天，待结算时挨从承包人价款揉中扣除。叫C搭、本工程发包乌人负责临设的衔范围为：偿（件1尺）现场作业区穗临时用电电源势，发包人只负钳责提供到水平气二级配电箱。邻（席2唯）现场作业区设临时用水水源刻由发包人提供序至楼层主干管败（含消火栓及雀消防箱）以及和楼层主排水干散管；茫（封3需）现场生活区尿、办公区临时野用房、道路砼风硬化、用水、席用电设施由发棚包人根据发包系人技术部方案终提供。澡对于发包人负散责的临水临电怀临建范围，发借包人负责提供骆施工所需的主源要材料，承包叹人负责按发包培人要求施工完巴成，施工费用蒙按遇照烤200圾1权北京市建设工惹程预算定额单墙独结算，固定痰工日综合单价葛85随元，其他机具园费、其他材料斥费执行定额价猜格，所有相关漂费用一共计刑取劫26暑%嫩取费。葛发包人负责临略设范围之外的候本合同所有临功时设施由承包云人负责，合同粱履约期间全部糟费用均含在合巷同总价内。禁D挎、如在施工过璃程中不论任何炕工种人员不能贸满足施工需要浪或发包人的要俗求，发包人以差书面形式通知依承包人，三日墓内仍不能满足瞒施工需要的，蕉承包人自愿接努受发包人另院找施工人员进姐场施工，所发桂生的费用在承当包人结算中双避倍扣除。待28.1贞0肾施工中确认的甘零工快全费用综合馋单价为密120摇元秃/旅工日渗，不再取税费价。尊施工期间承包特人有能力做好材劳动力调配，仍不再计取钓停工、窝工密费用。成2爬9食、分包合同价终款结算及支付扯方式：检29.滔1佳施工过程中，陆发包人、承包组人应当在每极月眉2宁0外日前对上月完营成劳务作业量朗及应支付的劳销务分包合同价余款予以书面确窑认，书面确认洽时限自发包人惊收到承包人报康送的书面资料枣之日起计算，碗最长不得超寿过桃2鹰0核日。书面确认演后，双方约定拌采取以下言29.1越.1坚方式结算支付睁分包合同价款趟：座29.1.加1香发包人每月向填分包方支付劳壶务人员基本工译资每接人捞130天0疏元洗/黄月，但总额不眠超过当月确认登的劳务作业量指。工程最终结符算雀后后3歪个月内发包人慰付款忽至倘95脱%屈，结算款俱的兆5槐％作为质保金展，质保金在工悬程质保期满隶后简3刊0秆日内无息付清炼。承包人须在犯发包人付款前芳提供合规发票侧、收款证明等果发包人要求提山交的手续。棍29.悦2涂竣工结算时间裕：承包人按时李完成以上约定敲的所有工程内糖容，经发包人掏、设计单位、睁监理工程师、剩建设单位、质遮检站五方验收熔工程达到合同豆约定的质量标夫准，且发包人镇在与建设单位受方办理完结算命后的一个月内勒和承包人办理向工程竣工结算护。堵29.疑3吹结算资料：透（豪1趋）编制依据：套承包人依据发泰包人提供的本霜工程施工图纸死、合同资料、刻现场签认资料长编制结算资料洪。番（擦2枣）承包人按发伍包人书面通知贱的时间向发包灾人递交经授权肿委托人签字或苦盖章的完整结湾算资料，该结防算资料必须包盗括结算汇总表末、结算书、工逮程量计算书、逗有效的书面设述计变更、洽商师由生产、商务盒人员和项目经隆理同时签认的案现场签证资料租（原件）等发居包人要求的纸蛋质和电子版资担料。发包人在棕收到结算资料搂后进行核实，铸给予确认并办兆理分包工程结避算手续。芒（稀3常）结算资料必仗须置用似A奇4剧纸张统一打印午。肤（熔4枝）承包人在工括程结算时应提透供分析计算稿担，承包人因变路更、洽商、图桌纸增量等工作灶内容增加的费匆用，申报必须栽客观合理。工蒜程结算审减额信超过申报克额昼5予%满的，超出部分锋费用蝇按希20疼%呢进行违约处罚粱，从结算款中枝扣除心。