2023年监理工程师考试《合同管理》知识题库

2023年监理工程师考试《合同管理》知

识题库（最新整理）

一.单选题

1.建设工程监理合同属于o

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同

正确答案：B

2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人

的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整、索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等

现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

正确答案：B

3.下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案：D

4.根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确

的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14

天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任

E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算

正确答案：B

5.根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

正确答案：B

6.关于勘察设计招标中，招标文件澄清的说法正确的是（）。

A.对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.可以指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止时间不足10日的相应延长投标截止时

间

D.投标人收到澄清文件后，无需确认已收

E.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复

正确答案：A

7.下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案：D

8.甲欠乙设备货款2万元，迟迟未付。甲又向乙购买一批价值5万元

的原材料，付清了货款。后乙向甲要求支付拖欠的设备货款，遭甲拒

绝。下列关于乙行使留置权的说法正确的是（）。

A.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权

B.甲未能履行到期债务，所以乙可以留置价值2万元的原材料

C.以对债务人动产合法占有为前提，所以乙可以留置价值2万元的原

材料

D.因不属于同一法律关系，所以乙不得留置价值2万元的原材料

E.如甲乙均为企业，则乙可以留置价值2万元的原材料

正确答案：D

9.以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。

A.招标人应当组织现场踏勘

B.部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘

C.踏勘现场的费用由投标人自行承担

D.招标人应当组织召开投标预备会

E.投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标

文件的投标人

正确答案：C

10.关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。

A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清

申请单

B.质量保证金不足以抵减发包人损失时一，承包人应承担剩余部分的赔

偿

C.承包人对最终结清申请单内容有异议时一，有权要求发包人进行修正

D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单

E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交

的最终结清申请已经监理人核查同意

正确答案：B

11.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，有关工程师表述正确的是

()o

A.相当于国内的监理工程师，但不属于业主方人员

B.受业主委托授权，开展项目日常管理工作

C.可以行使合同中明确规定的权力，经业主方确认后可以行使必然隐

含的权力

D.处理施工过程中有关问题时应保持公正（Impartially）的态度

E.可以向助手指派任务和委托部分权力，但不得修改合同

正确答案：B

12.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）

的说法正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人

正确答案：D

13.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任

险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案：D

14.根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、

维护、管理和拆除工作的主体是（）。

A.发包人

B.勘察人

C.施工单位

D.监理单位

正确答案：B

15.不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层

正确答案：C

16.下列关于法人的表述中，错误的是0。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务

正确答案：C

17.根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包

人（）。

A.应当拒收

B.可以拒收

C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费

D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

正确答案：D

18.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于

发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担;

由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

正确答案：D

19.施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇

到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示,

承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案：A

20.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同

管理的()制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D备案

正确答案：B

21.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

正确答案：B

22.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发

包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保

正确答案：B

23.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师

以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案：C

24.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申

请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验

收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案：D

25.工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签

订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()

A.要求赔偿

B.变更合同

C.延期开工

D.解除合同

正确答案：D

26.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

正确答案：D

27.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案：D

28.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，

正确的是0

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案：A

29.对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

正确答案：B

30.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是

()。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

正确答案：C

31.根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案：C

32.监理人征得发包人同意后，应在开工日期0天前向承包人发出开

工通知。

A.3

B.7

C.14

D.28

正确答案：B

33.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月

1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主

要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟

迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日

运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合

同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

正确答案：B

34.履约保证的形式不包括()。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书

正确答案：C

35.依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

正确答案：C

36.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工

组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.备专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案：D

37.应由()向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通

知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构

正确答案：C

38.根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是()。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

正确答案：D

39.()缺乏可以影响性成熟。

A.铁

B.维生素

C.维生素

D.锌

正确答案：D

40.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件

是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B,有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案：D

