一级建造师之一建机电工程实务复习附答案可打印

一级建造师之一建机电工程实务复习附答案可打印

单选题（共100题）1、通常情况下，保冷结构与保温结构的区别是（）。A.防腐层B.防沙层C.防潮层D.保护层【答案】C2、一个（）可用于编制多个焊接工艺规程。A.焊接工艺评定报告B.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定委托书【答案】A3、一份（）可用作编制多份焊接作业指导书的依据A.PQRB.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定委托书【答案】A4、公称直径为600mm的液体管道在压力试验合格后应进行吹洗工作，正确的做法是（）。A.水冲洗B.蒸汽吹扫C.人工清理D.空气吹扫【答案】C5、当电动机绝缘电阻值达到规范要求时，在同一温度下经（）h稳定不变时方可认为干燥完毕。A.1B.3C.5D.7【答案】C6、管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。A.便于操作B.业主要求C.设计确定D.现场协调【答案】C7、建筑电梯通电空载试运行合格后，还应检测各（）动作是否正常准确。A.曳引电机B.层门开启C.停层感应D.安全装置【答案】D8、提高安装精度应根据设备的设计精度和（），选用适当合理的装配和调整方法。A.施工装备的能力B.测量检测手段C.设备结构特点D.施工环境和施工顺序【答案】C9、机电工程项目成本控制中，在竣工交付使用及保修阶段项目成本控制要点是（）。A.计算实际成本B.控制返工返修C.控制保修期的保修费用支出D.注意工程变更【答案】C10、35kV架空电力线路保护区范围是导线边缘向外侧延伸的距离是（）。A.3mB.5mC.10mD.15m【答案】C11、计量基准的量值应当与（）量值保持一致。A.施工所在省区的B.施工所在国的C.国际上的D.本国的【答案】C12、根据管道内物质的一般性能，下列关于工业管道识别色的说法错误的是（）。A.水是艳绿色B.酸或碱是紫色C.气体是中黄色D.氧是大红色【答案】D13、流动式起重机额定起重量指在确定（）和起升高度后，起重机能安全起吊的最大重量。A.计算载荷B.设备重量C.回转直径D.回转半径【答案】D14、砌砖中断或返工拆砖时，其断面应做成（）。A.阶梯形斜槎B.断面平齐的直槎C.齿形直槎D.无规律直槎【答案】A15、（2011年真题）预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。A.进行层间锤击B.预热拉伸补偿焊缝收缩C.合理选择装配程序D.合理安排焊缝位置【答案】C16、下列起重机类型中，不需要首检的是（）。A.桥式起重机B.流动式起重机C.梁式起重机D.塔式起重机【答案】D17、沉降观测应采用（）水准测量方法。A.一等B.二等C.三等D.四等【答案】B18、定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是（）A.流速B.流量C.黏度D.压力【答案】C19、连接钢结构的高强度螺栓安装前，高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。A.贴合系数B.扭矩C.抗滑移系数D.抗剪切系数【答案】C20、空调设备过滤网的阻力状态监测可用（）来监控。A.压力开关B.流量开关C.压差开关D.空气开关【答案】C21、施工过程验收中把建筑物准备投入使用前的消防验收称（）验收。A.粗装修B.精装修C.隐蔽工程D.现场检查【答案】B22、关于在同一场所安装插座的要求，正确的是（）。A.插座的安装高度应统一为1.3mB.不同电压等级时选择同规格的插座C.插座的接地线都应接在下孔D.三相插座的接线相序必须一致【答案】D23、洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为（）个等级。A.6B.9C.10D.12【答案】B24、在工程测量的程序中，设置标高基准点后，下一步应该进行的程序是（）。A.安装过程测量控制B.建立测量控制网C.设置沉降观测点D.设置纵横中心线【答案】C25、临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是（）。A.最小设备容量B.平均设备容量C.辅助设备容量D.设备总容量【答案】D26、下列参数能反映锅炉工作强度的指标是（）。A.压力、温度B.蒸发量、蒸发率C.蒸发量、热效率D.蒸发率、发热率【答案】D27、自动消防设施工程竣工后，建设单位应委托（）进行技术测试，取得测试报告后，方可验收。A.具备资格的建筑消防设施检测单位B.消防验收主管单位C.公安机关消防机构D.检测单位【答案】A28、按照合同中的任务内容来划分，属于委托合同的是（）。A.勘察设计合B.工程监理合同C.物资采购合同D.施工承包合同【答案】B29、电力调度设施保护的范围不包括（）A.电力调度场所B.电力调度通信设施C.电网运行控制设施D.电力调度交通设施【答案】D30、特种设备安全法确定的压力管道，是指利用一定的（），用于输送气体或者液体的管状设备。A.压力B.动力驱动C.高度位差D.热能【答案】A31、（2019年真题）关于保温结构的说法，正确的是（）。A.保冷结构与保温结构相同B.保温结构任何条件下都不需要防潮C.保冷管道与保温管道各层的功能不同D.保温结构与保冷结构的热量流动方向相反【答案】D32、下列不属于电子招投标系统分类的是（）。A.交易平台B.操作平台C.公共服务平台D.行政监督平台【答案】B33、在暗装照明配电箱的施工程序中，管内穿线的紧后工序是（）。A.配管B.送电运行C.导线连接D.送电前检查【答案】C34、施工进度偏差产生的原因不包括（）。A.供应商违约B.监理单位标准的执行C.资金不落实D.计划编制失误【答案】B35、（2018年真题）关于回路试验规定的说法，正确的是（）。A.回路显示仪表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差B.温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号C.现场不具备模拟信号的测量回路应在最末端输入信号D.控制回路的执行器带有定位器时应同时进行试验【答案】D36、下列关于工程测量的程序，步骤正确的是（）。A.确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等B.确认永久基准点、线→设置基础标高基准点→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等C.确认永久基准平面→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录D.确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→设置基础标高基准点→安装过程测量控制→实测记录等【答案】A37、矿井检测勘探宜采用（）。