威套3拣0谱、违约责任：葛30.座2文承包人违约责强任：情30.2.额1瘦承包人因自身赖原因延期交工球的，每延误一啊日，应向发包脆人支付违约金创5000锐狂元，最高不超蜘过合同总金额挑的些5耕%五。表30.2.自2眯承包人施工质刘量不符合本合煌同约定的质量哭标准，承包人搂应向发包人支孟付违约金粥1000躺0若元，最高不超蔬过合同总金额票的篮5颜%露。发包人可以秘要求承包人整絮改，承包人因智自身原因无法精完成的，发包它人可以委派其销他劳务企业完植成，产生的费监用由承包人承钥担。揪30.2.耻3读承包人未达到治约定的蠢安全文明施工伴标准，敢承包人应向发瑞包人支付违约缓金弹10000循裙元，最高不超洁过合同总金额困的玉5瓣%曾。挤30.2.立4音承包人以非正贷当方式（包版括似1蔑0闸人以上围堵、照占据施工现场阁、发包人办公握场所；以任何跑手段阻止施工势现场正常施工阳、发包人正常窜办公秩序；阻皮塞交通；攀爬至塔吊、建筑物森、广告牌等；裹以及《国务院粮信访工作条例监》〔国务院滥第柜43丝1貌号令〕净******改*逗十条规定的行笑为）向发包人株提出要求的，文承包人支付违兄约金兵1000缸0倾元；如该违约廉金不足以弥补纲发包人的损失卵，发包人可以纪要求承包人继俭续予以赔偿。保由此造成工期晓延误、质量未胁达到约定标准杏、文明安全施占工未达到约定风标准的，发包翻人索赔违约金遵不受本合同约酬定的上限的约末束。有30.2.屈5振承包人未在每啊月士5看日前向发包人煌提供上月本企镇业在本项目上执所有工人的出较勤情况、工资袍核算及支付情言况的盖章书面革记录的，每发旨生一次，应向超发包人支付违隆约金删500婶元。臭30.2.割6荣承包人不履行杨或不按约定履紧行合同的其他细义务时，应向木发包人支付违灰约金陪坝5000患元，最高不超烂过合同总金额纸的栏5似%详。延误的承包方人工作时间不异予顺延。蔬桌纹承包人必须保净证回填土质量肤，如果质量没拿有一次性达标傲，除承担整改难、返工责任外猎，结算时按照浇回填土相应承耗包价扇的潮50之%旬结算。杨30.砍3否一方违约后，拼另一方要求违答约方继续履行殊合同时，违约五方承担上述违仓约责任后仍应拦继续履行合同岭。帖30.焦5垃承包人先谨有俩30.2.棍4珍、愈30.2.看5洒行为的，发包似人自行为发生注之日起底60懒日内不履行分仿包合同价款的水结算和支付手请续的行为不构咏成违约。行为菊存在连续状态振的，自连续状剃态终止之日起唤计算时限。亏30.箱6组承包人律的葬30.2.脖4短行为的违约责围任由承包人下姐列人员承担连汗带责任。承包角人下功列人员应当签卡订保证书作为举本合同附件。僻承包人：姓名南鞠任身份证号：最阴宣妇姓名若束轮身份证号：乓3列1绒、特别约定：恳31.负2酷承包人先缺有虹30.2.禾4舰行为的，双方香约定自行为发翼生之日起旱60房日内，双方签划订的关于本合林同分包价款的樱协议为无效协车议。董31.禾3宋承包颂人思30.2.督4洲的违约行为赔画偿义务不因双互方在双方签订桂本合同结算书篮，发包人全额蜜支付合同价款仇、承包人全额蜓支付本项目上系所有工人的工像资并将全部工炮资支付情况书包面报送前签认窄的协议而免除留。梦以上违约责任浓的免责条件为碧：在双方签订剃了本合同结算传书，发包人全拔额支付了合同粗价款、承包人贴全额支付本项制目上所有工人鸣的工资并将全调部工资支付情夕况书面报送发售包人之后之6败0挡日后签订特别惹协议。粪31.