二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

单选题（共100题）1、（2021年第1批真题）下列行为属于质量不良行为的是()。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的【答案】C2、（2018年真题）注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的【答案】A3、关于评标的说法，正确的是()。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果【答案】C4、以下担保方式必须由第三人提供的是（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证【答案】D5、（2021年第2批真题）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有()。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的【答案】C6、关于我国仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】B7、以下关于著作权的说法中正确的是（）。A.招标文件、投标文件属于一般职务作品B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用【答案】D8、下列不当得利、应当予以返还的有（）。A.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.明知无给付义务而进行的债务清偿D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的【答案】D9、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.施工企业B.项目部C.该项目的建设单位D.该项目的监理单位【答案】A10、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】C11、场景(二）A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】A12、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙认为合同为可撤销合同，仲裁员丙认为本案的欺诈可能涉嫌刑事犯罪应移交公安机关，则仲裁应（）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】D13、（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】C14、（2021年真题第2批）关于移送管辖的说法，正确的是（）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】A15、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担【答案】C16、在建设工程活动中，保证人往往是（）。A.社会团体B.国家机关C.企业法人的分支机构D.银行【答案】D17、下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范C.经安全教育培训并考核合格D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德【答案】C18、关于转代理的说法，正确是的是（）。A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】C19、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门【答案】A20、不属于物权的是（）。

A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权【答案】D21、（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】D22、（2017年真题）关于建设工程中代理的说法，正确的是()。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C23、根据《中华人民共和国商标法》第3条第1款规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标（）权，受法律保护。A.专用B.使用C.出让D.买卖【答案】A24、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（）。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督【答案】D25、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。A.仅供本团体成员约定采用B.团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准C.团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准D.团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触【答案】B26、根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件()A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章【答案】C27、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】A28、关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】A29、（2015年真题）施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。A.项目经理承担B.企业法人承担C.企业法定代表人承担D.项目经理部与企业法人共同承担【答案】B30、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.个人房产B.国有企业厂房C.依法可以转让的股票D.土地【答案】C31、下列不能作为质押财产的是（）。A.依法可以转让的股份、股票B.支票C.债券D.土地所有权【答案】D32、（2021年第1批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是()。A.因工伤医疗费发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷【答案】A33、2018年10月经修改后公布的《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在一定前提下，按照减量化优先的原则实施。一定前提不包括（）。A.技术可行?B.经济合理?C.废物利用?D.保护环境【答案】C34、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。A.工程招标B.材料采购C.诉讼D.承包【答案】D35、（2021年第1批真题）关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责【答案】D36、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】D37、关于施工现场大气污染的防治，下列说法错误的是（）。A.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗B.一般路段的施工工地应设置高度不小于2.0m的封闭围挡C.土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施D.暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖【答案】B38、关于工伤医疗停工留薪期的说法中，正确的是（）。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】B39、关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】A40、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参与人的有（）。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】D41、下列属于著作权中的人身权的是（）。A.署名权B.使用权C.许可使用权D.转让权【答案】A42、（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议【答案】B43、（2014年真题）下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是()。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力【答案】D44、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水呢【答案】B45、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。A.人民法院B.人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门【答案】A46、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。A.5日B.10日C.15日D.20日【答案】C47、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】A48、2018年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为8月25日B.提交投标文件的截止日期为9月13日C.开标时间为9月10日D.投标有效期开始于8月23日【答案】B49、我国的宪法是由()制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。A.国务院B.全国人民代表大会C.国家行政机关D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B50、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】A51、（2019年真题）关于和解的说法，正确的是()。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】C52、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销【答案】A53、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼【答案】D54、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（）。A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权【答案】C55、以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】D56、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。A.2倍B.1倍C.3倍D.5倍【答案】A57、以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）。A.建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】D58、下列选项中，投标行为有效的是（）。A.黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标B.招标项目所在公司下属子公司参与投标C.单位负责人为同一人，参加同一标段投标D.投标人不再具备招标文件规定的资格条件【答案】A59、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法错误的是()。A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行B.应该在评标之前进行C.补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人【答案】B60、关于缺陷责任期确定的说法中，正确的是（）。A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】B61、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】C62、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A63、关于工程质量检测的说法，正确的是（）A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】C64、下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（）。A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权【答案】D65、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】B66、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交B.联合体中标的，甲乙公司应各自与招标人签订合同C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级D.联合体是以一个投标人的身份投标【答案】D67、下列属于外商投资的情形的有（）。A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业B.外国投资者与其他投资者共同设立企业C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目【答案】D68、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】C69、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】B70、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B71、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.用工之日B.试用期满之日C.订立劳动合同之日D.劳动者提供担保之日【答案】A72、（2020年12月真题）下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是()。A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】B73、以下属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.合同约定的工程即将通过验收的B.因承包方原因致使工程项目停工超过120天的C.同一工程分期施工的D.