金坑水电站报废改建工程机电设备更新改造项目合同招标

欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!第一部分商务条款第1章招标公告1.招标条件本招标项目金坑水电站机组报废改建工程已批准修建。青田县金坑电站为该项目的业主。项目已具备招标条件，现对该项目的机电设备采购进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量及资格审查条件（最低要求）详见青田县招投标中心网站http://。2.项目概况与招标范围金坑水电站位于浙江省青田县瓯江水系船寮港支流十二都源上游，距青田县城43km的黄放口附近，发电站厂房位于河流左岸水牛塘村。金坑水库是一座以发电为主，兼顾防洪、灌溉、水产养殖等综合利用的中型水库。本次报废改建对机电设备进行更换和改造，装机容量维持3×3200kW不变，工程静态总投资为1875.4万元，本标段预算为960万元。本标段采用机电设备总承包方式，由承包人负责水轮机更新和大修、进水阀更新、调压阀更新、调速器维护修理、发电机更新和大修、主变压器更换、高低压开关设备更换、计算机监控、保护、视频监视系统更新改造、桥式起重机更新、油气水系统设备更新等机电设备的设计、制造、售后服务；出厂前的试验、包装、发运、交货和现场开箱交接；指导安装、参加安装阶段质量检查；参与现场试验、配合试运行和验收等服务。并协助招标人进行项目的协调与管理，直至工程完工发电，并通过合格验收。现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：本标段主要包括以下设备的更新与改造：（1）2台3200kW水轮机更新；（2）1台3200kW水轮机大修（3#机）；（3）3台进水阀更新；（4）3台调压阀更新；（5）3台调速器维护修理；（6）2台4000kVA发电机更新；（7）1台4000kVA发电机大修（3#机）；（8）1台8000kVA、1台4000kVA共两台主变更新；（9）1台500kVA低压机组变压器、2台160kVA厂变更新；（10）高低压开关设备更换；（11）计算机监控、保护、视频监视系统更新改造；（12）1台10t、Lk=9m电动单梁桥式起重机更新；（13）油气水系统设备更新。3.投标人资格要求（1）具有国内独立法人资格，财务状况良好；（2）投标人营业执照经营范围内含有水电机械设备的技术服务、技术咨询等内容，企业注册资金在500万元人民币及以上；（3）水轮发电机组分包人的企业注册资金在500万元及以上；（4）水轮发电机组分包人近五年具有单机3.2MW及以上、转速1000r/min及以上卧轴混流式水轮发电机组三台的业绩，且已成功运行1年；（5）主变压器分包人应具有设计、制造单台容量12.5MVA及以上，并至少有3年以上成功运行经验；4.招标文件的获取凡有意向的投标人可于2012年2月24日起，从网址：/工程建设-招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价500元，售后不退，在开标当天收取。5.投标文件的递交5.1招标人不统一组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2012年3月16日9时305.3投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人应持法定代表人身份证明及本人身份证件（其授权代理人应持本人身份证、委托书原件）准时出席，同时携带企业法人营业执照副本原件。如投标人携带的原件不符合招标文件要求，其投标文件予以退还。5.4投标人递交投标文件同时，递交投标保证金，缴纳招标文件工本费及交易席位费。5.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告在青田县招投标中心网站http://上发布。7.联系方式招标人：青田县金坑电站招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司地址：青田县金坑电站 地址：杭州沈半路257号邮政编码：323908 邮政编码：3100015联系人： 潘枫 联系人：金册玲电话：电话真传真201

第2章投标须知投标须知前附表序号条款号内容12.1.1合同名称：金坑水电站机组报废改建工程机电设备更新改造项目合同合同编号：JKJDSB-C122.1.2资金来源：国家补助及自筹，保证本合同项下的合格支付。32.1.3投标人资格：（1）具有国内独立法人资格，财务状况良好；（2）投标人营业执照经营范围内含有水电机械设备的技术服务、技术咨询等内容，企业注册资金在500万元人民币及以上；（3）水轮发电机组分包人的企业注册资金在500万元及以上；（4）水轮发电机组分包人近五年具有单机3.2MW及以上、转速1000r/min及以上卧轴混流式水轮发电机组三台的业绩，且已成功运行1年；（5）主变压器分包人应具有设计、制造单台容量12.5MVA及以上，并至少有3年以上成功运行经验；42.3.3投标有效期：90天52.3.4投标保证金：人民币壹拾伍万元整1、投标担保必须采用银行汇票,其它交纳方式一律不予认可；2、投标担保应随投标文件在投标截止时间前一同提交给招标人，由招标人或委托的招标代理工作人员初步审查并开具“银行汇票收讫单”；3、本工程投标担保额度壹拾伍万元。4、投标人应将银行汇票内容填写完整，否则招标人将拒绝接收。投标担保金汇入开户银行：青田县鹤城农村信用社塔山分社；账户：青田县政府采购招投标专户；开户行行号：402343200024；账号：1109021201201000377303。（注：为方便投标人投标担保入账，请投标人另外随带已填写完整的银行进账单）62.3.8投标文件份数：正本壹份，副本肆份72.4投标文件递交至：青田县政府采购招投标交易中心六楼（塔山路101号）82.6投标截止日期：201292.18开标时间：2012开标地点：青田县政府采购招投标交易中心六楼（塔山路101号）10招标人预算价人民币：960万元整，有效下浮率幅度范围：8%-13%。2.1总则2.1.1招标范围本标段采用机电设备总承包方式，由承包人负责水轮机更新和大修、进水阀更新、调压阀更新、调速器维护修理、发电机更新和大修、主变压器更换、高低压开关设备更换、计算机监控、保护、视频监视系统更新改造、桥式起重机更新、油气水系统设备更新等机电设备的设计、制造、售后服务；出厂前的试验、包装、发运、交货和现场开箱交接；指导安装、参加安装阶段质量检查；参与现场试验、配合试运行和验收等服务。并协助招标人进行项目的协调与管理，直至工程完工发电，并通过合格验收。本标段主要包括以下设备的更新与改造：（1）2台3200kW水轮机更新；（2）1台3200kW水轮机大修（3#机）；（3）3台进水阀更新；（4）3台调压阀更新；（5）3台调速器维护修理；（6）2台4000kVA发电机更新；（7）1台4000kVA发电机大修（3#机）；（8）1台8000kVA，1台4000kVA两台主变更换；（9）1台500kVA低压机组变压器、2台160kVA厂变更新；（10）高低压开关设备更换；（11）计算机监控、保护、视频监视系统更新改造；（12）1台10t、Lk=9m电动单梁桥式起重机更新；（13）油气水系统设备更新。2.1.2资金来源项目资金由国家补助和自筹，用于本合同项下。