在建工程转让合同范本（5篇）

1/1在建工程转让合同范本（集合5篇）

在建工程转让合同范本第1篇转让方（以下简称甲方）：

法定代表人：职务：

住所地：

受让方（以下简称乙方）：

法定代表人：职务：

住所地：

鉴于：

1、甲方系项目（以下简称目标项目，该项目系在建工程）的合法所有权人。

2、现甲方拟转让目标项目，乙方同意受让。

据此，甲乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经友好协商，就转让目标项目相关事宜达成一致，于年月日（以下简称协议签订日）在青岛市市南区（以下简称协议签订地）订立本协议，供甲乙双方共同遵守。

第一条目标项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目面积：占地面积平方米，总建筑面积平方米（最终面积以工程骏工验收后实测面积为准），总投资金额为。

1.4项目范围：

本项目用地的土地性质为，其四至范围为东至，西至，南至，北至。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。

1.5项目现状：

1.5.1开发现状：

1.5.2投资现状：

第二条目标项目已取得的合法批准文件或证书

2.1规划意见书，编号：

2.2建设用地规划许可证，编号：

2.3建设工程规划许可证，编号：

2.4建设用地土地使用权证，编号：

2.5建设工程施工许可证，编号：

2.6其他批准文件或证书：

第三条甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理

甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。

第四条目标项目相关变更手续的办理

甲乙双方同意，自本协议签定之日起日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。

第五条目标项目有关资料的交接

5.1本协议第四条约定的变更登记手续办理完毕后，甲乙双方就

目标项目有关资料进行交接。

5.2上述交接完成后，由甲乙双方签署资料交接清单。

第六条目标项目的转让对价

鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司，甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资，乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。

第七条税费及相关费用的承担

甲乙双方确认因目标项目的转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由方承担。

第八条甲方权利义务

8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权，不存在任何权利瑕疵；

8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定；

8.3甲方确保目标项目上不存在任何甲方已向乙方披露以外的抵押、质押或其他任何形式的担保物权；

8.4甲方承诺，此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件；

8.5在本次目标项目转让过程中，甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作；

8.6如违反上述约定，甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失（包括但不限于第三方索赔）。

第九条乙方权利义务

9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力；

9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。

第十条违约责任

甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的，违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

第十一条保密

协议各方应共同采取一切必要措施，对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施，以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。

第十二条通知

甲方联系地址：

乙方联系地址：

协议各方均保证上述联系地址真实有效，保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形，均视为已送达本方。任何一方更改地址应在七日内以书面形式通知其他各方。

第十三条生效及其他

13.1本协议一式份，转受让双方各执份，具有同等效力，自各方签字盖章之日起生效。

13.2各方就本协议的履行有争议时，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。

13.3如各方针对本协议有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

在建工程转让合同范本第2篇甲方：

身份证号：

地址：

乙方：

身份证号：

地址：

鉴于：甲、乙双方于年月日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区苑座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。

一、转让标的

甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。

二、转让价款及支付方式

双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：

三、双方的承诺与保证

1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。

2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。

3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。

4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。

5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。

四、有下列情形之一者，本协议终止：

1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；

2、双方就解除本协议另行达成书面条款；

3、由于不可抗力导致本协议无法履行。

五、违约责任

本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。

六、争议解决及其他

1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。

3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于年月日签订于市区。

甲方（签名）：

乙方（签名）：

时间：

在建工程转让合同范本第3篇甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

一、甲方与乙方在_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同》_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。

二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为_________万元，付款时间为：签订合同之日_________年_________月_________日付款_________万元，剩余_________万元由内方在__________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金_________万元。

三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5—15日乙方赔偿丙方违约金_________万元并赔偿因此所造成的全部损失。

四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效

甲方：枣阳市神龙物资贸易有限公司

乙方：_________

丙方：_________

_________年_________月_________日

在建工程转让合同范本第4篇转让方：（甲方）

受让方：（乙方）

经双方友好协商，以上协议当事人就甲方名下的_____网球中心工程及相关土地使用权转让事宜达成以下协议：

一、项目概况

1、建设用地情况：项目用地位于北京市_____。总建设用地_____平方米，总建筑面积_____平方米，其中地上建筑面积_____平方米，地下建筑面积_____平方米，容积率_____。详见规划审批文件。