项目经理具有两种及以上专业的【答案】C74、下列选项中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【答案】C75、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】C76、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】D77、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C78、建立工会的用人企业，其集体劳动合同由（）签订。A.劳动者共同与用人单位?B.工会与用人单位???C.劳动者与工会?D.劳动者推选出来的代表与用人单位【答案】B79、某医院为了节约建设投资，将建筑面积为13万m2的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医院受到责令改正，并处以罚款的处罚。罚款的数额应为（）。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D80、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标D.招标人可以设置标底【答案】D81、根据《民法典》的相关规定，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.丙的保证方式为连带保证B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任D.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】D82、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】C83、甲公司向乙公司购买一批正在由丙运输公司运输途中的货物。合同生效后，到达目的地之前遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（）。A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担【答案】D84、属于招标人与投标人串通投标的情形是（）。A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件C.与招标人存在利害关系的法人投标D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】D85、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【答案】B86、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.封底前应设置泄水井D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大【答案】D87、（2014年真题）下列行为中不符合承揽合同特征的是()。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】D88、（2020年真题）根据《历史文化名故名镇名村保护条例》，在历史文化名城名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。A.开山采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的道路C.在核心保护范围内举办大型群众性活动D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】C89、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.抵押登记C.建筑工程竣工D.抵押合同生效【答案】B90、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B91、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）A.货运合同是单务、有偿合同B.货运合同是实践合同C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人D.货运合同的标的是货物【答案】C92、当事人提出有关证据证明仲裁员在仲裁该案时有索贿行为，可向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决，应当在收到裁决书之日起()个月内提出。A.1B.2C.3D.6【答案】D93、《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（）。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除B.应当委托原勘察、设计单位鉴定C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】C94、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保金【答案】A95、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以（）。A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失【答案】D96、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【答案】A97、委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“()”。A.表见代理B.任意代理C.无权代理D.民事代理【答案】B98、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限D.设计文件不得指定生产厂、供应商【答案】B99、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《合同法》规定的租赁期限。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过(）年。A.5B.10C.15D.20【答案】D100、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（）。A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》C.《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》D.《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》【答案】A多选题（共40题）1、根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()。A.中水搅拌B.收集雨水养护C.地下水作为混凝土搅拌用水D.市政自来水作为混凝土冲洗用水E.中水饮用【答案】AB2、（2017年真题）在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言C.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言D.存有疑点的视听资料、电子数据E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BCD3、下列法律文书中，可以申请人民法院强制执行的有（）。A.双方签收的行政调解书B.双方签收的专业调解机构制作的调解协议C.一方签收的人民法院调解书D.经过司法确认的人民调解委员会制作的调解书E.双方当事人签收的仲裁调解书【答案】D4、按照《招标投标法》及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有（）。A.部分非主体、非关键工程B.专业工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】ABD5、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。A.延付或拒付租金请求权B.寄存财务被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】CD6、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续【答案】ABCD7、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的有（）。A.女职工赵某，怀孕5个月B.业务员小钱，曾经受过伤，医疗期刚满C.职工孙某，患职业病丧失劳动能力，卧病在家D.工程师老李，在本单位已经连续工作20年，目前已经58岁E.员工张某，刚与本公司签订了固定期限为1年的劳动合同，试用期尚未满【答案】ACD8、评标委员会应当否决投标人投标的情形包括()。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标报价高于成本或者低于招标文件设定的最高投标限价E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】ABC9、下列关于联合体投标说法,错误的有（）。A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C.共同投标协议应当在提交投标文件前10天提交招标人D.资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标【答案】CD10、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有（）。A.资质不良行为认定标准B.承揽业务不良行为认定标准C.工程质量不良行为认定标准D.企业注册不良行为认定标准E.工程安全不良行为认定标准【答案】ABC11、以下可以设定行政许可或者临时性行政许可的有（）。A.法律B.行政法规C.地方性法规D.地方政府规章E.部门规章【答案】ABCD12、在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。A.违约金B.罚款C.赔偿精神损失D.继续履行E.采取补救措施【答案】AD13、关于行政复议和行政诉讼的说法，正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政调解可以行政复议，而行政处分不可复议C.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼D.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请E.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议【答案】AC14、下列关于企业法人、法定代表人和项目经理部的法律关系，说法正确的是（）。A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，不具有法人资格B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担C.施工企业的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以项目经理为被告提起诉讼D.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，应由项目经理部承担为违约责任E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人【答案】AB15、关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（）。A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期?C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计?D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期?E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】A16、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】BD17、下列关于招标代理机构的说法，正确的是（）。A.招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标B.招标代理机构可以在所代理的招标项目中代理投标C.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询D.招标代理机构是社会中介组织E.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量【答案】AD18、（2017年真题）某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.赔偿损失【答案】ABC19、根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】C20、施工单位在工程施工过程中，必须进行有关检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。下列属于《建设工程质量管理条例》规定的检验范围的有（）。A.抹灰配料水泥B.施工塔吊C.钢筋D.商品混凝土E.工程实体中的给水管主控阀【答案】ACD21、用人单位有下列情形（）之一的，可能被依法追究刑事责任。A.违法解除或终止劳动合同的B.以暴力、威胁或限制人身自由的手段强迫劳动的C.强令冒险作业危及劳动者人身安全的D.非法搜查或者拘禁劳动者的E.劳动条件恶劣，环境污染严重，给劳动者身心健康造成严重损害的【答案】BCD22、《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括（）。A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬C.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位【答案】ABCD23、（2021年真题第2批）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有（）。A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的B.工程造价管理机构发布价格调整信息的C.国家有关政策变化影响合同价款的D.经批准变更设计的E.市场价格发生变化的【答案】BCD24、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位规章制度的D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】ACD25、根据《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】ACD26、（2020年12月真题）关于中标通知书的说法，正确的有()。A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力B.中标通知书只对招标人具有法律效力C.中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果D.中标通知书的法律性质是承诺E.中标通知书只对中标人具有法律效力【答案】ACD27、关于施工合同的义务下列说法正确