一级建造师之一建工程法规每日一练模拟题附答案

一级建造师之一建工程法规每日一练模拟题附答案

单选题（共100题）1、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。A.250B.300C.350D.400【答案】D2、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（）。A.保费由乙自行承担B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】C3、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签证地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】C4、（2020年真题）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】C5、工程质量监督机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。A.规划、勘察、设计B.勘察、设计、施工C.设计、施工、验收D.施工、监理、验收【答案】D6、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工（）日前，将需要备案的资料报送相关部门备案。A.5B.7C.15D.30【答案】C7、根据《民用建筑节能条例》，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的，应处的罚款为民用建筑项目合同价款的（）。A.2％～3％B.3％～4％C.2％～4％D.4％～5％【答案】C8、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】A9、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】C10、某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改【答案】D11、法人成立的条件包括（）。A.法人应该有自己独立产权的办公场地B.法人可以自然成立C.法人可以有法定代表人D.法人能够独立民事责任【答案】D12、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。A.项目经理与建设单位B.项目经理与乙供应商C.项目经理与甲施工单位D.施工单位与乙供应商【答案】B13、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】C14、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】B15、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。A.注册建造师无权带薪参加继续教育B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理【答案】B16、（2019年真题）关于行政复议的说法,正确的（）A.行政复审机关决定撤销具体行政行为的,可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采用书面审查办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的,在依法决定撤销具体行政行为时,不得同时责令被申请人赔偿【答案】A17、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】C18、建设节能分部工程验收会议由()主持。（2012）A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人【答案】B19、下列情形中，属于无因管理的是（）。A.在加工合同中，定作人提供原材料B.甲在乙外出期间，帮忙喂养其宠物猫C.张某依约保管李某的背包D.小李拾得他人的钱包据为己有【答案】B20、固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同。A.废止B.解除C.终止D.续订【答案】C21、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2005年3月2目B.2005年3月7日C.2005年3月20日D.2005年3月31日【答案】C22、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是()。A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产【答案】B23、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】B24、下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（）。A.保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B.保险金额可以超过保险标的的保险价值C.超过保险价值的，超过的部分无效D.建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定【答案】B25、某建筑工地基坑坍塌，导致施工工人死亡12人，重伤50人，直接经济损失3000万，该事故根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】C26、某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】D27、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约【答案】D28、施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是()。A.以他人名义投标，骗取中标的B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的【答案】D29、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（）。A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B.构成违约，因为客观上存在违约的事实C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重【答案】B30、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为（）。A.一级B.二级C.三级D.暂定级【答案】C31、建设单位因故不能按期开工的，应当向（）申请延期。A.上级主管B.施工单位C.监理单位D.发证机关【答案】D32、下列哪一项属于地方性法规（）。A.《北京市建筑市场管理条例》B.《城市房地产管理法》C.《建设工程勘察设计条例》D.《天津市招标公告发布暂行办法》【答案】A33、关于企业资质的说法，不正确的是（）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】C34、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权()。A.不执行安全规程B.不执行公司制度C.拒绝执行D.不遵守劳动纪律【答案】C35、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】B36、关于安全生产许可证的说法，错误的是()。A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【答案】A37、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】D38、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】D39、建设工程施工许可证的申请主体是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.项目管理服务单位【答案】B40、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账【答案】D41、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用【答案】D42、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】B43、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。A.个人可以承揽规模比较小的分包工程业务B.建设单位可以直接指定合同约定内分包工程的分包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位应当采用【答案】C44、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B45、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】C46、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的是（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】B47、强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。A.国务院B.国务院标准化行政主管部门C.国务院工程建设行政主管部门D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会【答案】A48、关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】A49、属于企业资质证书撤销的是（）。A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.建筑业企业依法终止的D.企业不再符合资质标准要求的条件的【答案】A50、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成（）。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】A51、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】A52、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C53、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】D54、在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.安全生产管理员D.负责项目管理的技术人员【答案】D55、建筑施工企业违反规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,地方人民政府环境保护行政主管部门不可能对应采取的处罚措施是()。A.警告B.停工整顿C.责令改正D.罚款【答案】B56、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】D57、建设工程法律具有()的特点，虽然主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法商法等的内容。A.广泛性B.综合性C.具体性D.适应性【答案】B58、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。A.向上级仲裁委员会申诉B.向人民法院起诉.C.请求法院撤销仲裁裁辨D.向市人大常委会申诉【答案】C59、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24【答案】D60、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】C61、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B.已经发售的资格预审文件、招标文件招标人无须退还所收取的资格预审文件，招标文件的费用C.已经收取投标保证金的应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D.应当及时发布公告【答案】D62、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】A63、下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A.管制B.赔偿损失C.返还财产D.罚款【答案】D64、根据《安全生产法》,对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。A.国务院负责安全生产监督管理的部门B.国务院铁路、交通、水利等有关部门C.国务院D.国务院建设行政主管部门【答案】A65、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017真题A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】A66、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】B67、根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是（）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【答案】C68、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元C.要求甲支付违约金2万元D.要求甲支付违约金1.5万元【答案】B69、甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。