2022年春武汉理工大学《建设工程合同管理(新)》在线练习题库

1、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

2、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

3、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

.招标文件

.通用条款

.专用条款

.投标须知

4、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

5、建设工程索赔的起因包括（）。

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

6、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）o

.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

7、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

8、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

9、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

10、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、建设工程合同分析的内容不包括（）。

.合同的执行情况

.合同的法律基础

.索赔程序和争执的解决

.违约责任

12、按照承包工程计价方式分类，有（）。

.单价合同

.单位工程施工承包合同

.目标合同

.工程管理合同

13、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。

.招标投标

.投标

.招标

.协议

14、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

15、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

16、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

17、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

・评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

18、合同条文有二义性（）。

.视为合同废止

.属于合同错误

.视为合同变更

.属于合同笔误

19、I系列合同条件中系列是关于（）o

.发包人与承包人之间的合约文件

.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件

.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件

.建筑师行业所用的文件

20、定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,

定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

.30%

.25%

.20%

.10%

21、以下不属于施工合同文件组成的是（）。

.合同协议书

.投标须知

.合同通用条款

.工程报价单

22、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议,

则该部分费用应有（）

.权利人承担

.履行义务人承担

.双方平均分担

.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

23、开标地点为（）

.当地政府的招投标办

.招标人所在地

.招标人与投标人商议的地点

.招标文件中确定的地点

24、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

25、信息管理指的是（）的合理组织和控制。

.信息存档和处理

.信息处理和交流

.信息收集和存贮

.信息传输

26、下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

.政府法律修改

.火山爆发

.罢工

.盗窃

27、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

28、投标保证金的数额一般为投标价的（）。

.2%

.3%

.5%

,10%

29、I合同文件的主要计价方式有（）。

.总价合同、单价合同及成本加酬金合同

.总价、成本补偿合同及最高限定价格法

.施工条件合同、永久设备和设计一一建造合同

.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同

30、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是（）

.验收方法

.竣工验收

.分部分项工程验收

.单位工程验收

31、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

32、施工总承包合同的协议书内容不包括（）o

.工程概况

.组成合同的文件

.材料设备供应

.合同价款

33、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。

.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

34、下列有关招标时限的规定错误的是（）。

.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,

最短不得少于20日

.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截

止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人

.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在

投标有效期结束日前20个工作日内确定

35、I合同文件的主要计价方式有（）

.总价、成本补偿合同及最高限定价格法

.总价合同、单价合同及成本加酬金合同

.施工条件合同、永久设备和设计一一建造合同

.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同

36、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受

货物时，遇价格上涨，应（）。

.按原价格执行

.按新价格执行

.按原价和新价的平均价执行

.按市场价执行

37、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

.人民法院

.政府的建设行政主管部门

.上级仲裁委员会

.质量监督机构

38、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

39、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

40、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

倒计时

01:39:53

答题卡

一、多选

12345678910

二、单选

111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940建设工程合同管理

（新卜作业一

一、多选（共计25分，每题2.5分，每题答案完全一样得满分，少选、多选、错选均不得分。）

1、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

2、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

.招标文件

.通用条款

.专用条款

.投标须知

3、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

4、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

5、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

6、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

7、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）o

.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

8、建设工程索赔的起因包括（）。

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

9、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

10、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（）。

.当事人协商一致，可以变更合同

.合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同

.合同变更包括合同主体和内容的改变

.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债

12、按照承包工程计价方式分类，有X）。

.单价合同

.单位工程施工承包合同

.目标合同

.工程管理合同

13、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）o

.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

14、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别

交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙

**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

.承包商乙、丙

.承包商乙

.承包商甲

.承包商丙

15、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。

.选择合适的监理单位

.确定监理的范围

.监理报酬的计算

.明确双方的权利和义务关系

16、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。

.同一工地不同建筑之间流动

.不同工地之间的流动

.同一建筑不同建筑部位上流动

.一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动