A.水下机器人B.IM放样机器人C.管道检测机器人D.GPS定位系统【答案】C38、建筑总面积大于（）m3的宾馆和饭店场所，建设单位应当向住房和城乡建设住管部门审核A.10000B.15000C.20000D.2500【答案】A39、镍温度传感器的接线电阻应小于（）Ω。A.6B.3C.4D.5【答案】B40、立式圆筒形钢制储罐底板在不同阶段的施焊顺序，正确的是（）A.先壁板与边缘板角焊缝，再边缘板剩余对接焊缝B.先中幅板间长焊缝，再中幅板间短焊缝C.先中幅板与边缘板环焊缝，再中幅板间焊缝D.先中幅板间焊缝，再边缘板对接焊缝【答案】A41、室内给水工程施工程序：室内给水管道施工程序：施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→（）A.系统清洗→管道系统试验→防腐绝热B.管道系统试验→系统清洗→防腐绝热C.管道及配件安装→系统水压试验、防腐绝热→系统清洗、消毒D.防腐绝热→系统清洗→管道系统试验【答案】C42、低压外上缸组合安装正确的过程是（）。A.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，密封焊接，正式组合B.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，密封焊接，正式组合C.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，符合要求后正式组合D.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，正式组合【答案】C43、从事受监察设备焊接工作的焊工,必须重新考试的是中断监察设备焊接工作（）。A.1个月B.3个月C.5个月D.6个月【答案】D44、用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具是（）。A.千分表检具B.兆欧表C.5m卷尺D.百分表【答案】D45、下列选项中，属于吊装方法基本选择步骤中安全性论证内容的是（）。A.比较对多个吊装方法，进行技术可行性论证B.分析工期，所采用的方法不能影响整个工程进度C.进行最低成本核算D.从技术上分析，找出不安全的因素和解决的办法【答案】D46、电视塔顶设备吊装常用的方法是（）。A.塔式起重机吊装B.履带吊吊装C.直升飞机吊装D.缆索起重机吊装【答案】D47、主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制的是（）。A.激光水准仪B.激光垂准仪C.激光经纬仪D.激光准直仪【答案】D48、建设工程申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和（），应当依照规定的程序办理手续。A.照明用电B.生活用电C.办公用电D.终止用电【答案】D49、碳质量分数小于且接近2%的钢材是（）。A.低碳钢B.中碳钢C.高碳钢D.纯铁【答案】C50、衡量计量器具质量的主要指标是（）。A.统一性、溯源性、准确度B.稳定度、准确度、静态特性C.动态特性、分辨率、精密度D.灵敏度、分辨率、动态特性【答案】D51、使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请（）。A.后续检定B.使用中检定C.周期检定D.仲裁检定【答案】C52、玻璃棉绝热材料敷设在风管表面是采用（）。A.保温钉粘结敷设B.抽芯铆钉敷设C.自攻螺丝敷设D.胶水直接粘结【答案】A53、工程竣工技术资料的移交必须严格管理,按（）执行。A.合同B.施工组织设计C.建设工程文件归档规范D.设计文件【答案】C54、关于测量绝缘子和线路的绝缘电阻，说法错误的是（）。A.35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩB.采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值，可按同批产品数量的10%抽查C.棒式绝缘子不进行此项试验D.每片悬式绝缘子的绝缘电阻值，不应低于20MΩ【答案】D55、钢制储罐充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并（）。A.完成中间交接B.检验合格C.质量评定合格D.经监理确认【答案】B56、下列自动扶梯的故障中，（）情况下的开关断开的动作必须通过安全电路来完成。A.无控制电压B.踏板进入梳齿板处有异物夹住C.电路接地的故障D.过载【答案】B57、阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时水中的氯离子含量不得超过（）ppm。A.100B.75C.50D.25【答案】D58、自动消防设施工程竣工后，建设单位应委托（）进行技术测试，取得测试报告后，方可验收。A.具备资格的建筑消防设施检测单位B.消防验收主管单位C.公安机关消防机构D.检测单位【答案】A59、关于无损检测，下列说法错误的是（）。A.有延迟裂纹倾向材料制作的储罐，至少焊接完成24h后进行无损检测B.有再热裂纹倾向的材料，应在焊接完成后做一次无损检测C.有延迟裂纹倾向材料制作的球罐，至少焊接完成36h后进行无损检测D.有再热裂纹倾向的材料，应在热处理后增加一次无损检测【答案】B60、解体安装是在安装施工现场，重新按设计及（）进行装配和安装。A.设计、制造的要求B.监理公司的要求C.上级单位的要求D.质量监督站的要求【答案】A61、自动化仪表工程的调试程序是（）。A.先部件调试后区域调试B.先局部调试后区域调试C.先区域调试后回路调试D.先系统调试后回路调试【答案】A62、质量监督站的主要工作是对（）进行检验。A.检验批B.分部工程C.停检点D.分项工程【答案】C63、特种设备安全法确定的压力管道，是指利用一定的（），用于输送气体或者液体的管状设备。A.压力B.动力驱动C.高度位差D.热能【答案】A64、镁质耐火材料是以镁石作为原料,因其抵抗（）物质的侵蚀能力较好,常用于有色金属火法冶炼中的耐火材料。A.酸性B.腐蚀性C.氧化性D.碱性【答案】D65、（2015年真题）炉底为反拱形的炉窑砌筑前，找准砌筑弧形基面的方法是（）。A.采用样板找准B.用加工砖找准C.测量弧底标高D.设置基准线【答案】A66、电站锅炉，蒸发受热面及炉前系统在启动前必须进行化学清洗。化学清洗结束至锅炉启动时间不应超过（）d。A.5B.10C.15D.20【答案】D67、下列属于酸性耐火材料的是（）。A.硅砖B.镁铝砖C.高铝砖D.白云石砖【答案】A68、下列设备中，不属于数字视频监控系统设备的是（）。A.主动型红外探测器B.数字摄像机C.功能切换控制装置D.硬盘录像机【答案】A69、建筑室内配管配线中，管内穿导线的紧后工序是（）。A.导线绑扎B.放线断线C.导线并头D.线路检查【答案】C70、在灯具现场检查中，不符合要求的是（）。A.Ⅰ类灯具有专用的PE端子B.灯具内导线是铜芯绝缘导线C.