一级建造师之一建通信与广电工程实务优质资料复习整理

一级建造师之一建通信与广电工程实务优质资料复习整理

单选题（共100题）1、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA【答案】C2、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B3、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.2000~3000HzB.2000~5000HzC.3000~5000HzD.3000~6000Hz【答案】C4、在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】A5、从硬件构成来看，通信网是由终端节点、业务节点、（）和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.控制节点【答案】B6、通信网中，（）属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统【答案】D7、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】B8、不适用于实时会话业务的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】B9、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是()。A.光纤长度应抽测80％B.用OTDR法测量单盘损耗时应加标准尾纤C.光缆护层应进行耐压测试D.应进行偏振膜色散测试【答案】B10、固定无线接入的主要技术不包括（）。A.LMDSB.不可见光无线系统C.蜂窝移动通信系统D.MMDS【答案】C11、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C12、声学混响时间是指在闭合的空间里，从声源停止振动到声能衰减()所需要的时间。A.70dB.60dBC.50dBD.40dB【答案】B13、允许在（）dB之内。A.2B.1.5C.3D.1.3【答案】B14、中国5G设定的设备密集度达到（）万个/km2。A.100B.300C.600D.1000【答案】C15、构成业务网的主要技术要素不包括（）。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式【答案】A16、如果微波射线通过大气波导．而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B17、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B18、4G系统能够以()Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】C19、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D20、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路【答案】A21、VSAT网络中的主要结构有：星形网络、网形网络和()。A.方形网络B.树形网络C.环形网络D.混合网络【答案】D22、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A23、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h【答案】B24、现在通信网的（）业务呈爆炸式增长。A.传真B.IP数据C.视频D.语音【答案】B25、下列不属于BSS侧参数的是（）。A.基站位置B.信道数量C.小区参数D.中继数量【答案】D26、双屏蔽数字同轴电缆的安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的（）倍。A.5B.5.5C.6.5D.7.5【答案】D27、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】C28、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】D29、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B30、属于服务网关(S-GW)功能的项目是()。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配【答案】C31、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B32、我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是（）A.PAL-RB.NTSC-OC.DVB-SD.ABS-S【答案】C33、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A.与城镇防护间距B.主机设备数量C.发射台规模D.发射台任务【答案】D34、延迟完全可以忽略，使用实时、大批量、连续数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组【答案】A35、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B36、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括（）。A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作，建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查，及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B37、微波收、发信机主要用于()。A.中频和微波信号间的变换B.不同接口速率数据流的复用C.交叉连接D.中频调制解调【答案】A38、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上。A.混凝土B.地基C.模板D.墙体【答案】B39、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D40、由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为()。A.-57～-40VB.-56～-40VC.-55～-45VD.-52～-45V【答案】A41、机房应位于开阔地带，并有利于信号接收，周围无大的工业干扰和电子发射设备，距离交通繁忙的街道大于()。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】D42、广电中心的防火要求：建筑面积（）m以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D43、通信网的功能中最具智能的部分是（）。A.信息传送B.信令机制C.网络管理D.信息处理【答案】C44、由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随即相位，可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】A45、电信枢纽楼的消防配电线路除设在金属梯架、金属线槽、电缆沟及电缆井内以外，其余线路应采用()穿绝缘导线敷设。A.金属管B.阻燃管C.塑料管D.橡胶管【答案】A46、网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括()。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量【答案】D47、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B48、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C49、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是()。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.安全性好【答案】A50、为了有利于电磁波传播，天线塔周围()范围内天线辐射方向宜避开高大的建筑物和其他障碍物，高度不宜高于最下层天线高度的三分之二。A.1kmB.2kmC.3kmD.4km【答案】A51、PTN网络发生故障时，执行保护和回复功能的是（）平面。A.传送B.管理C.配置D.控制【答案】D52、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，现代通信网提供的业务网不包含（）。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A53、需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装（）。A.列头首架B.列中机架C.列尾机架D.都可以【答案】A54、φ40／30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B55、路由复测小组由()单位组织。A.施工B.监理C.设计D.建设【答案】A56、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续数据传输的交换方式是()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A57、放电容量应大于或等于额定容量的70％，放电3hNN电N()应符合技术要求。A.电压B.内阻C.电流D.容量【答案】B58、广电中心的防火要求：建筑面积（）m2以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D59、专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。A.光缆B.市话电缆C.同轴电缆D.对称电缆【答案】A60、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D61、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m【答案】C62、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.电话网C.数据通信网D.移动通信网【答案】A63、报文交换的特点是()。A.交换网的时延短B.对设备要求低C.容易呼叫阻塞D.提高链路的利用率【答案】D64、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A65、距离地面35780km，运行周期24h的卫星是()。A.中地球轨道卫星B.