2.1.3投标人的资格投标人应具有以下资格条件：（1）具有国内独立法人资格，财务状况良好；（2）投标人营业执照经营范围内含有水电机械设备的技术服务、技术咨询等内容，企业注册资金在500万元人民币及以上；（3）水轮发电机组分包人的企业注册资金在500万元及以上；（4）水轮发电机组分包人近五年具有单机3.2MW及以上、转速1000r/min及以上卧轴混流式水轮发电机组三台的业绩，且已成功运行1年；（5）主变压器分包人应具有设计、制造单台容量12.5MVA及以上，并至少有3年以上成功运行经验；2.1.4不允许任一投标人对本标提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.5投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理，除本合同另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.6保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件2.2.1招标文件的组成招标文件包括下表所列文件和按2.2.3条规定发出的补充通知。卷号章号名称第一部分商务条款1招标公告2投标须知3投标报价书和授权委托书4合同条款5合同协议书及履约保函格式第二部分技术条款1一般规定与要求2水轮机及其附属设备技术条款3发电机及其附属设备技术条款4变压器技术条款5高低压开关柜技术条款6计算机监控、保护、视频监视系统改造技术条款7厂房桥式起重机技术条款8油气水系统设备技术条款9设备性能保证和技术明细表10招标附图2.2.2招标文件的解释和澄清投标人对招标文件理解不清或有疑问，应于投标截止时间7天前以书面形式要求招标人进行解释或澄清，招标人在投标截止日期5天前以书面形式澄清有关问题，招标人将以书面形式予以解答，并将把答复送至所有投标人（投标人获取招标文件澄清或答疑方式见招标文件获取方式），超过期限的，招标单位概不答复。2.2.3招标期间，招标人为了澄清或修改招标文件中的相应内容发出的全部补充通知，均为招标文件的组成部分。补充通知将在投标截止日期5日以前发出，具体方式详见招标文件获取方式。2.3投标文件的编制2.3.1投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：1、投标报价书2、投标保证金3、授权委托书4、投标报价表5、投标辅助资料1）交货进度表2）设备特性及性能保证3）技术明细表4）投标人投标时应提供的图纸和说明5）建议补充的备品备件、专用工器具6）建议补充的技术资料7）偏差表8）大（部）件情况9）运输方案及设备明细表10）技术服务和设计联络11）比较方案的差价及概要描述12）投标人的资格文件6、资格审查资料7、投标人按照投标须知要求提交的其它资料。投标文件分技术标和商务标两册，投标报价书、授权委托书、投标报价表以及与投标报价有关的辅助资料进入商务标，其余均进入技术标。2.3.2投标文件的偏差投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，均应根据招标文件中商务、技术条款要求，分别按商务和技术列出投标文件与招标文件不一致的地方，否则招标人将认为投标文件满足招标文件的所有要求。2.3.3投标有效期投标文件自投标截止日期起90天内有效，在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。当招标人因特殊的情况需延长投标有效期时，应在原有效期满前以书面形式通知投标人。投标人如不同意延长，可用书面形式通知招标人撤消投标并全额退还其投标保证金。否则即被认为已承认延期，同时相应地延长投标保证金的有效期，延长投标有效期以90天为限。投标人同意延长投标有效期时不得要求修改其标价。2.3.4投标保证金投标人应按招标文件规定的时间、金额、方式交纳投标保证金。投标保证金金额为人民币壹拾五万元整。对未能提交投标保证金的投标书将视为不响应招标文件而予以拒绝。对未中标的投标人，招标人将在与中标人签订合同后7个工作日内，分别无息退还其投标保证金。如有下列情况之一，将没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标书，或实质性修改/改变其投标内容；(2)中标人未能在规定期限内签订合同，或提交履约保证金。2.3.5投标报价投标人应严格按照3.3条的格式认真填写投标报价汇总表和各种分项报价表。若分项报价与总价不符时，以总价为准，并对分项报价进行修正；若数字与文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准，并对副本作相应修正。投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。2.3.6投标人的建议方案除招标文件规定的方案外，投标人可对技术规范提出补充说明和建议。投标人提出自认为比招标文件要求更为合适的建议方案时，应该说明该建议方案对技术条件、价格、安装、运行、维护、检修等方面的影响。投标人可提出与招标要求有差异的方案，但应附有详细的技术经济说明、图纸、工作进度计划及有关的参考资料。招标人有权决定是否采用投标人提交的建议方案。不管建议方案是否被采用，其投标费用均由投标人自理。2.3.7现场考察投标人如需要现场考察，招标人将提供方便，但所需费用由投标人自理。在现场考察中如发生意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。

招标人（或招标代理人）在现场考察中提供的资料和数据可供投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.8投标文件的份数和签署要求投标人应按2.3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件一式五份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”、“技术标”和“商务标”字样。正本和副本不一致时以正本为准。投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或授权委托人签名或盖章，投标人应写全称。投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，不论何种原因造成，均应由法定代表人（或授权代理人）在修改处盖章或签名确认。投标文件应装订成册，不得使用活页。2.4投标文件的提交2.4.1投标文件应密封，封口须加盖单位公章。投标文件的技术标、商务标分开密封包装。封套上应有“商务标”或“技术标”标记。投标文件的正本和副本密封在同一个包封中，不密封的投标文件无效。并写明：1）招标人的名称；2）投标的合同名称及其编号并注明技术标或商务标；3）在2012年3月4）投标人的名称和地址。2.4.2投标人应在2012年3月16日上午9:30（北京时间）前将投标文件送达招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。2.4.3按2.4.2条规定，凡投标截止时间后送到的投标文件，招标人将拒收。2.4.4若投标人需要补充、修改或撤回其投标文件，必须在2.4.2条规定的投标截止时间前将补充、修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。2.5开标和评标2.5.1开标招标人将于2012年3月16日上午开标会上将公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。2.5.2评标和决标过程保密开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将可能导致被取消中标资格。2.5.3投标文件的澄清为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。2.5.4投标文件的检查和响应性评定在开始评比前，招标人应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的《合同条款》、《技术条款》和其它要求，无重大偏离或保留。