17、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

18、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

19、施工总承包合同的协议书内容不包括（）。

.工程概况

.组成合同的文件

.材料设备供应

.合同价款

20、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

21、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

22、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

23、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。

.因合同文件引起的索赔

.有关工程施工方案的索赔

.关于价款方面的索赔

.合同外索赔

24、下列有关招标时限的规定错误的是（）。

.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,

最短不得少于20日

.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截

止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人

.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在

投标有效期结束日前20个工作日内确定

25、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

26、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

27、投标保证金的数额一般为投标价的（）。

.2%

.3%

.5%

.10%

28、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

29、按照承包工程计价方式分类，有（）。

,单价合同

.单位工程施工承包合同

.目标合同

.工程管理合同

30、I系列合同条件中系列是关于（）。

.发包人与承包人之间的合约文件

.发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件

.建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件

.建筑师行业所用的文件

31、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

.人民法院

.政府的建设行政主管部门

.上级仲裁委员会

.质量监督机构

32、下列有关施工合同文件解释顺序错误的是（）。

.工程量清单、图纸

.合同专用条款、合同通用条款

.合同协议书、中标通知书

.投标书及其附件、预算书

33、定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,

定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

.30%

.25%

.20%

.10%

34、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

35、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定,

（）o

.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

36、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。

.一般

.先后

.连带

.共同

37、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。

.招标投标

.投标

.招标

.协议

38、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标

文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

.15

.20

.30

.10

39、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金•合同履行过程中发生违约后，（）。

.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

40、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议,

则该部分费用应有（）

.权利人承担

.履行义务人承担

.双方平均分担

.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

侄U计时

01:39:50

答题卡

一、多选

12345678910

二、单选

111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940建设工程合同管理

（新卜作业一

一、多选（共计25分，每题2.5分，每题答案完全一样得满分，少选、多选、错选均不得分。）

1、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

2、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）o

.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

3、建设工程索赔的起因包括（）。

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

4、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

5、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

6、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

.招标文件

.通用条款

.专用条款

.投标须知

7、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

8、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

9、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

10、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

12、合同条文有二义性（）。

.视为合同废止

.属于合同错误

.视为合同变更

.属于合同笔误

13、合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。

.结算和清理

.仲裁和诉讼

.结算、清理、违约

.结算、仲裁、违约

14、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。

.同一工地不同建筑之间流动

.不同工地之间的流动

.同一建筑不同建筑部位上流动

.一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动

15、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标

文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

.15

.20

.30

.10

16、I合同文件的主要计价方式有（）。

.总价、成本补偿合同及最高限定价格法

.总价合同、单价合同及成本加酬金合同

.施工条件合同、永久设备和设计一一建造合同

.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同

17、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议,

则该部分费用应有（）

.权利人承担

.履行义务人承担

.双方平均分担

.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

18、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。

.一般

.先后

.连带

.共同

19、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（

.2%

.5%

.10%

.20%

20、将索赔分为单项索赔和总索赔是按照索赔（）分类的。

.事件的影响

.要求分类

.所依据的理由

.处理方式

21、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

22、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（

.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

23、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是（）。

.和解

.协调

.诉讼

.调解

24、投标人投标应当符合（）

.基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标

.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低

.满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准

.能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准

25、评标报告内容不包括（）o

.确定评标办法

.开标记录

.评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

26、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。

.招标投标

.投标

.招标

.协议

27、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

28、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。

.因合同文件引起的索赔

.有关工程施工方案的索赔

.关于价款方面的索赔

.合同外索赔

29、施工总承包合同的协议书内容不包括（）。

.工程概况

.组成合同的文件

.材料设备供应

.合同价款

30、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有（）。

.控制面广

.控制系统交叉性

.控制的动态性

.控制的严谨性