灯具绝缘电阻值是1.2MΩD.灯具内导线截面积为1.0mm2【答案】C71、工程建设工法按级别分类错误的是（）。A.国家级B.省（部）级C.县市级D.企业级【答案】C72、电梯井道放基准线后的工序是（）。A.安装导轨B.配管配线C.轿厢组装D.电机安装【答案】A73、关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设D.储罐的脚手架从上到下交替使用【答案】A74、工业炉冬期施工的一般规定中，黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护，应采用（）。A.蓄热法B.加热法C.干热法D.湿热法【答案】C75、不属于消防工程验收的资料的是（）。A.建设工程消防验收申报表B.建筑消防设施技术测试报告C.建设、施工单位的人事档案D.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明【答案】C76、钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。A.1.10B.1.15C.1.20D.1.25【答案】B77、计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（）人员。A.检定B.维护C.档案管理D.质量监督【答案】B78、减振基础和绝热基础是按（）而划分的。A.组成材料B.埋置深度C.结构形式D.使用功能不同【答案】D79、企事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向（）申请考核。A.上级主管部门B.与主管部门同级的人民政府计量行政部门C.企业所在省计量行政部门D.工作所在地人民政府计量行政部门【答案】B80、当出现因施工条件变化、编制人计算疏忽或工程变更等非承包人原因导致工程量发生变化，且工程量偏差超过（）时，该项目单价应按照工程量偏差相关条款调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C81、工程质量不符合规定要求，但经相关单位认可，对安全影响不大，经后续工序可以弥补，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，可以（）。A.返修处理B.不作处理C.降级使用D.返工处理【答案】B82、综合各种因素，适用于使用后允许产生沉降的结构设备的基础是（）。A.联合基础B.垫层基础C.沉井基础D.钢筋混凝土基础【答案】B83、计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（）人员。A.检定B.维护C.档案管理D.质量监督【答案】B84、停车场自动管理系统主要设备不包括（）。A.自动感应器B.读卡器C.监控主机D.自动闸门机【答案】C85、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位【答案】B86、下列说法中，不符合成套配电装置柜体安装要求的是（）。A.柜体的接地应牢固、可靠，以确保安全B.柜体安装垂直度允许偏差、相互间接缝偏差应符合要求C.安装完毕后，还应全面复测一次，并做好柜体的安装记录D.柜体安装垂直度允许偏差不应大于2.5%【答案】D87、自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的（）A.绝缘电阻B.额定电流C.击穿电压D.线路电阻【答案】A88、制造热交换器常用的材料是（）。A.紫铜B.白铜C.青铜D.黄铜【答案】D89、起重吊装中，安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做（）。A.缆风绳B.滑轮组跑绳C.吊索D.用于载人的绳索【答案】A90、钢结构安装施工中，已安装的框架结构应具有（）。A.下挠度B.外加支撑稳固C.空间刚度D.遮盖设施【答案】C91、分包方工作中的停检点应在（）合格的前提下，由总包方检查合格后，总包方报请监理(业主代表)进行检查。A.自检B.交检C.互检D.分检【答案】A92、调节阀中的电动执行机构的输出方式不包括（）。A.直行程B.角行程C.步进式D.多转式【答案】C93、球形罐整体热处理时应进行柱脚处理，监测柱脚实际位移值，并按计算位移值调整柱脚的位移。整体热处理后应测量并调整支柱的（）。A.垂直度和拉杆挠度B.水平度和拉杆挠度C.水平度和垂直度D.铅垂度和水平度【答案】A94、（2018年真题）制造热交换器常用的材料是（）。A.紫铜B.白铜C.青铜D.黄铜【答案】D95、下列费用中，不属于分部分项工程清单综合单价的是（）.A.管理费B.材料费差价C.措施费D.利润【答案】C96、焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）A.余高、凹陷、裂纹、错边B.余高、错边、凹陷、焊瘤C.错边、气孔、裂纹、焊瘤D.余高、焊瘤、夹渣、咬边【答案】B97、下列齿轮装配要求，正确的说法是（）。A.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点B.用着色法检查齿轮啮合间隙C.齿顶和齿端棱边应接触D.齿轮基准面端面与轴肩应靠紧贴合【答案】D98、在气压试验合格后，管道真空系统还应按设计文件规定进行的真空度试验，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统（）后系统增压率不应大于5%。A.7hB.14hC.24hD.48h【答案】C99、高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于（）。A.PPR管的连接B.镀锌钢管C.铝塑复合管D.给水及排水铸铁管及管件的连接【答案】D100、预防储罐焊接变形的组装技术措施包括（）。A.焊缝要集中对称布置B.底板边缘板对接接头间隙均匀C.采用反变形措施D.在边缘板下安装楔铁，补偿焊缝的纵向收缩【答案】C多选题（共40题）1、供暖管道冲洗完毕后，应（），进行试运行和调试。A.试压B.充水C.通球D.灌水E.加热【答案】B2、下列照明灯具的安装固定，正确的有（）。A.在混凝土楼板结构上使用塑料塞固定灯具B.100kg灯具的悬吊装置按灯具重量的3倍做强度试验C.灯具预埋吊钩的直径不小于灯具挂销直径D.混凝土墙面上用2个固定螺钉安装灯具E.5kg的悬吊灯具用膨胀螺栓固定在混凝土楼板上【答案】CD3、关于焊接工艺规程WPS的说法，正确的是（）。A.应由本单位焊接技术负责人批准WPS。B.可以借用其他企业的WPSC.应由本单位技术负责人向焊工进行技术交底D.WPS编制完成后即可用于指导焊接作业和焊后热处理工作E.应以焊接工艺评定报告为依据编制【答案】A4、金属储罐等防静电的接地要求有（）。A.防静电的接地装置应单独B.接地线应单独与接地干线相连C.接地线的连接螺栓不应小于M10D.防静电的接地装置可共同E.并列防静电接地可以串联连接【答案】BCD5、钢结构安装中对高强度螺栓的要求有（）。