而"细微差别"则是投标文件在实质上响应了招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其它投标人造成不公平结果。投标文件有以下之一情况者作为废标：1）投标人的投标资格不满足招标文件载明的投标资格条件的；2）被招标投标行政监督管理部门通报限制投标且在限制期内的；3）没有按照投标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；4）未按招标文件的要求签署和盖章的；5）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；6）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准的要求；7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；8）改变招标人提供的工程量清单中的工程项目、数量、单位等内容；9）投标人的报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人做出书面说明并提交相关证明材料。投标人不能合理说明并提供相关证明材料的，可认为该投标人以低于成本报价竞争。投标文件附有招标人不能接受的条件；11）不响应招标文件规定的其它实质性要求的；12）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。招标人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。投标单位应完整地填写招标文件的全部表格，表格内容不得更改。投标文件应由投标单位法定代表人或法定代表人的授权代表（以下简称代表）签字并盖投标单位的公章。如对投标文件有修改，则应由投标单位的代表在修改处签字或盖章。2.5.5评标根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、国家七部委第27号令《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第27号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2009〕22号）等有关规定制定本办法。评标原则（1）实行“公平、公正、科学、择优”的原则，以技术进步、工艺先进、确保产品质量、交货期，售后服务完善等条件为依据；（2）标价在合理的范围内，但不一定选择标价最低者；（3）通过评标，选择满足招标文件要求，确能履行合同，报价合理，质量及综合指标最优的投标人作为中标候选人。评标委员会评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，原则上招标人不派代表参加评标委员会，确需参加的，只允许派1名代表参加。评标程序评标的一般程序为：（1）熟悉招标文件和评标办法；（2）投标文件的符合性审查；（3）投标文件的技术标评审；（4）投标文件的商务标评审；（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；（6）根据评标办法对投标文件进行评分、排序；（7）完成评标报告，推荐中标候选人。过程保密（1）开标直至授权签约，凡属审查、澄清、评价和比较投标的有关资料、内容以及评标报告等，均不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄漏。（2）投标人在投标书的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，对招标人施加影响的任何行为，将导致取消投标资格。评标办法本次评标采用综合评分方法，《评标办法》详见招标文件“第一部分商务部分”中的“附件A”。2.6决标、中标通知和签订合同2.6.1决标招标人在按条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，将选择具有下列条件的投标人为中标人。（1）按2.1.3条规定的资格审查合格；（2）按2.5.4条规定，投标文件实质上响应了招标文件的要求；（3）按2.5.5招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.6.2重新招标当投标人少于三个，或经评标委员会评审所有投标文件都不符合招投标法、投标文件都被否决，招标人应依照《中华人民共和国招标投标法》重新招标。2.6.3中标通知在2.3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。中标人收到中标通知书后，应立即用传真回复招标人，并随即补寄（送）书面答复。书面答复须由中标的法人代表或委托代理人签字并加盖公章方为有效，收到中标通知书的日期即为投标接受日期。招标人无义务向未中标人解释原因。招标人应在投标有效期内发中标通知书。招标人在授予合同时，有权对招标文件中提出的供货范围、备品备件、专用工器具的数量和服务予以增加或减少。2.6.4履约担保中标人在收到中标通知书后，应在签订合同协议书时向招标人提交由银行出具的金额等于合同总额10%的履约保证金，履约保证金采用履约银行保函，履约保函格式见5.2条。履约保证金在合同款规定的合同自然终止后28天内退还。承包人未能履行合同并给发包人造成损失，则履约保证金将作为对这一损失的补偿支付给发包人。2.6.5签订合同自中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人应按中标通知书的规定，派其法定代表人或委托代理人到中标通知书中指定的地点履行签订合同手续。若中标人在收到中标通知书后发生款所述的情况，则发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。2.6.6定标定标由招标人负责，参与定标的人员不少于应到成员的三分之二。定标按照原国家发展计划委员会等七部委30号令的有关规定，定标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金，而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。招标人将向投标人发出中标或招标结果通知书。招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。根据浙招办[2009]23号文第13条规定，招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派本标段的项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格。