31、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别

交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙

**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

.承包商乙、丙

.承包商乙

.承包商甲

.承包商丙

32、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

33、按照承包工程计价方式分类，有（）。

.单价合同

.单位工程施工承包合同

.目标合同

.工程管理合同

34、下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（）。

.当事人协商一致，可以变更合同

.合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同

.合同变更包括合同主体和内容的改变

.合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债

35、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有（）o

.控制面广

.控制系统交叉性

.控制的动态性

,控制的严谨性

36、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受

货物时，遇价格上涨，应（）。

.按原价格执行

.按新价格执行

.按原价和新价的平均价执行

.按市场价执行

37、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

.人民法院

.政府的建设行政主管部门

.上级仲裁委员会

.质量监督机构

38、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是（）

.验收方法

.竣工验收

.分部分项工程验收

.单位工程验收

39、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

40、按投标报价的程序，计算投标报价应在（）o

.确定投标策略之后

.确定施工方案之前

.编制投标书后

.确定施工方案之后

倒计时

01:39:50

答题卡

一、多选

12345678910

二、单选

111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940建设工程合同管理

（新）-作业一

一、多选（共计25分，每题2.5分，每题答案完全一样得满分，少选、多选、错选均不得分。）

1、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

2、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

3、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

,将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

4、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

.招标文件

.通用条款

.专用条款

.投标须知

5、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

6、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

7、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）o

.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

8、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

9、建设工程索赔的起因包括（）。

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

10、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。

.选择合适的监理单位

.确定监理的范围

.监理报酬的计算

.明确双方的权利和义务关系

12、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

13、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

14、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受

货物时，遇价格上涨，应（）。

.按原价格执行

.按新价格执行

.按原价和新价的平均价执行

.按市场价执行

15、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

16、下列有关招标时限的规定错误的是（）。

.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,

最短不得少于20日

.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截

止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人

.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在

投标有效期结束日前20个工作日内确定

17、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

18、按照承包工程计价方式分类，有X）。

.单价合同

.单位工程施工承包合同

.目标合同

.工程管理合同

19、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。

.同一工地不同建筑之间流动

.不同工地之间的流动

.同一建筑不同建筑部位上流动

.一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动

20、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

21、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（）。

.2%

.5%

.10%

.20%

22、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

23、以下不属于施工合同文件组成的是（）.

.合同协议书

.投标须知

.合同通用条款

.工程报价单

24、评标报告内容不包括（）o

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

25、将索赔分为单项索赔和总索赔是按照索赔（）分类的。

.事件的影响

.要求分类

.所依据的理由

.处理方式

26、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

27、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

28、施工总承包合同的协议书内容不包括（）。

.工程概况

.组成合同的文件

.材料设备供应

.合同价款

29、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（

.不退定金

.按设计费一半支付

.按全部设计费支付

.不支付设计费

30、开标地点为（）

.当地政府的招投标办

.招标人所在地

.招标人与投标人商议的地点

.招标文件中确定的地点

31、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定,

（）。

.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

32、投标保证金的数额一般为投标价的（）。

.2%

.3%

.5%

.10%

33、信息管理指的是（）的合理组织和控制。

.信息存档和处理

.信息处理和交流

.信息收集和存贮

.信息传输

34、下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

.政府法律修改

.火山爆发

.罢工

.盗窃

35、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。

.一般

.先后

.连带

.共同

36、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是（）。

.和解

.协调

.诉讼

.调解

37、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别

交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙

**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

.承包商乙、丙

.承包商乙

.承包商甲

.承包商丙

38、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

39、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。

.选择合适的监理单位

.确定监理的范围

.监理报酬的计算

.明确双方的权利和义务关系

40、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（）o

.2%

.5%

.10%

.20%

倒计时

01:39:49

答题卡

一、多选

12345678910

二、单选

111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940建设工程合同管理

（新）-作业一

一、多选（共计25分，每题2.5分，每题答案完全一样得满分，少选、多选、错选均不得分。）

1、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

2、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

3、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

4、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

招标文件

通用条款

专用条款

投标须知

5、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

6、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

7、建设工程索赔的起因包括（）（.