41.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）

的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月

正确答案：A

42.下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

正确答案：D

43.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案：C

44.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事

故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案：C

45.监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：B

46.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()。

A.质量合格证

B,进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

正确答案：C

47.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提

出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响,

对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人

正确答案：C

48.根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停

工属于（）。

A.一定可以给予工期补偿

B.可给予工期补偿

C,可给予费用补偿

D.一定可以补偿工期、费用补偿

正确答案：B

49.下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A.专用合同条件一通用合同条件一合同协议书一投标书一明细表一

业主要求

B.专用合同条件一通用合同条件一合同协议书一明细表一业主要求

一投标书

c.合同协议书一专用合同条件一业主要求一明细表一通用合同条件

一投标书

D.合同协议书一专用合同条件一通用合同条件一业主要求一明细表

一投标书

正确答案：D

50.设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备

验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内,

向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

正确答案：C

51.根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险

的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

正确答案：D

52.勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A.不予退还

B.全部退还

C.双倍退还

D.减半退还

正确答案：A

53.发包人应在合同签订后()内确定()，并将相关信息书面通知勘

察人。

A.7天，发包人代表

B.14天，发包人代表

C.7天，发包人项目负责人

D.14天，发包人项目负责人

正确答案：B

54.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A,是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

正确答案：C

55.根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺

陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法

中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

正确答案：D

56.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

正确答案：C

57.按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间

内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约

束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示

正确答案：B

58.关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进

度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付

B,支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

正确答案：D

59.下列合同计价方式中，在工程施工中“量''与"价”方面的风险分

配对合同双方均显公平的是()

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

正确答案：A

60.根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是

()o

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

正确答案：C

61.对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明

文件后的()天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项

目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。

A.7

B.14

C.24

D.28

正确答案：D

62.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中

的定值权重为

0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案：A

63.某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包

人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程

缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由0负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案：B

64.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备

在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件

是（）.

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D,设备验收证书

正确答案：B

65.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的

情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案：C

66.关于组织资格预审，下列说法正确的是()。

A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资

格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文

件的截止时间

C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止

时间5日前提出

D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

正确答案：B

67.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则0

A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担

正确答案：D

68.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的

降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要

承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案：B

69.某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%0

设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的

建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本

的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为0万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

正确答案：C

70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整

工程价款时一，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理

时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B,承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

正确答案：C

71.下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

正确答案：B

72.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人

资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

正确答案：B

73.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的

是（）。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能

进行后续施工

正确答案：D

74.采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从

装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.CIP价

D.FCA价

正确答案：C

75.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格,

对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照

经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

正确答案：D

76.根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补

偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

正确答案：D

77.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行

()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案：A

78.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较

差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延

正确答案：B

79.总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范

围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理

正确答案：C

80.某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且

产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

正确答案：A

81.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项

目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,

而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

正确答案：C

82.不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案：C

83.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人

转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。

保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字

正确答案：A

84.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工

试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案：C

85.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递

交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为（）

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

正确答案：C

86.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三

家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价

6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050

万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙,5950万元

D.丙,6050万元

正确答案：B

87.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

正确答案：C

88.经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新

检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述

中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案：D

89.FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔

正确答案：A

90.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是()。

A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力

B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人

C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体

D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和

民事行为能力

正确答案：C

91.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民

事责任时，代理人承担连带责任的基础是()。

A.代理人没有证据证明该代理行为无效

B.被代理人无法承担责任

C.该行为不属于代理人的个人行为

D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进

行的

正确答案：B

92.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同

义务的说法，正确的是()