第3章投标文件格式3.1投标报价书投标报价书（格式）：我方（投标人）研究了金坑水电站报废改建工程机电设备更新改造项目合同招标文件（合同编号JKJDSB-C1），愿意遵照招标文件规定的条件和要求，承包招标文件规定的全部工作,并承担全部义务和责任。我方的投标总价为人民币（大写）万元，项目负责人为。该总价包括了合同规定的全部内容。若我方中标，我方保证按招标文件规定的期限与贵方签订合同，并按合同规定完成全部承包项目，保证向贵方按招标文件规定的履约担保证件作为履约担保。我方随投标文件提交（大写）万元（人民币）的投标保证金作为投标担保。中标后若未在规定时间内与你方签订合同或未按规定提交履约担保，我方同意贵方撤销对本投标书的所有承诺，并不返还投标保证金。我方提交的投标文件在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被贵方接收的投标文件对我方一直具有约束力。我方完全理解，贵方不保证报价最低的投标人中标。投标人：（全称）（公章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：开户银行及帐号：电话：传真：邮政编码：年月日3.2授权委托书授权委托书（格式）：兹委托（被委托人姓名、职务）（居民身份证编号：）为我单位的委托代理人，代表我单位就金坑水电站机组报废改建工程机电设备更新改造项目合同（合同编号：JKJDSB-C1）签署投标文件，出席开标会议、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。授权委托单位：（全称）（盖单位章）法定代表人：（姓名）委托代理人：（签名）年月日3.3投标报价3.3.1投标报价汇总表表3.3-1投标报价汇总表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1水轮机更新台22水轮机大修（3#机）台1暂列价10暂列价103进水阀更新台34调压阀更新台35调速器维护修理项1暂列价10暂列价106发电机更新台27发电机大修（3#机）台1暂列价20暂列价208主变压器更换台29低压机组变压器及厂变更换台310高低压开关设备更换项111计算机监控、保护、视频监视系统更新改造项112厂房桥式起重机台113油气水辅助系统设备项1项1~项13合计：说明：调速器维护修理、3#水轮机大修、3#发电机大修为暂列价。根据拆卸后的设备具体情况确定需要更换的零部件，此标段只负责提供应更换的零部件，调速器维护修理、3#机组的拆卸与安装由安装承包人完成。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日3.3.2机电设备采购分项报价表水轮机更新分项报价表表3.3.2-1水轮机更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1水轮机更新台22自动化元件套23备品备件4专用工器具5运杂费及保险费6现场指导人员技术服务费7设计联络会费用1~7项合价投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日进水阀更新分项报价表表3.3.2-2进水阀更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1进水阀更新台32自动化元件套33备品备件4专用工器具5运杂费及保险费6现场指导人员技术服务费1~6项合价注：设计联络会费用包含在2台水轮机更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日调压阀更新分项报价表表3.3.2-3调压阀更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1调压阀更新台32自动化元件套33备品备件4专用工器具5运杂费及保险费6现场指导人员技术服务费1~6项合价注：设计联络会费用包含在2台水轮机更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日发电机更新分项报价表表3.3.2-4发电机更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1发电机更新台22自动化元件套23备品备件4专用工器具5运杂费及保险费6现场指导人员技术服务费1~6项合价注：设计联络会费用包含在2台水轮机更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日主变压器更换分项报价表表3.3.2-5主变压器更换分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)18000kVA主变压器台124000kVA主变压器台138000kVA主变压器附件和端子箱套144000kVA主变压器附件和端子箱套15备品备件6专用工器具7运杂费及保险费8现场指导人员技术服务费1~8项合价注：设计联络会费用包含在监控系统更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日低压机组变压器及厂变更新分项报价表表3.3.2-6低压机组变压器及厂变更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1500kVA低压机组变压器台1235kV160kVA厂变台1310kV160kVA厂变台14备品备件5专用工器具6运杂费及保险费7现场指导人员技术服务费1~7项合价注：设计联络会费用包含在监控系统更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日高低压开关设备更新分项报价表表3.3.2-7序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)135kV开关柜KYN-40.5-87台1235kV开关柜KYN-40.5-83(改)台1335kV开关柜KYN-40.5-22(改)台2435kV开关柜KYN-40.5-35(改)台1535kV开关柜KYN-40.5-57(改)台1635kV开关柜KYN-40.5-37(改)台1735kV开关柜接地手车台186kV开关柜KYN-12-012(改)台396kV开关柜KYN-12-079(改)台3106kV开关柜KYN-12-041台1116kV开关柜KYN-12-006台1126kV开关柜KYN-12-071(改)台1136kV开关柜接地手车台1146kV开关柜服务小车台115MNS低压配电屏面316动力配电箱XL-21（改）只117动力配电箱XLW-21（改）只118备品备件19专用工器具20运杂费及保险费21现场指导人员技术服务费1~21项合价注：设计联络会费用包含在监控系统更新的设计联络会费用中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日计算机监控、保护、视频监视系统更新改造表3.3.2-8计算机监控、保护、视频监视系统更新改造分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)一、计算机监控系统改造1主计算机/操作员工作站套12工程师/通信工作站套13机组现地控制单元(LCU)改造套34公用现地控制单元(LCU)改造套15通讯系统改造项16A3幅面网络激光打印机台17400kW机组综合自动控制屏面18中控室逆变电源柜面19交直流双供电源屏面110编程软件、操作软件、应用软件项111备品备件12专用工具及特殊仪表13其它费用14小计二、微机保护系统改造1发电机保护屏改造面32变压器保护屏改造面23线路保护屏改造面14备品备件5专用工具及特殊仪表6其它费用7小计

续表3.3.2-8计算机监控、保护、视频监视系统更新改造分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)三、视频监视系统1视频工作站套12彩色一体化摄像机只15316路数字硬盘录像机只241T硬盘只25软件项16备品备件7专用工具及特殊仪表8其它费用9小计

四、低压防雷系统1三相电源避雷器EPP100T组32三相电源避雷器EPP80T组13三相电源避雷器EPP40T组204三相电源避雷器EPP20T组85单相电源避雷器EPP20S组406开关量信号避雷器EPL-12组307模拟量信号避雷器EPL-24组408网络信号避雷器EPRJ45-5组249同轴信号避雷器EPC75-40B组510摄像机避雷针EPE-1支511直流电源避雷器EPPD20-220组1512单相电源避雷插座EPP10MS只613三合一防雷箱只5每只内含：空气开关S251S-C10只1单相电源避雷器EPP20S只1