A.执行新价格B.执行原价格C.甲承担少部分差价D.乙承担一半差价【答案】B70、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】B71、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】D72、抵押担保与质押担保的区别是()。A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【答案】B73、某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】C74、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。A.综合应急预案B.施工单位的生产安全事故应急救援预案C.现场处置方案D.专项应急预案【答案】D75、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B.招标人预先内定中标人C.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D.招标人从几名中标候选人中确定中标人【答案】D76、某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。A.平等原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】B77、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】D78、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B79、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为100万元，定金为设计费的25％。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。A.20万B.25万C.45万D.50万【答案】C80、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）2016A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续【答案】D81、关于我国土地法律制度,下列说法正确的是()。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护【答案】D82、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】A83、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是（）。A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B.招标公告、招标文件是要约C.投标文件是要约邀请D.中标通知书是要约【答案】A84、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是()。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.钢筋作业人员【答案】D85、下列属于企业所得税征税收入的是（）。A.财政拨款B.利息收入C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金D.国务院规定的其他不征税收入【答案】B86、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是()。A.该约定意思表示明确，有效B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼【答案】B87、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】B88、关于劳务派遣的说法，正确的是()。（2015）A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】B89、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D90、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】B91、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为()A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销【答案】A92、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准,乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（)。A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准D.其他企业标准【答案】B93、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。☆2014真题A.10B.20C.30D.50【答案】C94、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁在2个单位申请注册，可以注册【答案】C95、某建筑工程公司按照法人的划分标准属于（）法人。A.行政法人B.事业法人C.社团法人D.企业法人【答案】D96、证据应用的全部内容不包括()。A.证明对象B.举证责任C.证据收集D.诉讼答辩【答案】D97、下列选项中，属于担保物权的是()。A.抵押权B.地役权C.处分权D.用益物权【答案】A98、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。A.7B.14C.21D.28【答案】B99、下列关于调解的说法，错误的是（）。A.人民调解的组织形式是人民调解委员会B.行政调解属于诉讼外调解C.在仲裁调解书签收前当事人不得反悔D.法院调解是在双方当事人自愿的基础上进行的调解【答案】C100、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C.组织安全施工技术交底并签字确认D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】C多选题（共40题）1、施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】BCD2、某建设项目当事人对建设工程实际开工日期有争议的，该项目的开工日期下列说法中正确的是（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际开工日期为开工日C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期【答案】AC3、根据《民法典》，下列文件中，不属于要约邀请的有()。（2012）A.投标文件B.中标通知书C.符合要约规定的售楼广告D.拍卖公告E.招标公告【答案】ABC4、下列说法中对承诺的构成要件理解错误的有（）。A.承诺必须由要约人做出B.承诺须向受要约人做出C.承诺的内容必须与要约内容一致D.承诺应在有效期内做出E.承诺具有绝对的特定性【答案】AB5、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法,正确的有()。A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查B.每月检查时间不少于其工作日的20%C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到现场进行带班检查D.工程开工时,应到施工现场带班检查E.工程项目出现险情时,应到施工现场带班检查,及时消除险情和隐患【答案】AC6、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了.一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（)。A.有防水要求的卫生间发生渗漏B.基础底板断裂C.电气管线不通路D.给水管道接口漏水E.主体结构明显倾斜【答案】B7、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】ABC8、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】BC9、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有()。A.缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进人缺陷责任期【答案】BCD10、根据《工伤保险条例》,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】ACD11、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】ABC12、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择（）的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】BCD13、《标准化法》规定，我国的工程建设标准分为()。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.市场通行标准【答案】ABCD14、某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2012年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是（）。A.开标会由该招标代理机构主持B.由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2012年6月6日15时进行C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E.丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件【答案】AC15、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC16、根据《劳动合同法》,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的【答案】ABD17、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）（2016）A.专项方案应由施工企业技术部门组织本企业施工技术，安全，质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当有总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需要专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】ACD18、按照《文物保护法》规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任()。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】ABD19、注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括（）。A.发包人同意更换项目负责人B.承包人进行项目负责人人员调岗C.因发包人原因致使工程项目停工超过120天D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.发包人与注册建造师所在企业发生合同纠纷【答案】AD20、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有()A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】ABC21、生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为()。A.整体应急预案B.专项应急预案C.综合应急预案D.现场处置方案E.施工组织方案【答案】BCD22、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】AD23、根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。（2015）A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】AC24、按照《文物保护法》规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任()。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】ABD25、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】CD26、下列属于印花税的应纳税凭证的有A.建设工程承包合同或者具有合同性质的凭证B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证C.产权转移书据D.权利、许可证照E.财产所有人将财产赠给政府所立的书据【答案】ABCD27、根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】ABC28、根据《建设工程安全生产管理条例》,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】ACD29、下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的【答案】AB30、关于工程