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

正确答案：C

93.某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10

个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报

价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格

和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D1830万元,1770万元

正确答案：B

94.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工

程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批

准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天

正确答案：B

95.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式

达成协议的，抵押权人()。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

正确答案：C

96.签订保证合同的主体是()。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

正确答案：B

97.《标准资格预审文件》共包含封格式和()章内容。

A.三

B.四

C.五

D.六

正确答案：C

98.下列属于个人健康档案基本资料的是（）。

A.膳食史

B.基本情况

C.家庭疾患史

D.个人疾病史

E.体育锻炼情况

正确答案：A

99.FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知

后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

正确答案：D

100.抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案：C

101.NEC合同文本是由()编制的。

A.国际咨询工程师联合会

B.英国土木工程师学会

C.美国建筑师学会

D.我国建筑工程学会

正确答案：B

102.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保

险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失

赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的()负责补偿。

A.保险人

B,被保险人

C.受益人

D.风险责任方

正确答案：D

103.建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案：C

104.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前

的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

正确答案：B

105.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容

之一是（）。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案：C

106.有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？（）

A.60mm厚条板不得单独用作隔墙

B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚

C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m

D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施

正确答案：C

107.监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复

或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支

付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案：A

108.某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露

重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则

工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿

正确答案：A

109.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为

()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案：B

110.建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调

整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础

时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标

优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人

带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

正确答案：C

111.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安

全责任不包括（）。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B,配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

正确答案：D

112.由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的

（）%o

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

113.以下关于留置担保的说法中，正确的是()

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

正确答案：B

114.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计单位在施工期间

派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案：A

115.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时一，必须写明

的是0

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案：C

116.发包人代表在授权范围内的行为由()承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人

正确答案：B

117.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设

备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文

件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D,设备验收证书

正确答案：B

118.下列关于24h回顾法说法正确的是（）。

A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天

所吃的食物

B.3天24h回顾法不必包括休息日

C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体

的膳食平均

D.24h回顾法不存在人日数计算的问题

正确答案：C

119.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，

正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同

Vr.

忌

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

正确答案：B

120.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期

到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

正确答案：A

121.项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位

未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,

该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

正确答案：B

122.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需

的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起

至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20

正确答案：D

123.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权

发包人其他人员负责其指派的工作时.，应将被授权人员的姓名和（）

通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

正确答案：B

124.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重

件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识

正确答案：B

125.招标人与中标人签订合同后()个工作日内，向未中标的投标人

退还投标保证金。

A.5

B.10

C.15

D.21

正确答案：A

126.根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者

责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案：D

127.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时一，是否允

许调整合同价格要视()来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

正确答案：A

128.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当()。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天

正确答案：A

129.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给

承运人后，标的物毁损、灭失的风险由()负担，但当事人另有约定

的除外。

A.出卖人

B.买受人

C.承运人

D.委托人

正确答案：B

130.ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由

()记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商

正确答案：C

131.除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先

顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通知书

正确答案：B

132.一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条

件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

正确答案：C

133.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式

和要求填写，并标明价格的报价单。

A.合同协议书

B.专用条款

C.价格清单

D.通用合同条款

正确答案：C

134.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金

正确答案：A

135.科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能

杀灭细菌。

A.0〜4

B.-10〜0

C.5〜10

D.10〜65

正确答案：D

136.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法,

正确的是0

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案：A

137.根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大

超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（），以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

正确答案：D

138.根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是

（）o

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格

主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案：A

139.下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

正确答案：B

140.根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正

确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14

天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算

正确答案：B

141.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人

通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委

托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

正确答案：B

142.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》，合同

文件的优先解释顺序是（）.

A.通用合同条件-专用合同条件一投标书-业主要求

B.专用合同条件一通用合同条件一业主要求一投标书

C.通用合同条件一专用合同条件一业主要求一投标书

D.专用合同条件一通用合同条件一投标书一业主要求

正确答案：B

143.组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

正确答案：A

144.根据《建设施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B,工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案：D

145.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔

的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同

工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工

期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同

工期

正确答案：A

146.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是()。

A.暂估价的内容包括计日工

B,暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

正确答案：D

147.对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

正确答案：B

148.某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时

后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间,

也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交

工程师。关于该事件的说法，正确的是（）

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

正确答案：B

149.根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，

正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B,将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案：D

150.按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说

法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本

减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带

来的损失

正确答案：A

151.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约

定，业主可选择不再偿付任何单位的()。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本

正确答案：A

152.设计团队招标主要通过对()进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B,设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