续表3.3.2-8计算机监控、保护、视频监视系统更新改造分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)信号避雷器EPL-12组1同轴信号避雷器EPC75-40B组1不锈钢箱壳体只114空气开关S253S-C25只415空气开关S253S-C16只2016空气开关S253S-C10只817空气开关S251S-C10只4018空气开关S252S-C10DC只1519小计五、控制箱1排水泵控制箱只12低压空压机控制箱只13中压空压机控制箱只1小计六直流系统1直流装置（不含蓄电池）套1小计七、设计联络会费用八、报价汇总投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日厂房桥式起重机更新分项报价表表3.3.2-9厂房桥式起重机更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1厂房桥式起重机台12备品备件3专用工器具4运杂费及保险费5现场指导人员技术服务费1~5项合价投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日0油气水辅助系统设备更新分项报价表表3.3.2-10油气水辅助系统设备更新分项报价表序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)1减压阀（DN150、PN1.6MPa）台22自动滤水器（DLS-150、过滤精度3mm）台23自吸排水泵（Q=80m3/h、H=15m台24潜水泵（Q=50m3/h、H=15m台25中压空压机（排气量0.38m3台26中压储气罐（V=1.0m3只17低压空压机（排气量0.9m3/mi台28低压储气罐（V=1.5m3只19齿轮油泵（Q=3.0m3台110透平油滤油机（Q=1000L/h）台11~10项合价注：各设备的运输保险费、现场服务费等已经包含在相应设备的投标价格中。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日3.4进度表3.4.1设备交货进度设备的交货顺序及时间要满足工程安装进度的要求。表3.4-1设备交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸表3.4-2备品备件交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸表3.4-3专用工器具交货进度表序号设备/部件名称/型号到工地的交货时间数量发运地点重量/尺寸3.5技术文件及要求3.5.1一般要求承包人提供的技术文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。技术文件的内容准确、清晰、完整，满足工程要求。承包人技术文件的提交应及时充分，满足工程进度要求。承包人提供的技术文件须满足投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，安装调试试运行、验收试验和运行维护四个阶段的具体要求。对未列入合同技术文件清单，却是工程所必需的文件和资料，承包人也应及时免费提供。后续机组（设备）有改进时，承包人应及时免费提供新的技术资料。承包人应及时提供与合同设备设计制造有关的技术文件及说明书。3.5.2技术文件提交的基本要求在投标阶段提交的技术文件根据招标文件要求，投标人应补充和细化，所列技术文件须满足工程需要。配合工程设计的技术文件承包人应及时提供满足工程设计的资料和图纸，须由发包人确认。设备监造检验所需要的技术文件承包人应提供满足合同设备监造检验、见证所需的全部技术文件。安装、调试、试运行、试验和运行维护所需的技术文件，须由发包人确认，包括以下但不限于：（1）提供设备安装、调试和试运行说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。（2）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料，包括设备总图、分图和必要的零件图、计算资料等。（3）设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领，以及运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。（4）承包人应提供备品、配件总清单和易损零件图。承包人须提供的其它技术文件，包括以下但不限于：（1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。（2）承包人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。（3）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品的发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。（4）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。3.6投标人投标时应提供的图纸和说明3.6.1水轮机（1）模型水轮机综合特性曲线（指1#~2#机）；（2）水轮机运转特性曲线（指1#~2#机）；（3）机组布置图（指1#~2#机）；（4）水轮机结构平面图和剖面图（指1#~2#机）；（5）径向推力轴承装配图（指1#~2#机）；（6）主轴密封装配图（指1#~2#机）；（7）导水机构装配图（指1#~2#机）；（8）水轮发电机组自动控制机械液压系统图和自动化元件配置图（指1#~2#机）；3.6.2进水阀（1）进水阀外形图；（2）进水阀剖面图；（3）进水阀液压系统图。3.6.3调压阀（1）调压阀外形安装图；（2）调压阀剖面图；（3）调压阀液压系统图。3.6.4发电机（1）发电机装配平、剖面简图（指1#~2#机）；（2）定子绕组绝缘试验的说明（指1#~2#机）；（3）发电机开、停机简要说明（指1#~2#机）；（4）发电机功率圆图（指1#~2#机）；（5）发电机效率曲线（指1#~2#机）；3.6.6桥式起重机（1）桥式起重机外形图；（2）桥式起重机主要参数表。3.7图纸交付进度表表3.7-1图纸交付进度表序号图号图纸名称交付日期交付地点数量（份）备注3.8建议补充的备品备件、专用工器具表3.8-1投标人建议补充的备品备件清单及价格表序号名称规格型号单位数量生产厂家产地单价（元）合价（元）备注出厂价运杂保险其它小计(元)注：本表经发包人选择认可后计入合同总价中表3.8-2投标人建议补充的专用工器具清单及价格表序号名称规格型号单位数量生产厂家产地单价（元）合价（元）备注出厂价运杂保险其它小计(元)注：本表经发包人选择认可后计入合同总价中3.9建议补充的技术资料表3.9-1建议补充的技术资料条文序号建议的补充资料理由主方案投标价格变动3.10偏差表投标人应根据招标文件中商务、技术要求，分别按商务和技术列出投标书与招标书要求不一致的地方，否则发包人将认为投标人将满足招标文件的所有要求。表3.10-1偏差表序号条目号招标书要求投标书偏差备注3.11技术服务和设计联络3.11.1承包人现场技术服务表3.11-1现场服务计划表（格式）序号技术服务内容计划人月数派出人员构成备注职称人数表3.11-2承包人提供的安装调试重要工序表序号工作名称工作主要内容备注3.11.2设计联络设计联络会所用费用包含在合同总价中。表3.11-3设计联络计划表序号次数内容时间地点人数3.12比较方案的差价及概要描述比较方案报价按报价表格式填写，投标人建议的比较方案工作深度应达到投标文件所规定的方案的同等深度。