拣4瑞、承包人不得特以现金或物品祸等方式收买发蝶包人的工作人浙员，一经发现远，该承包人须湾交伪纳京1静0杆倍于收买金的锦罚款，并无条吩件解除分包合友同；狱31.衣5她、承包人必须月服从发包人及零发包人转发工诱程建设单位及麦监理单位的指片令，未经发包紧人同意，承包棕人不得以任何茄理由与工程建颂设单位及监理稍发生任何工作跪关系，承包人佛不得直接致函两工程建设单位标单位或监理单预位，也不得直挎接接受工程建铅设单位或监理跪单位的指令；鹅如承包人违反另规定，则发包诊人将视为承包字人违约，并按韵承包人违约给府予经济处罚；连31.偷6准、骑卸如承包人有任录何违反分包合准同的违约行为随造成建设单位贿索赔，承包人崇承担所有损失呢及责任；村31.紫7条、承包人不得侧在施工现场私抗自设立商店及铅小卖部。骗31.躬8亩承包人在本合岗同签订然后录1苦0窗日内，必须按茎国家及北京市起的相关规定做貌好劳务分包合慢同备案手续。亦31.造9条、因承包人原永因，在施工过席程中确实无法敢达到发包人的端工期、质量、课文明安全施工质的要求，承包冲人要无条件服乎从发包人清退碧施工队伍或调各减部分施工项孕目的安排惹，筋3御日内全部清退愿出场。清退后滑剩余工作量或煌调减的项目乘弯以译1.障3句系数从承包人此合同价中扣除支；骤31.1拆0跑、在发包人与垒承包人的雇佣短关系解除或分南包工程完工或冒双方未能就本樱分包工程的后茂续工程达成协泰议，承包人在红接到发包人的嘉退场通知恳后珍3繁烟天应将其在施奖工现场的所有蹲雇员及财产全扛部撤出施工现社场。承包人在腔退场过程当中屯，应保证发包狐人及其他承包乎人的财产及已著完工程免于遭造受任何损失。跳承包人如拖延烛退场，发包人择将扣留其本工肃程结算款，待祥承包人退出施抢工现场后再予暑结算。承包人加拖延退场，每动逾奉期嘱1依天支付发包人蓄损失费按本工蜘程合同价的万匙分之五计算，劣逾期退场耻达牺1境0碰天，发包人强早制承包人退出乳施工现场，由膏此引致的一切米损失和责任均命由承包人承担亲。稿3携2黎、争议解集决件:掀发包人和承包拌人在履行合同纯时发生争议，献可以自行和解碍或要求有关主赔管部门调解，油任何一方不愿拐和解、调解或误和解、调解不均成的，双方约储定采用下列第庆（洽3胞）间种方式解决争蒜议：们（闪1尸）向北京仲裁稠委员会申请仲括裁；去（初2再）向赌/肃多仲裁委员会申征请仲裁；夺（膊3眼）向掌架迈（发包人住所件地有管辖权思）请人民法院起诉片。寄3趣3辣、本合同一式袋四份，具有同鸡等效力，发包耀人执矩副叁凳酒份，承包人执扑胶壹棚态份肺，麻四3必4思、必要补充条督款：妙34.彩2旅除膊20.涌3剑条款约定以外回承包人发生的阁停工事件，由乏承包人自行承减担损失。蒙34.插3必非情22.努1随条款发包人指脏定的委托人现岂场签认用工、劲办理洽商变更谜无效，委托人臭超越权限的签将字无效。炉34.裕4柴当不可抗力事武件发生时承包控人应按发包人服的指令撤离现坝场务工人员，神对于因需要留撑在现场的务工廊人员承包人按左停工标准支付销务工人员工资驼。馆34.耕5瓣发包人指责定椅___泥___院__侨_默为本合同劳务饰费结算唯一责抓任人，负责与乞承包人劳务作轨业范围内劳务嘴费进行书面结疗算，结算单需迅责任人签字并槐加盖单位公章培方为有效。妈34.倡6枪未经对方事先姐书面同意，任采何一方不得擅圈自将本合同项裁下的权利和义归务部分或全部悠转让给第三方秘，否则转让无睬效拢。露绝35.超1残与本合同相对誉应的补充条蔽款木:车35.1.踪1洲本合驼同诵10.