A.抗滑移系数试验和复验合格方可进行安装B.穿入方向一致C.终拧后用1kg的小锤敲击螺母D.拧紧在24小时内完成E.采用气割孔【答案】ABD6、下列不属于管线中心定位依据的是（）。A.中点B.起点C.地面上已有建筑物D.转折点E.控制点【答案】ABD7、火灾探测器包括（）。A.感烟探测器B.感温探测器C.感火焰探测器D.感压探测器E.可燃气体探测器【答案】ABC8、（2020年真题）关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有()。A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5mm间隙B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫【答案】ABD9、有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（）。A.每根导线在一个档距内可以有一个接头B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接【答案】ACD10、下列耐火喷涂料施工的技术要求中，正确的有（）。A.喷涂料应采用湿法喷涂B.喷涂时，料和水应均匀连续喷射C.喷涂方向应于受喷面成约75°～80°夹角D.喷涂应分段连续进行E.喷涂完毕后，应及时开设膨胀缝线【答案】BD11、下列竣工结算编制的依据，正确的说法有（）。A.协议书（不包括补充协议）B.投标书（只包括报价工程量清单）C.相关规范标准D.设计文件E.进度计划【答案】CD12、安全防范系统工程的各类探测器的安装位置和安装高度应根据（）来确定。A.产品特性B.警戒范围要求C.环境影响D.设备尺寸E.支架底座【答案】ABC13、通风与空调工程施工中，风管的加固形式有（）。A.角钢加固B.折角加固C.立咬口加固D.钢管外支撑加固E.镀锌螺杆内支撑【答案】ABC14、下列耐火喷涂料施工的技术要求中,正确的有（）。A.喷涂料应采用湿法喷涂B.喷涂时,料和水应均匀连续喷射C.喷涂方向应与受喷面成约75°~80°夹角D.喷涂应分段连续进行E.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线【答案】BD15、在施工过程中油浸变压器突然出现火苗，现场施工人员不应采用（）灭火器。A.高压水B.干粉C.泡沫D.气体E.雨喷淋【答案】AC16、温度取源部件的安装，（）。A.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交B.如果需在焊缝上开孔，应打磨平滑C.在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向D.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直E.取源部件安装在扩大管上时，扩大管的安装方式应符合设计文件的规定【答案】ACD17、项交流异步电动机要减小启动电流并增加启动转矩，可采用的启动（）。A.定子用节点抗器启动B.自耦降压启动器启动C.Y-△降压启动器启动D.转子串接电阻启动E.频敏变阻器启动【答案】D18、下列内容中，属于施工方案交底内容的有（）。A.质量控制B.施工程序C.操作方法D.安全措施E.材料供应【答案】ABCD19、下列事故中，施工单位应及时向供电部门报告的有（）。A.电力系统停电B.电力专线掉闸C.人身触电死亡D.电力网倒送电E.重要设备损坏【答案】ABC20、建设单位接受施工单位对分部工程报验申请后应组织（）等单位有关项目负责人及技术负责人进行验收。A.施工B.质监C.监理D.主管E.设计【答案】AC21、采用上拔式液压提升方法适宜整体吊装的构件有（）。A.投影面积大，重量重的构件B.投影面积小，提升高度高的构件C.投影面积小，重量较轻的构件D.提升高度相对较低的构件E.提升高度高，重量较轻的构件【答案】AD22、建筑管道安装一般应本着（）的原则进行。A.先主管、后支管B.先支管、后主管C.先下部、后上部D.先上部、后下部E.先里后外【答案】AD23、《中华人民共和国计量法》规定，使用计量标准器具必须具备的条件是（）。A.通过IS09000质量体系认证B.必须具备经计量检定合格C.具有称职的保存、维护、使用人员D.具有正常工作所需要的环境条件E.具有完善的管理制度【答案】BCD24、下列有关灯具的防水要求，符合规定的是（）。A.露天灯具应在灯具侧面设置泄水孔B.路灯的接线盒采用防护等级不小于IPX3的防水接线盒C.庭院灯的接线盒采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒D.埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒E.水下灯具采用导管保护时，应采用塑料导管【答案】CD25、关于净化空调系统中风管制作的要求有（）。A.宜采用镀锌层厚度小于100g/㎡镀锌钢板B.净化空调风管内不得设有加固框或加固筋C.矩形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧D.矩形风管使用S型插条及直角形插条连接E.净化空调系统的风管采用按扣式咬口连接【答案】BC26、下列照明灯具的安装固定，正确的有（）。A.在混凝土楼板结构上使用塑料塞固定灯具B.100kg灯具的悬吊装置按灯具重量的3倍做强度试验C.质量大于3㎏的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6㎜D.混凝土墙面上用2个固定螺钉安装灯具E.质量大于0.5kg的软线吊灯，灯具的电源线不应受力。【答案】CD27、在化工生产中换热器可作为（）等A.加热器B.冷凝器C.填料塔D.蒸发器E.再沸器【答案】ABD28、室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（）。A.失稳波浪变形B.焊缝纵向收缩变形C.焊缝回转变形D.弯曲变形E.扭曲变形【答案】AD29、锅炉辅助设备主要包括（）等。A.直空气预热器B.送引风机C.给煤制粉设备D.吹灰设备E.除灰排渣设备【答案】BCD30、块材衬里若采用胶泥衬砌法施工时，常用的胶泥材料有（）。A.沥青漆B.聚氯乙烯C.水玻璃D.氯丁乳胶E.树脂【答案】C31、焊条按焊渣性质可分为（）。A.酸性焊条B.结构钢焊条C.碱性焊条D.钼及钼合金焊条E.不锈钢焊条【答案】AC32、计量检定按其检定的目的和性质分类，包括有（）。A.首次检定B.后续检定C.使用中检定D.末期检定E.仲裁检定【答案】ABC33、成套配电装置开箱检查应注意的事项有（）。A.设备型号规格符合设计要求B.柜内绝缘瓷瓶无损伤和裂纹C.安装说明及技术文件应齐全D.电气设备及元件均应有合格证E.有关键部位制造许可证原件【答案】ABCD34、按所压缩的气体不同，压缩机可分为（）。A.空气压缩机B.氧气压缩机C.氨气压缩机D.