3.13投标人的资格审查资料3.13.1营业执照复印件（原件备查）3.13.2投标人基本情况投标人基本情况表（格式）企业名称注册地址通讯代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质主管部门法定代表人姓名出生日期职称法人营业执照号固定资产（万元）流动资产（万元）员工总人数其中：高级职称人数中级职称人数开户银行名称帐号最近五年完成的营业额（万元）年年年年年投标人（公章）：法定代表人（或委托代理人）（签字）：年月日3.13.3拟投入本合同工作的主要人员表拟投入本合同工作的主要人员表（格式）（每个人员单列一表）1．姓名：2.出生年月：3．学历：4.专业：5．职称：6．设备成套或技术服务经历：（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程特征：（4）合同价格：（5）从事该工程的时间：（6）担任职务：7．中标后拟安排在本工程担任的职务：投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日3.14主要分包人情况3.14.1主要分包人类似工程业绩（1）水轮发电机组分包人类似工程业绩表3.14-1水轮机类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况表3.14-2发电机类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况（2）进水阀分包人类似工程业绩表3.14-2进水阀分包人类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况（4）变压器分包人类似工程业绩表3.14-3变压器分包人类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况（5）高低压开关柜分包人类似工程业绩表3.14-4高低压开关柜分包人类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况（6）计算机监控、保护、视频监视系统分包人类似工程业绩表3.14-5计算机监控、保护、视频监视系统分包人类似工程业绩表序号型号主要技术参数投运时间运行情况3.14.2主要分包人机加工设备（1）水轮发电机组分包人主要加工设备主要设备序号设备名称型号数量主要技术性能3.14.3主要分包人财务情况（1）水轮发电机组分包人近三年经过审计的主要财务报表；（2）主变压分包人近三年经过审计的主要财务报表；3.14.4主要分包人质量保证体系（1）如果企业已通过质量体系认证，请提供认证证书和监督证书的复印件；（2）如果企业未通过质量体系认证，应提供企业的质量保证手册。

第4章合同条款4.1词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。4.1.1发包人：指，全权负责和处理本合同项目的相关事宜。4.1.2承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。4.1.3工程设计人：浙江省水利水电勘测设计院。受发包人委托，负责工程设计，参与招标和水轮发电机组及其附属设备图纸的审查，参加主要设备试验和验收等有关工作。4.1.4分包人：是指由承包人将供货范围内的设备分包给其他的法人。4.1.5发包人代表：是指由发包人委派的，代表发包人全面负责处理和监督合同技术、经济问题的当事人。4.1.6监理人：是指由发包人委托的对金坑水电站机电设备更新改造项目实施监理的当事人。4.1.7驻厂代表：受发包人委派驻工厂负责对合同设备制造质量进行全面监督的代表。驻厂代表对重要部件的原材料、铸锻件材质、加工、焊接质量及装配检验与工厂试验结果均应进行鉴证认可。4.1.8驻工地代表：承包人派驻工地服务的代表。.10合同价格：指合同协议书中写明的合同总金额，包括投标报价表中所列的、在合同谈判期间按本标书有关条款追加或扣除的、并已被发包人接受的单价和总价。4.1.11招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由招标人提供的图纸。4.1.12投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。4.1.13承包人的图纸：由承包人提供的，描述合同文件中规定的工作和需要供应的永久性设备的图纸。4.1.14图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册，程序、报告、详细说明、目录、现场须知和其它递交的资料。4.1.15技术服务：指组装、安装、试运行和验收试验的监督，提供技术援助、调试、培训和按合同要求所包含的其它责任。4.1.16技术文件：是指与本工程相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、试验和技术指导等文件以及用于电站正常运行、维护等需要的所有文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件、技术数据、手册或指南等），也称“技术资料”。4.1.17投标文件：指投标人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向招标人提交的投标报价书、报价表及其它文件。4.1.18中标通知书：指招标人正式向中标人授标的通知书。4.1.19合同设备：是指承包人按合同供应的设备、装置、材料、仪器、专用工器具、备品备件和所有各种物品。与技术资料合称为“货物”。4.1.20现场：指货物安装和运至所属工程的所在地。也称“工地”或“电站”。4.1.21验收：指在合同规定的方式和范围内，验收货物的程序和条件。4.1.22商业运行：指水轮发电机组及其附属设备已安装完毕，通过满意的试验和连续72小时运行试验，并验收合格，且该机组已能按计划、持续地、满负荷地运行。4.1.23缺陷：发包人代表认定的承包人或分包人提供的设备、服务、工艺或材料等，不符合国家规定标准和合同的要求。4.1.24设备运行保证期：指设备通过现场试验和72小时试运行合格，并经过考核运行期起，至该设备签发最终验收证书上的期限。4.1.25书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括传真。4.1.26天：指日历天。4.2语言文字和法律适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的浙江省地方法规和规章。4.3合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由发包人代表作出解释。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）合同条款；（5）技术条款；（6）图纸；（7）投标报价表；（8）经双方确认进入合同的其它文件。4.4发包人代表的职责4.4.1发包人代表受发包人的委托有权解决和处理发包人与承包人之间的与本合同有关的问题。4.4.2发包人代表有权对合同执行过程中出现的有关问题作出决定，签署证书和发布通知。4.4.3发包人代表有权拒收不符合合同规定的设备和材料，对此，承包人不应拒绝。4.4.4发包人代表有权指定和委派驻厂监造人员，但应通知承包人。4.4.5发包人代表对合同项目的各项工作进行监督，对成套设备进行检测和对有关问题作出决定。4.4.6发包人代表对不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。4.5驻厂代表和驻工地代表的职责4.5.1驻厂代表的职责是按DL443《水轮发电机组设备出厂检验的一般规定》和4.1.7条之规定进行工作。