移动轨道卫星C.高地球轨道卫星D.静止轨道卫星【答案】D66、3G移动通信系统在不同环境下能提供的速度是：车速环境144kbit／s，步行环境()kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024【答案】B67、下列关于移动通信说法正确的是（）。A.GSM载波带宽75MHzB.TD-SCDMA载波带宽1.25MHzC.WCDMA载波带宽10MHzD.CDMA2000载波带宽1.25MHz【答案】D68、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D69、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C70、天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以()为半径的范围划为施工禁区，其内不得设置起重装置及临时设施。A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D.塔高的三分之二【答案】B71、DWDM系统中()的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响。A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A72、交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（）构成。A.管理系统B.监测系统C.计费系统D.控制系统【答案】D73、“声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。A.混响时间B.频率特性C.噪声指标D.声音左右对称【答案】C74、架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护【答案】B75、按照遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，通信网络单元级别划分为()级。A.5B.4C.3D.2【答案】A76、更加适合城域网建设的光纤是()。A.G.652AB.G.652BC.G.652CD.G.652D【答案】D77、微型光缆是接入网中关键的组成元素，其作用就是()。A.增加光缆的牵引力B.增加网络灵活性C.保护光缆D.传输信息【答案】D78、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）MΩ·km。A.2B.3C.5D.10【答案】D79、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术【答案】A80、远程网是()的又一称谓。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D81、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C82、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为FTTC、FTTH、FTTO、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式【答案】B83、建筑面积()以上的演播室，应设雨喷淋水灭火系统。A.200m2B.300m2C.400m2D.500m2【答案】C84、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B85、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A86、φ40／30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm【答案】B87、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是()方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】C88、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C89、地下综合布线管道进入建筑物处应采取()措施。A.防爆B.防火C.防水D.防塌方【答案】C90、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A91、110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于()。A.1000mB.1300mC.1800mD.2000m【答案】A92、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m【答案】C93、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160【答案】B94、一般情况下，在DWDM系统中，（）不同波道OTU是可以互换的。A.发送端OTUB.中继器使用OTUC.放大器使用OTUD.接收端OTU【答案】D95、一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写《行政处罚立案呈批表》报()批准。A.本部门负责人B.本机关负责人C.上级机关负责人D.行业机关负责人【答案】B96、操作维护中心（OMC-R）检验项目不包括（）。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D97、PTN具有内嵌电缆、光纤和微波等各种接入技术，可以灵活地实现快速部署，有很强的()能力。A.环境适应B.控制平面C.连接接口D.共享保护【答案】A98、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】D99、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是()的主要测试项目。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光纤放大器(OA)【答案】D100、程控数字交换系统中，用户模块属于（）。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统【答案】A多选题（共40题）1、通信机房的环境要求包括()。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC2、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD3、基站天馈线系统需做防雷处理的位置有()。A.馈线在室内与软跳线连接处B.塔顶放大器与馈线连接处C.馈线与天线连接处D.馈线靠近防水弯处E.塔顶放大器与室外光缆连接处【答案】ABCD4、塑料管道分为()。A.双壁波纹管B.梅花管C.硅芯管D.单壁波纹管E.栅格管【答案】ABC5、下列属于4G移动网中EPC的是（）A.SGSNB.MGWC.SGWD.PGWE.PSRF【答案】CD6、在通信网中属于终端节点主要功能的有()。A.用户信息的处理B.用户业务的集中和接入功能C.信令信息的处理D.信令功能E.实现独立于交换节点的业务的执行和控制【答案】AC7、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD8、核心网数据承载业务测试包括（）。A.下载类业务B.电子邮件类业务C.SVLTE方式业务D.流媒体业务E.VoLP类业务【答案】ABD9、IPv6的主要优势体现在()。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置(AutoConfiguration)的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD10、电信设施共用本着()的原则，电信运营商应实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的共用。A.有效利用B.节约资源C.技术可行D.合理负担E.维护方便【答案】ABCD11、对于电磁辐射敏感建筑物进行评估，评估后应划分出()区域。A.公众辐射安全区B.职业辐射安全区C.电磁辐射超标区D.电磁辐射严重超标区E.电磁辐射禁区【答案】ABC12、SDH传送网的特点有()。A.是一个独立于各类业务网的业务公共传送平台B.具有强大的网络管理功能C.采用异步复用和灵活的复用映射结构D.不同厂商设备间信号可互通E.信号的复用、交叉链接和交换过程复杂【答案】ABD13、广播电视工程的中心工艺负荷包括（）。A.照明及电热负荷B.空调及水泵动力负荷C.节目制作用电负荷D.演播室灯光用电负荷E.节目播出部分用电负荷【答案】CD14、下列关于接地装置的说法，正确的有（）。A.通信局（站）应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】ABD15、属于LTEFDD路测要求的内容有()。A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在40～60公里／小时C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s，间隔10s，若出现未连接情况，应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s，呼叫结束后断开，10s后重新尝试接入【答案】A16、PTN的网络结构可分为()A.通道层B.通路层C.电路层D.控制层E.传输媒介层【答案】AB17、支撑网负责提供业务网正常运行所需的()功能。A.同步B.信令C.计费D.电路调度E.运营管理【答案】AB18、4G无线通信目标包括()。A.提供更高的传输速率B.支持更高的终端移动速度(250km／h)C.全IP网络架构、承载与控制分离D.提供无处不在的服务、异构网络协同E.提供手机电视业务【答案】ABCD19、人（手）孔位置选择不当的是（）。A.建筑物引入点B.铁路两侧C.低洼积水地段D.单位门口E.河道两侧【答案】CD20、根据《电信建设管理办法》，中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括()。A.直接经济损失B.电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用C.电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用D.因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用E.电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用【答案】ACD21、铜线接入网中主要的形式有()。