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

8、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

9、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）。

,被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

10、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、投标保证金的数额一般为投标价的（）。

.2%

.3%

.5%

.10%

12、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有（）。

.控制面广

.控制系统交叉性

.控制的动态性

.控制的严谨性

13、合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。

.结算和清理

.仲裁和诉讼

.结算、清理、违约

.结算、仲裁、违约

14、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

15、委托人和监理人签订合同的根本目的是（）。

.选择合适的监理单位

.确定监理的范围

.监理报酬的计算

.明确双方的权利和义务关系

16、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

.评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

17、一个建设工程从立项到投产使用要经历5个阶段，竣工和试运行属于（）阶段

.设计前准备工作

.设计

.施工

.使用前准备

.保修

18、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。

.人民法院

.政府的建设行政主管部门

.上级仲裁委员会

.质量监督机构

19、信息管理指的是（）的合理组织和控制。

.信息存档和处理

.信息处理和交流

.信息收集和存贮

.信息传输

20、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

21、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

22、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

23、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。

.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任

.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

24、开标地点为（）

.当地政府的招投标办

.招标人所在地

.招标人与投标人商议的地点

.招标文件中确定的地点

25、定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,

定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

.30%

.25%

.20%

.10%

26、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

27、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。

.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

28、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定,

（）。

.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

29、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

30、I合同文件的主要计价方式有（）。

.总价合同、单价合同及成本加酬金合同

.总价、成本补偿合同及最高限定价格法

.施工条件合同、永久设备和设计一一建造合同

.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同

31、评标报告内容不包括（）。

.确定评标办法

.开标记录

・评标标准

.经评审的价格或者评分比较一览表

32、I合同文件的主要计价方式有（）。

.总价、成本补偿合同及最高限定价格法

.总价合同、单价合同及成本加酬金合同

.施工条件合同、永久设备和设计一一建造合同

.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同

33、以下不属于施工合同文件组成的是（）o

.合同协议书

.投标须知

.合同通用条款

.工程报价单

34、由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议,

则该部分费用应有（）

.权利人承担

.履行义务人承担

.双方平均分担

.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

35、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，招标文件中要求中标人

提交履约担保的，中标人应当提供。招标人（）同时向中标人提供工程款支付担保。

.无需

.必须

.可以

.应当

36、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）。

.因合同文件引起的索赔

.有关工程施工方案的索赔

.关于价款方面的索赔

.合同外索赔

37、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。

.招标投标

.投标

.招标

.协议

38、评标报告内容不包括（）＜,

.确定评标办法

.开标记录

.经评审的价格或者评分比较一览表

.评标标准

39、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

40、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。

.同一工地不同建筑之间流动

.不同工地之间的流动

.同一建筑不同建筑部位上流动

.一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动

侄U计时

01:39:48

答题卡

一、多选

12345678910

二、单选

111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940建设工程合同管理

（新卜作业一

一、多选（共计25分，每题2.5分，每题答案完全一样得满分，少选、多选、错选均不得分。）

1、《建设工程施工合同（示范文本）》（G-1999-0201）由（）组成。

.协议书

.招标文件

.通用条款

.专用条款

.投标须知

2、保修金的退还应（）。

.遵守多退少补的原则

.连本带息退还

.只退本金

.仅在工程保修期满后

.在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后

3、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是（）。

.被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工

期

.对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发

包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期

.承包人应通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保

留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过

程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利

.合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明

.承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回

保函

4、仲裁条款包括仲裁（）

.所依据的法律

.地点

.结果的约束力

.委员会的组成

.方式和程序

5、建设工程索赔的起因包括（）。

.发包人不按合同支付工程

.设计图纸、技术规范错误

.地震

.工程环境变化

.承包人没有按合同和有关规范规定进行操作，施工过程中发生人员伤亡

6、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）

.合同资料

.合同分析资料

.工程实施中产生的各种资料

.工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报

表、报告、图片等

.类似工程施工记录和参考资料

7、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（）中的规定。

.民法

.担保法

.建筑法

.反不正当竞争法

.合同法

8、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有（）

.纯单价合同

.成本加酬金合同

.有偿合同

.分包合同

.总价合同

9、属于评标报告的内容有（）

.基本情况和数据表

.评标委员会成员名单

.开标记录

.废标情况说明

.施工组织设计的编制

10、建设工程合同交底的内容包括（）。

.合同管理人员向项目管理人员和各企业各部门相关人员进行“合同交底”，组织大家学习

合同和合同总体分析结果，对合同的主要内容作出解释和说明

.将各种合同事件的责任落实到发包人和监理工程师

.在合同实施前与其他相关的各方面，如发包人、监理工程师、承包人沟通，召开协调会议，

落实各种安排

.合同责任的完成不能通过其他经济手段来保证

.在合同实施过程中，必须进行经常性的检查、监督，对合同作出解释

二、单选（共计75分，每题2.5分）

11、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

12、建设合同按承包工程计价方式可分为（）

.总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同

.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

.总价合同、单价合同、成本加酬金合同

13、下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是（）。

.同一工地不同建筑之间流动

.不同工地之间的流动

.同一建筑不同建筑部位上流动

.一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动

14、合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。

.结算和清理

.仲裁和诉讼

.结算、清理、违约

.结算、仲裁、违约

15、II代表的是最具权威的（）组织。

.发包人

.承包人

.咨询工程师

.建筑师

16、合同条文有二义性（）。

.视为合同废止

.属于合同错误

.视为合同变更

.属于合同笔误

17、在N合同中工程师代表的是（）。

.发包人的利益

.发包人和承包人双方的利益

.承包人的利益

.不代表任何一方的利益

18、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（）-

.因合同文件引起的索赔

.有关工程施工方案的索赔

.关于价款方面的索赔

.合同外索赔

19、投标保证金的数额一般为投标价的（）。

.2%

.3%

.5%

,10%

20、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（）的方式解决纠纷。

.协商

.调解

.非诉讼纠纷解决程序

.诉讼

21、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。

.仲裁

.调解

.诉讼

.协商

22、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（）.

.2%

.5%

.10%

.20%

23、建设工程合同分析的内容不包括（）。

.合同的执行情况

,合同的法律基础

.索赔程序和争执的解决

.违约责任

24、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别

交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙

**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

.承包商乙、丙

.承包商乙

.承包商甲

.承包商丙

25、下列有关施工合同文件解释顺序错误的是（）。

.工程量清单、图纸