4.5.2驻工地代表的职责是在工地完成合同规定的服务。4.6履约担保承包人收到中标通知书后15天内并在签订合同协议书同时，向发包人提交履约担保，担保金额为合同总金额的10%。履约担保采用履约银行保函等的形式提供，保函的格式应按招标文件所附格式。提供这种担保的银行需经发包人同意。担保的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。每台机组的履约保证金的保证期按4.15和4.17条规定计算。4.7技术服务和设计联络4.7.1承包人应及时提供与本合同有关的设计、设备监造、检验、安装、调试、性能试验等相应的技术资料和技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。4.7.2承包人需派代表到现场进行技术服务。4.7.3承包人应提供满足工程设计的技术资料。4.7.4承包人应在合同生效后30天内以邮寄（或专人送达）的方式向发包人提交执行4.7.1和4.7.2条中规定的服务工作的组织计划一式五份。4.7.5设计联络会本合同期间共开二次设计联络会。具体地点由双方协商确定。每次设计联络会均需作出书面纪要。二次设计联络会为水轮发电机组更新改造设计联络会和监控系统设计联络会。（1）水轮发电机组改造设计联络会水轮发电机组改造设计联络会共召开一次，有水轮机、发电机、进水阀、调速器、调压阀和励磁系统等分包人参加，设计联络会的费用由水轮机分包人进行报价，各分包人各自参加联络会的费用自负。发包人和发包人邀请的技术专家共10人参加会议，发包人及发包人邀请的专家差旅费（包括食宿和交通费用）已包括在合同总价中。会议讨论的内容如下：水轮机的更新大修方案；发电机的更新大修方案；进水阀更新方案；调压阀更新方案；调速器维护修理方案；（2）监控系统设计联络会监控系统设计联络会共召开一次，该设计联络会有变压器、高低压开关柜等分包人参加，各分包人各自参加联络会的费用自负。发包人和发包人邀请的技术专家共8人参加会议，发包人及发包人邀请的专家差旅费（包括食宿和交通费用）已包括在合同总价中。会议讨论的内容如下：计算机监控、保护、视频监视系统设计方案；变压器更新方案；高低压开关柜更新方案；4.7.6承包人有义务在必要时邀请发包人和工程设计人参与承包人的技术设计，并向发包人解释技术设计。4.8转让和分包承包人须经发包人书面同意才能将合同设备进行分包。4.9进度计划本工程计划于2012年4月15日开工，土建和安装分包人计划于2012年9月1日进场，于2012年12月表4.9.1主要机电设备交货进度表序号名称1#、2#机组3#机组大修1水轮机、发电机等埋件2012年92012年92水轮机2012年92012年93进水阀2012年94调压阀2012年95调速器修理需要的元件2012年962012年92012年97变压器8计算机监控、保护、视频监视系统设备9高低压开关设备10油气水辅助系统设备说明：1.安装专用工器具随相应设备一起提供。2.每台机组均需提供的备品备件随相应机组的最后一批设备提供。4.10标准和单位4.10.1完成合同文件规定的工作所需要的标准，应按技术条款的规定执行。如采用与规定标准相当的其它标准时，应附有具体说明及相关标准的原文，并经发包人代表书面同意。4.10.2一律使用中华人民共和国法定计量单位及国际单位制。4.11质量检查承包人必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄送发包人代表，必要时，发包人代表有权进行质量抽查。4.12试验本条为设备在工厂制造期间的检查和试验及其在现场试验中的有关规定。4.12.1工厂试验（费用含在总报价之内）发包人代表将按合同规定在设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和试验。这种检验并不免除承包人的责任。试验的日期、地址应协商确定。经试验，发包人代表认定设备有缺陷，不符合规定时，承包人应予以修复，并再进行试验，否则发包人将拒收。发包人代表可要求进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，则试验费由承包人负责；否则，由发包人承担。当设备通过规定的试验，发包人代表应向承包人签署书面证明书，并同时抄送发包人。承包人应分别向发包人、发包人代表和工程设计人各提交试验报告副本五份。4.12.2现场试验承包人应按有关规程规范与本标书有关条款的要求对设备进行现场试验。如现场试验的结果，不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，发包人代表可要求免费修理或更换设备，甚至拒收，费用由承包人承担。现场试验所用仪器仪表、仪器仪表运输等费用均由承包人承担。4.13设备发运4.13.1按4.12条“试验”中规定，由发包人代表签发了书面证书的设备方能发运。4.13.2发运合同设备所需的运输工具由承包人负责向运输部门办理申请手续（不能影响工程施工进度）。4.13.3由制造厂至合同设备交货地点（电站工地）的设备包装、加固、装卸和运输费及保险费已包括在合同设备总价中。4.13.4承包人应在设备装运前24天，将要发运的设备、材料名称、数量及运输和存放注意事项等详细情况一式五份书面通知发包人代表，经发包人代表书面同意后方能发运。4.13.5承包人应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、尺寸、编号、发运日期、发运地点及车号等一式五份通知发包人代表。4.13.6设备到达交货地之前7天，承包人应将提货单、发货单、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其他必须提交的单据一式五份，送给发包人代表。4.13.7设备运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏由承包人负责。运输中发生设备损坏和丢失，由承包人负责同运输部门或保险公司交涉，并免费补充应供货数量。4.14设备交货4.14.1本合同范围内的设备均电站工地交货。到交货地点的卸货由承包人负责。4.14.2设备运到工地后，由承包人、发包人代表、监理人和安装分包人共同开箱检查。如发现损坏、错发或缺件等问题，应由承包人负责查找原因，尽快采取补救措施。如属缺件，以及设备质量问题，承包人应免费补全。影响安装工期的则按4.23条处理。4.14.3发包人应在工地开箱检查前7天通知承包人派员参加，如承包人逾期不到，则发包人将组织人员开箱检查，承包人应确认开箱检查结果，并承担由此引起的责任。4.15验收4.15.1设备验收分初步验收和最终验收两个步骤。4.15.2在设备通过现场试验和连续72小时试运行合格，并对设备进行了彻底检查符合合同要求后，发包人代表对各台设备分别签发初步验收证书。对于在试运行和考核运行期中发现由于制造原因造成的缺陷或损坏的部件和设备，应由承包人负责免费修复或更换，再进行试验和检查，重新经过连续72小时试运行合格后，方可签发初步验收证书。4.15.3根据发包人和承包人双方达成的协议，如某部分设备要先验收，发包人代表可先对该部分设备签发初步验收证书。4.15.4按合同规定的设备保证期届满，经双方对设备进行全面检查、验收合格后，由发包人代表对该设备签发最终验收证书。在最终验收时，若又发现重大缺陷，则应由承包人按合同规定修复，并重新开始计算保证期。4.16缺陷4.16.1发包人代表发现设备缺陷后，应尽快书面通知承包人。承包人应以最快的速度修复缺陷或更换设备。4.16.2设备在保证期内发生缺陷或损坏，致使设备不能正常使用，则按4.17.2条规定延长设备保证期。4.16.3若承包人未在发包人代表书面通知后的28天内修复缺陷，则发包人可进行处理，其修复费用仍由承包人承担。