抹8胜款的补充约定效：承包人从进到入现场施工开揉始至总包工程握竣工验锣收合格并将其晋所完成工程移屠交建设单位为你止时均处于成胆品保护阶段，台承包人对现场早已完成的成品丙（半成品）都测有责任保护，姜因承包人责任柴发生损坏，承株包人自行承担执由此引起的一饲切经济损失及溪各种罚款。承琴包人对非本专洋业的成品在承充包人进行本专票业施工时不得道有损坏行为，仆因承包人责任旁发生损坏，承维包人自行承担燕由此引起的一期切经济损失及太各种罚款。倡色夏本合同命第躲1捆4芦条的补充约定架：参双方约定：发倒包人地址（工俩程所在地）：撕。接收人：总。索承包人地址：稿通州梨园镇虏**挖村区**穿家斩413认#谷楼绸1决单址元急10姿2挤室徒京。接收人：委**周。弊如一方变更联乔系地址和联系状人未及时告知熔对方或因一方六所留地址不详达造成对方所发叨送的相关文件歌无法送达的，盗自一方按本合私同约定的联系俭地址和联系人阿发出邮件之日慰起，视为对方蚕收到一方发送颂的相关文件。尊35.1.认3向本合同牧第醉15.蜂2膝款的补充约定寨：承包人人员雹因工发生伤亡常事故，经政府降有关部门做出迅事故定性后，愤属承包人一方较违章操作发生惕事故的，承包并人应按国家有盐关规定，对伤餐亡职工或家属姐进行经济补偿美，发包人不负触责相应的经济穷和法律责任。姓属发包人责任滚造成伤亡事故鞭的，由发包人蛮按《中华人民朽共和国国务院旧令限第啊37崭5制号》或《北京粮市人民政府令扒第该14概0鞭号撇》藏“色一次性工亡补旬助金标吊准仓”瓦的相关规定，焰给予承包人经附济补偿（属双鸦方责任的按责凭任大小分别承牌担经济补偿金拴）。但具体善已后工作由承包辫人安排和处理稳，发包人不直蜘接面对伤亡职列工家属进行处吩理。烛35.1.秃4屠合同条圆款馒22.环1站款的补充约定足：除发包人指着定的施工代表也或委托代表外性，其他人员签状认的与工程结绒算有关的单据犬，发包人均不节予认可。侍35.1.章5徒本合同暗第呜24.召3钢款的补充约定鹿：承包人自备乞中小型机械、蜜低值易耗材料辅、工具用具及杆相关用品等，馋达不到发包人召安全生产要求锋的，由发包人丧采购后按实际丸采购价有偿提惜供给承包人。权35.1.责7掀本合同奴第册30.便2锣款补充约定：导承包人根据本斩合同的约定须及向发包人支付舟任何违约金或休承担任何赔偿梳责任时，发包雹人均有权在其俩应付承包人的番价款中予以直厘接扣除。扣35.1.遗8铸本合同射第誓3指2循条补充约定：冈争议解决条款虹不因本合同的闪无效、解除和资终止而无效。充如就本条款关规于管辖和争议罩解决方式作出网修改的，不得贯附加任何条件证并必须单独杨签订仅就管辖那和争议解决方菜式修改的协议超，且其所加盖壤的印章和签字般应与本合同所剃载的完全一致球，方为有效邻。倒披富大缩典历察改凡因与履行本宅合同有关所签姓订的其他一切肾补充协议、签胀证单据、物权脊凭证和单据、虽确认函等法律限文件再行约定呜管辖及争议解兆决方式的，不壁得对抗上述条柳款的约定，如姓有违背，则该欣约定一律无效较。竭仰35.员2惩其他补充条款楼：甘业宾承包人进入现庆场后必须按照敲各项标准要求索执行，应按宵照梁GB/T19驳001-20睛0准0娇《质量管理体赔系仓—光要求》标准建脑立和实施质量钻管理体系；按扬照符GB/T24下001-20堂0腥4脂《环境管理体鞠系荡—滋要求及使用指锄南》标准建立集和实施环境管句理体系；按滑照跨GB/T28就001-20脖0户1昂《职业健康安负全管理体胜系铺—首规范》建立和遍实施职业健康悠安全管理体系登，并接受各种舰相关检查、培吹训和考核。骤害恒承包人向发包广人提