氡压缩机E.天然气压缩机【答案】ABC35、地脚螺栓孔的验收，主要是检查验收地脚孔的（）等。A.混凝土强度B.中心线位置C.标高D.深度E.孔壁铅垂度【答案】BD36、耐火浇注料浇注时，施工温度不宜低于10℃的是（）。A.硅酸盐水泥耐火浇注料B.黏土结合耐火浇注料C.磷酸盐水泥耐火浇注料D.高铝水泥耐火浇注料【答案】BC37、下列材料采购合同的履行环节包括（）。A.产品的交付B.交货检验的依据C.产品数量的验收D.采购合同的变更E.货物运距、运输方法【答案】ABCD38、产品检验机构计量认证的内容有（）。A.计量检定、测试设备的地点B.计量检定、测试设备的工作环境C.计量检定、测试设备的操作人员技能D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正E.可靠的管理制度。【答案】BCD39、下列情况中，自动扶梯开关断开动作必须通过安全电路来完成的有（）。A.胶带部件断裂B.电路接地故障C.驱动装置与转向装置之间的距离缩短D.附加制动器动作E.梯级或踏板下陷【答案】ACD40、机电工程现场施工中常用的起重机有（）。A.门座式起重机B.桥式起重机C.流动式起重机D.塔式起重机E.桅杆起重机【答案】CD大题（共20题）一、（2012年真题）某电力建设工程超大和超重设备多、制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大，业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司（以下简称设备公司）。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器（运输尺寸11.1×4.14×4.9m）在西部地区采购，需经长江水道运抵东部某市后，再经由50km国道（含多座桥梁）方可运至施工现场。对此，设备公司做了两项工作，首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后，根据行驶线路中的桥梁状况等因素，进行检测、计算和采取了相关措施；其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中，安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务【问题】2.在主变压器通过桥梁前，除了考虑桥梁的当时状况外，还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些?4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?【答案】2.对沿途桥梁还应考虑的因素有：设计负荷和使用年限。采取的相应措施有：选择行驶路线、桥梁修复和加固。4.主变压器安装中需要的特种作业人员有：电工、焊工、起重工、架子工和场内机动车辆驾驶人员。二、某公司以EPC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：事件1：钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨期来临，工期紧迫，不能停止施工。事件2:储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工。事件3:设备单机符合试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格。事件4:单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。事件1中，雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？【答案】(1)事件一中，雨期施工容易发生的质量问题：焊条易受潮，焊缝积水，锈蚀。(2)焊接前应采取的措施：焊条烘干，.焊条保温（如保温桶），焊件局部干燥、防雨措施（如防雨棚等），焊缝除锈或清理。三、问题1、曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程下部范围内在有多少的重量下行？应分别停层几次？观光电梯和乘客的电梯运行速度分别是多少？2、电梯安装前应提供哪些安装资料？3、施工单位在设备开箱后，即进行井道安装，被监理工程师制止合理吗？电梯施工前应履行哪些手续？5、电梯是否可以同时进行预检和复检？理由是什么？【答案】四、（2015年真题）A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供（供电、供冷、供热）机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购；金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划:（见表3）、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点、做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。【问题】1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数？【教材修改】【答案】1.业主采购水泵时应该考虑的性能参数为：型号、流量、扬程、轴功率、转速、效率、必需的汽蚀余量。五、在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。（该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字）建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。【问题】1．在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。2．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。3．判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。4．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。（不考虑保险因素）【答案】1．正确。《招投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。2.（1）建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。（2）至少有4人是技术、经济专家。3．（1）B施工单位的投标不是有效标。投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。（2）D施工单位的投标是有效标。细微偏差修正后仍属于有效标。（3）F施工单位的投标书不是有效标。