4.16.4如更换部件的性能可能影响到设备的效率，发包人代表可在部件更换后15天内书面通知承包人，要求重新进行该项试验。由此发生的费用由承包人承担。4.17保证期4.17.1保证期是指按4.15.2条规定，从每台机组签发初步验收证书日期之日起18个月，或从最后一台机组全部到货之日起2年内，以先到日期为准。4.17.2在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷，当设备存在上述缺陷，以致无法正常运行时。应由承包人负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件，发包人代表签发初步验收证书应按4.15.2条的规定重新计算保证期。4.18计量与支付4.18.1计量本合同设备按报价汇总表所列规格、数量计量。4.18.2支付本合同使用货币为人民币，采用银行托收或汇票或电/信汇方式支付。本合同的支付：（1）在合同签订并生效后的30天内，招标人向承包人支付合同总价的10%。（2）在每台套机组主要部件投料后30天内，经发包人代表确认后发包人向承包人支付投料款，投料款为合同总价的25%。（3）当机组生产进度达到60%以上时，经发包人代表确认后30天内发包人向承包人支付进度款，发包人向承包人支付进度款为合同总价的25%。（4）当机组最后一批部件交货后30天内，发包人向承包人支付合同总价的25%。（5）机组发电验收、签发初步验收证书后30天内支付合同总价的10%。（6）最终验收证书（保证期满后）签发之日起30天内，对合同金额的款项进行结算并支付合同总金额差。4.19价格调整因物价波动引起的价格变动，合同价格不予调整；政策法规更改引起的价格变动，合同价格按规定调整。4.20设计修改在合同有效期内，发包人代表提出并签署的设计修改通知书是合同的补充，承包人不应拒绝。由于设计修改，产生的合同价格的变化由发包人代表与承包人协商，并经发包人批准，由发包人出具证书，作为合同的补充文件，予以执行。承包人不得以设计修改或工作量的变化为理由，解除或变更合同规定的其它责任和义务。4.21对规定的设备、材料和工艺的变更承包人在本合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺，未经发包人代表书面同意，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。发包人代表一旦发现上述情况，并发出通知，承包人应按发包人代表通知立即更换，并应赔偿由此造成的损失。即使经发包人代表书面同意进行了变更或替代，对合同规定的设备和材料不得降低设备质量和增加合同金额。4.22合同的变更、修改、中止和终止4.22.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知另一方并签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应同时提出影响合同价格和交货期的详细说明。双方同意后经各方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后方能生效，并将修改后的有关部分抄送原合同单位。4.22.2发生下列情形时，发包人可用书面违约通知的形式通知承包人，终止全部合同或部分合同，对于这种终止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由承包人承担。如果承包人的违约行为在本合同其它条款有明确规定，可按有关条款处理。承包人未能在合同规定的时间内，或未能在发包人同意的延长期内提交任何或全部货物或提供服务；承包人未能履行按合同规定的任何其它责任或义务；在上述任一情况下，承包人在接到发包人的违约通知书后14天内（或发包人书面同意的更长时间里），未能纠正其违约。4.22.3如果发包人终止合同，发包人有权停止到期应向承包人支付终止部分的款项，并有权将预付给承包人的终止部分的款项索回，发包人可按其认为合适的条件和方式采购类似的货物，承包人应承担发包人为购买上述类似货物时多付出的费用，且承包人仍应履行合同中未终止的部分。4.22.4如果承包人破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，发包人有权在任何时候书面通知承包人或破产清算管理人或合同归属人终止合同，发包人对这种终止合同所直接或间接引起的对承包人的任何损失或索赔不承担责任，且这种合同的终止并不损坏或影响发包人采取行动或补救措施的任何权利。4.23违约4.23.1发包人违约：发包人在合同规定的付款日期到期后21天内，不向承包人支付由发包人代表签发的证书中规定的款项，承包人有权在21天内书面通知发包人并抄送发包人代表，要求发包人按4.24条的规定支付违约罚金。4.23.2承包人违约包括（但不限于）下列几种情况：承包人不按合同规定实施合同；由于承包人忽视履行其合同范围内的义务，以致影响所承包项目的实施和工程总进度。4.23.3承包人违约时，发包人可在28天内书面通知承包人按4.24条规定，要求承包人支付违约罚金。必要时还可书面通知承包人终止合同。承包人应赔偿由于终止合同而引起的发包人的经济损失。4.24违约罚金4.24.1承包人未能在规定日期或合同双方所同意的延期期限内，将各批设备在合同指定的地点全部交货，则应按规定之日后的第7天起每天支付合同总价0.1%的违约罚金，一直罚到全部到货为止。4.24.2承包人未能在规定的期限内提交图纸和资料时，应按每张图纸或每份资料每天50元人民币支付违约罚金，一直到提供图纸和资料时为止。提供的图纸和资料应达到相应阶段的深度要求，并不得随意修改。4.24.3以上两项违约罚金总金额最高不超过合同总价的5%。4.24.4水轮机或发电机出力不能满足合同规定的保证值时，则每一台水轮发电机组出力每降低0.1%，承包人支付违约罚金2万元；若水轮发电机组的出力比保证值低3%时，发包人有权拒绝验收，承包人必须另行无偿提供新的、经改进的设备，以期达到保证值的要求。罚金不超过合同总价的15%。4.24.5水轮发电机组、励磁等设备的性能保证参数不能达到合同承诺的参数时，承包人应负责免费作出处理，处理后依旧达不到合同要求的，发包人有权作出处罚。4.24.7发包人若未按合同规定的4.18.2条按时支付货款，则应按中国人民银行逾期付款的规定向承包人支付违约金。4.25争议的解决4.25.1争议调解在履行合同的过程中，双方未能取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请另一方协商解决，争议双方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后14天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。在争议尚未获得解决之前，承包人仍应继续按合同履行设备的制造和服务。4.25.2仲裁或诉讼仲裁（a）发包人和承包人未能在第4.25.1条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交青田县仲裁机构仲裁。（b）在仲裁期间，发包人和承包人均应履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延应按合同进行的工作。诉讼发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面协议的，任何一方均有权向人民法院起诉。4.26不可抗力4.26.1不可抗力是指发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏（但承包人延迟履行合同后发生的除外）及战争、动乱等社会因素造成的