2、政府审批文件：

取得规划意见书、

建设用地规划许可证、

建筑工程规划许可证；

取得《国有土地使用证》，已经签订《北京市国有土地使用权出让合同》；

3、工程现状为：

二、转让方式

1、甲方按在建工程转让的方式将项目整体转让给乙方，所转让项目符合《北京市城市房地产转让管理办法》第十条的规定。

2、转让手续的办理：按照北京市国土资源局的规定，按土地使用权转让（有在建工程）的程序进行。

甲乙双方应于本协议签订后_____日内，完成项目转让，即将本项目国有土地使

用权手续办理至乙方名下，并且将规划、施工许可等政府审批文件相应变更至乙方名下。

3、转让价款的支付：

3.1总转让价款为人民币6000万元。

3.2本协议签订后10日内，乙方支付20XX万元作为首付款，

3.3甲方按现状工业用地性质办理过户手续。将土地使用权转让文件、手续准备完成，提交给国土资源局，取得受理通知单后10内，乙方应当向甲方提供4000万元的履约保函，作为后续4000万转让款的担保。

3.4乙方将在____________________（位置）甲方拥有使用权的土地上（具体详见附件图）为甲方建设施工造价约4000万元的写字楼一栋（约一万平方米，该建筑要求达到的标准为包括但不限于内外装修齐备，各项设施齐备，达到可用于出租的标准，建设标准双方将制定具体细则作为本合同的附件），甲方将全程委派人员监督该工程的建设。双方同意以该建筑的施工造价折抵乙方应当支付的转让款。最终该写字楼的施工造价由双方按该建筑工程的成本价进行核算，高于4000万的部分，甲方向乙方按实际补偿；如工程造价低于4000万的，乙方对甲方按实际补偿。

3.5乙方负责为甲方建设的写字楼工程，应当保证在甲方转让的该土地招拍挂上市后1年内（最迟_____天）完成建设并交付甲方验收。如乙方延迟竣工或延迟向甲方交付的，乙方应当按4000万元的万分之3每日的标准向甲方支付违约金。同时甲方有权选择要求乙方继续交付写字楼或者要求乙方按4000万现金支付甲方。

3.6本合同涉及的所有土地、建筑物转让过户中发生的相关税、费均由乙方承担。

4、甲方将协助乙方将本项目用地规划性质变更为非工业用地，完成时间力争于20xx年6月30日前（因须由规委审批，故不做确切保证，时间可以延后）。如本项目涉及的土地性质不能变更为规划非工业用地的。乙方可以退还该土地，甲方退还乙方首付款20XX万及利息（银行同期存款利息），本合同解除。另外，甲方将协助乙方将南海两地块用地性质变更为非工业用地，完成时间力争于在20xx年6月30日前。

三、阶段性共管

在本协议签订后，乙方支付第一笔款项后，乙方即可以向甲方派出管理人员，协调和促进双方的项目转让工作。

在完成土地使用权转让之前，甲乙双方可以成立管理委员会，共同管理项目。具体事宜另行订立协议。在此期间，甲、乙双方采取对甲方进行阶段性共管的方式完成本项目的运作。

四、移交

在甲方将工程移交给乙方时，应相应地做好与施工单位、设计单位、监理单位的工作移交，确保乙方顺利接收在建工程。移交时，甲方应将所有项目文件、资料的原件移交给乙方。

五、违约责任

1、本协议生效后，任何一方违反本协议均视为违约。逾期完成合同义务或逾期付款的，违约方应按照应付款（或已收款）总额的日万分之二的标准向守约方支付违约金。

2、在进行房地产项目转让、过户时，对本项目进行的土地（房地产）评估价，对甲乙双方和项目公司没有约束力；评估工作及评估结果仅作为办理项目转让手续的文件使用和作为计税（费）的依据。

3、甲乙双方无故终止本合同的，违约方应当向对方支付_____万元的违约金。

六、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1、本合同正常履行完毕；

1.2、合同双方协议终止本合同的履行；

1.3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决；如果经协商不能达成协议，则双方同意在本项目注册所在地有管辖权的'人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

八、合同的补充、修改和变更

1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

九、协议的生效时间、文本及其它约定

1、本协议自各方签字盖章之日生效。

2、本协议一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

3、对本合同，各方必须亲自履行，未经对方书面同意，不得转让合同的权利或义务。

甲方（盖章）：_________

代表人（签字）：_______

_________年____月____日

签