检验标准不符合招标文件要求，属于实质性响应的重大偏差。（4）H施工单位的投标书是有效的。属于细微偏差，应为有效标书。4．安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：（1）工程本身损失150万元由建设单位承担;（2）100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担;（3）G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担；（4）租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担；（5）其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担；六、某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工（含室外电缆教设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供、工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工程质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：(1）项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底。(2）接地体的连接不符合规范要求。（3）室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。【问题】1.安装公司将工程分包应经谁同意？工程的哪些部分不允许分包？2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作？3.写出本工程接地体连接的技术要求。4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。【答案】1.安装公司将工程分包应经建设单位同意。工艺设备工程不允许分包，管道和电气工程允许分包，2.对业主提供的镀锌管材还应做好的进场验收工作：验收工作按质量验收规范和计量办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告：对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。3.本工程接地体连接的技术要求；接地体的连接应牢固可靠，应用搭接焊接，接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，并有三个邻边焊接；若采用圆钢，其塔接长度为圆钢直径的6倍。并在两面施焊。接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度。不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷.焊缝处的药皮敲净后，并做防腐处理，接地体连接完华后，应测试接追电阻，接地电阻应符合规范标准要求，4.项目都在施工技术交底要求上存在的问题：（1）交底人员不妥。项目部专业管理部门、专业工程师或相关专业管理人员应随时、随术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。技术交底记录应妥善保存，竣工后作为竣工资料进行归档。（3）未确定施工技术交底次数。一般情况下，工程施工仅做一次技术交底是不适宜的，应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工項目除开工前交底外，宜至少每月再交底一次。七、A施工单位承担了某大型净化工程，并负责高效过滤器等设备以及镀锌风管等材料的采购。施工单位派出有资格的专业技术人员到设备制造单位进行了监造。并编写了监造大纲。A施工单位在进行技术交底时，只进行了设计交底和施工组织设计交底，重点交底了技术要求和质量要求。在风管严密性试验时，发现大量风管漏风。经查是风管连接方法不正确，需返工重做，造成直接经济损失120万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，在规定时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括:(1）事故发生的时间、地点、工程项目名称;(2）事故发生的简要经过，无伤亡;(3）事故发生后采取的措施及事故控制情况;(4）事故报告单位。【问题】【答案】1.(1）镀锌钢板的镀锌层厚度应不低于100g/m”。(2）镀锌钢板的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。(3）风管内表面应平整、光滑，管内不得设置加固框或加固筋。(4）镀锌钢板的咬口缝、折边、铆接处有损伤时，应进行防腐处理。2.(1）制定监造计划及进行控制和管理的措施;(2）明确设备监造单位，若外委则需签订设备监造委托合同;(3）明确设备监造过程，有设备制造全过程监造和制造中重要部位的监造;(4）明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;(5）明确设备监造的技术要点和验收实施要求。3.（1）还应进行施工方案交底，设计变更交底。(2）交底内容还应包括:施工工艺与方法、安全要求、其他要求等。4.（1）本质量事故属于一般事故。(2）不妥之处:在规定时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门;发生施工质量事故后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单八、（2013年真题）某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。钢结构屋架为桁架结构，跨度30m，上弦为弧线形，下弦为水平线，下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。【问题】1.除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?【答案】1.除了钢结构安装外，至少还有钢结构桁架支撑体系和钢结构屋架起重吊装工程。由施工单位技术负责人审批签字，交由项目总监理工程师审核签字九、（2011年真题）A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、税率、汇率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中发生下列事件：A公司因：（1)当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元。（2)原材料涨价，增加费用150万美元。