正确答案：D

153.以下不符合普通人的运动指南的是（）。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

B.运动频率以每周5〜7次为宜，最好每天1次

C.运动时间以每天30〜60min,或每周150min以下为宜

D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

正确答案：C

154.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工

验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工

程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通

知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

正确答案：A

155.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，

中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B,预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

正确答案：C

156.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为（）

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

正确答案：C

157.勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘

察费的20%作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：C

158.监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承

包人

正确答案：A

159.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

正确答案：B

160.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人

()o

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案：B

161.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔

偿的情形不包括()。

A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人不按规定施工

D.承包人破产，倒闭

正确答案：A

162.按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施

工现场后，()。

A.应当由发包人保管

B,应当由承包人保管

C.应当由监理人保管

D.应当由材料供应商保管

正确答案：B

163.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列

表述中不正确的是()。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

正确答案：C

164.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万

元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元

损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12

正确答案：C

165.对于大型项目，竣工后试验由()进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人

正确答案：C

166.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线

不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

正确答案：B

167.某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响

了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

正确答案：A

168.对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前

附表内规定的有（）。

A.近年财务状况表

B.申请截止时间和地点

C.申请人基本情况表

D.正在施工和新承接的项目情况表

正确答案：C

169.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）

制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

正确答案：A

170.建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间,

对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均

可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。

A.审批人

B.建设行政主管部门

C.技术顾问

D.材料商

正确答案：C

171.关于抵押的说法正确的是（）

A.抵押物只能由债务人提供

B,正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案：B

172.关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维

正确答案：C

173.材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材

删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案：D

174.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属

于评标委员会评审内容的是（）。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案：B

175.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案：D

176.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法

正确答案：A

177.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

正确答案：C

178.以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求

和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以

及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

正确答案：D

179.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要

核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按

对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B,承包商

C.工程师

D.善意第三方

正确答案：A

180.设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件,

以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采

用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关

费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相

关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他

相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其

他相关费用

正确答案：A

181.《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案：A

182.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在

本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时一，正确的做法为（）

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

正确答案：C

183.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替

招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

正确答案：A

184.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数

量少10吼采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B,订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案：D

185.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D,投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案：A

186.招标人最迟应当在()内向中标人和未中标的投标人退还投标保

证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日

正确答案：D

187.承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合

同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用()。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

正确答案：B

188.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①

中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤

勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书

()

A.⑥②①④③⑦⑧⑤

B.⑧①⑥②③④⑦⑤

C.②③④⑤①⑥⑦⑧

D.④②③①⑤⑥⑦⑧

正确答案：B

189.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人

通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委

托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

正确答案：B

190.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工

中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。

A.应该采用公开招标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.可以采用直接委托

正确答案：D

191.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任,

连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承

包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

正确答案：C

192.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与()

联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

A.联合体牵头人或联合体授权的代表

B.联合体牵头人或联合体的代表

C.联合体牵头人

D.联合体的代表

正确答案：A

193.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以

调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变

动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

正确答案：D

194.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的

准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由

（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

正确答案：A

195.FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程

或房建项目，尤其适用于传统的“设计一一招标一一建造”模式。

A.《施工合同条件》（1999年版，2017年第2版）

B.《生产设备和设计一施工合同条件》（1999年第1版，2017年第2

版）

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，

2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)

正确答案：A

196.承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同

约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，()

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作

正确答案：C

197.合同评审中发现的问题，应以()提出，并对问题予以澄清或调

整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议

正确答案：B

198.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师

发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B,拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

正确答案：C

199.泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙

保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是（）

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架

正确答案：A

200.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修

复方案应当由（）提出。

A.发包人

B,设计单位

C.承包人

D.监理单位

正确答案：B

201.定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案：A

202.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

正确答案：B

203.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解

答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案：B

204.设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程

采用固定总价承包的情况外，应以()作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价

正确答案：A

205.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有

权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性

的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案：A

206.设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试

验，则其履约担保需要在（）一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案：D

207.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后,

由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天

正确答案：D

208.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理

人员发出的指示有疑问时.，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复

正确答案：D

209.下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由,

又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

正确答案：A

210.根据