（3)所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元。（4)美元贬值，损失人民币1200万元。（5)进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元。（6)所在国税率提高，税款比原来增加50万美元。（7)遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。中央空调接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止，要求用铜棒做接地极，双方发生分歧。负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备超标，经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】4.施工单位用角钢接地极，业主要求用铜棒，是否合理，说明理由。如果协商，应如何处理？【答案】4.不合理，因为镀锌角钢做接地极符合中国规范（合同规定执行中国标准或规范）。处理方法:双方协调继续按A公司方案施工，按业主要求施工，业主应当补材料差价及其他损失。一十、（2016年真题）A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天，位于北方某草原，光伏板金属支架采用工厂制作现场安装，每个光伏发电回路（660VDC，5kw）用二芯电缆接至直流汇流箱，由逆变器转换成0.4kV三相交流电，通过变电站升至35kv，用架空线路与电网连接。A公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划（见表4）审批时，A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某两个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。【问题】5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。【答案】5.本工程绿色施工中的环境保护要点有：因施工造成的裸土应及时覆盖，对草原地面的污染应及时清理，竣工后应恢复施工活动破坏的草原植被。一十一、某厂一条大型汽车生产线新建工程，内容包括土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤、一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。1项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。2基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求？说明理由。3简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。4对4000T压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录？【答案】1.（1）项目部配置的安全管理人员不符合规定要求。（2）理由：A公司应该配备至少3名以上安全专职管理人员；B公司至少配置1名专职安全管理人员.2.（1）基坑支护安全专项技术方案审核不符合规定要求。（2）理由：深基坑支护属于危险性较大的施工作业，其专项安全技术方案应先经分包B公司内部审核，并经B公司技术负责人签字后，才能报总包A公司技术部门审批。总包A公司组织专家论证会后，经A公司企业技术负责人签字后才能报监理单位，最后由监理单位总监理工程师签字批准。3.A公司、B公词之间的闭口管理流程如下：A公司负责安全总体策划→A公司制定全场性安全管理制度→B公司在合同中承诺执行→明确B公司的安全管理职责→B公司依据工程特点制定相成的安全措施→B公司报A公司审核批准后执行。4.对4000T压机应提供下列证明文件和详细记录：（1）设备基础质量合格证明文件；（2）混凝土配合比：（3）混凝土养护记录；（4）混凝土强度自检记录；（5）混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录；（6）基础外形尺寸、位置、埋设深度、上下表面标高、上表面平整度、倾斜度、抗震性、预埋地脚螺栓位置等检査记录。一十二、（2015年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：事件1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工作进度，项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧（手工焊）。为此，项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施。在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。事件2：修改罐壁焊接方法后，工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接质量作为质量控制的重点，制订了合理的焊接顺序和工艺要求，并编制了质量预控方案。事件3：在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷检查，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素，项目部采用因果分析方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对策表，在后续的焊接施工中，项目部落实了对策表内容，提高了焊接质量。【问题】4.事件三中，项目部制定的焊缝质量对策表应包括哪些内容？【答案】项目部制定的对策表一般包括的内容：因素（人、机、料、环、法）；主要原因；采取的措施；执行人及完成日期一十三、（2012年真题）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸气管道工程，管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部需根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格编制每10t型钢支架工程的直接工程费单价，经工程所在地综合人工日工资标准测算，每吨型钢支架人工费为1380元，每吨型钢支架工程用各种型钢1.lt，每吨型钢材料平均单价5600元，其他材料费380元，各种机械台班费400元。由于管线需用钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案。两套方案的计划人工费15万元，计划用钢材500t,计划价格为7000元/t,甲方案为买现货，价格为6900元/t,乙方案为,15天后供货，价格为6700元/t。如按乙方案实行，人工费需增加6000元，机械台班费需增加1.5万元，现场管理费需增加.1万元。通过进度分析，甲、乙两方案均不影响工期。安装工程公司在检查项目部工地时，发现以下问题：(1)与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm。该段管的质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求。(2)架空蒸气管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规范要求。检查组要求项目部立即整改纠正，采取措施，确保质量、安全、成本目标，按期完成任务。【问题】5.分别计算两套方案所需费用，分析比较项目部决定采用哪个方案?【答案】5.计划成本=15+500X0.7=365万元；甲方案成本=15+500×0.69=360万元乙方案成本=15+6000+500X0.67+1.5+1=353.1万元甲、乙两方案均不影响工期，因乙方案成本费用更低，应选用乙方案。一十四、某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公搂的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：①增加净化空调系统工程；②将原计划总工期20个月改为18个月。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定？法律依据是什么？【答案】(1)业主与总承包公司签订合同时违反法律规定的做法：提出了超出招标文件中主合同条款的附加条件，要求总承包公司在合同价不变的条件下增加工程量，工期提前。(2)法律依据：《招标投标法》第59条规定：“招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上至千分之十以下的罚款。”一十五、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？【答案】3.①“因设备交付延期，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔，因为是PC合同，施工单位负责采购设备。②“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元”，可以索赔工期和费用，因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。③因大暴雨成灾停工3天，属于不可抗力，工期可以索赔。④设备安装工程量经复核增加费用4万元，可以索赔。⑤因材料涨价，增加费用20万元，不可以索赔。⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元，可以索赔。因此，可索赔费用为：2+4+16=22万；可索赔工期为：4+3=7天一十六、（2014年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。【问题】1.结合背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳？2.35t桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？【答案】1.压缩机吊装可能出现的起重吊装失稳：起重机械失稳、吊装系统失稳、被吊设备或构件失稳。2.35t桥吊属于起重类特种设备，按照起重机械的监督检验规定，应实施安装监检。检验检测机构应到施工现场实施监检，按照相应安全技术规范进行。一十七、某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：（1）制定监造计划及进行控制和管理措施；（2）进行控制和管理的措施；（3）明确监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现分馏塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重；塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应给予报废。在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行”措施，该塔进入安装程序。对存在的质量问题进行整改处理。安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。问题1．背景中监造大纲还需补充哪些内容?2．分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?3．本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?4．质量预控方案一般包括哪些内容?【答案】1．背景中监造大纲的内容还应补充：（1）明确监造单位；（2）明确监造过程及全程监造或重点部位监造;；（3）配备有资质的监造技术人员;（4）明确监造的技术要点和验收实施要求。2．分段到货设备验收的主要检查项目有：（1）分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量，应符合相关规定；（2）筒体直线度、简体长度及简体上接管中心方位和标高的偏差，应符合相关规定；（3）组装标记清晰；（4）裙座底板上的地脚螺栓口中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为2mm。3．本次“紧急放行”的依据是紧急放行后设备的缺陷是可追溯的，放行安装后缺陷能够修复、处理。对工程施工的实际作用是能尽量减少对施工组织的影响，保证工程工期。4．质量预控方案一般包括:工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。一十八、为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。＜1>、按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？＜2>、针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？＜3>、分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。＜4>、事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？＜5>、事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？【答案】＜1>、本案例包括的项目有：（1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产