A.FTTB.HDSLC.ADSLD.IPE.FTTC【答案】BC22、电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】ABCD23、中心束管式光缆结构的缺点有（）。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC24、架空线路工程中，按建筑方式分类的拉线应包括（）。A.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】ABC25、卫星接收天线的前方尽量避开()等。A.山坡B.树林C.铁路D.高层建筑物E.开阔水面【答案】ABCD26、对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过()技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】AB27、关于电信设施建设要求说法正确的是（）A.优先利用公共建筑附建基站B.充分利用民用建筑附建基站C.电信设施的空余资源可以出租、出售或资源互换D.尽量通过技术改造、扩建提高资源利用率E.地下综合管廊规划时，应考虑电信设施建设需要【答案】ACD28、广播电视中心由()组成。A.节目制作子系统B.节目资源管理子系统C.节目播出控制子系统D.节目监测子系统E.信号发送子系统【答案】ABC29、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD30、发电机组监控开通后应能实现油机的自动（）。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC31、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有()。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】ABCD32、挖掘通信管道沟(坑)时如发现埋藏物，特别是()等必须立即停止施工，并负责保护现场，与政府部门联系。A.文物B.古墓C.自来水管D.电力线E.煤气管道【答案】AB33、卫星通信系统由()组成。A.通信卫星B.地球站C.微波站D.上行链路E.下行链路【答案】ABD34、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括（）。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD35、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括()。A.建立健全安全生产责任制B.保证安全生产费的有效使用C.消除生产安全事故隐患D.有效进行现场安全监督检查E.及时制止现场违章操作【答案】BC36、关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差【答案】ACD37、下列关于接地装置的说法，正确的有()。A.通信局(站)应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】ABD38、微波收发信机一般由()等主要单元组成。A.上变频器B.发信本振C.复用解复用D.功率放大器E.空间分集接收【答案】ABD39、电缆单盘检验的主要项目包括（）：A.环阻测试B.不良线对检验C.工作电容D.绝缘电阻检验E.电缆气闭性能检验【答案】ABD40、影响接通率的主要因素是()。A.用户的反映B.控制信道的拥塞C.业务信道D.业务信道分配中的失败E.话务统计【答案】BCD大题（共20题）一、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；二、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。三、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同。(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费。(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔。因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的。项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支。冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题：①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量。因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数。因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。(5)在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知。建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工。建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）,并承担违约责任。四、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。五、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2．建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。六、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元七、（通信与广电工程项目施工现场管理）某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人（手）孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题：(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。【答案】(1)在此项目中,从施工现场发生的这些事情可以看出,项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资及现场施工人员的行为等方面进行管理。现场管理工作做不好,将直接影响工程的顺利进展。(2)本工程中的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃,发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放,开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬,管道排水漫流,光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃,剩余油漆被焚烧或填埋,施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒,变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素,在目前的技术水平条件下,可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放,光缆盘的包装物拆下后应及时收集,避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养,以降低噪声和废气排放量,同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收,不得随意丢弃；人（手）孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集,带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点,以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。八、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查,并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。问题1．指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签字是否合理？简述理由。4．事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作？相关损失分别由谁承担？5．列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。【答案】1．①项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。②由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。③会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2．光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。3．监理工程师拒绝签字是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验）确认合格后才能签字。4．①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；②施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；③光缆损失由建设单位（供货单位）承担；④工期及人工损失由施工单位承担。5．成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆A／B端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。九、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.①赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。②不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。③随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。一十、1．背景某施工单位通过招投标承揽到通信综合楼电源设备安装工程，工费以定额价格3．2折计取。合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经甲方同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格的变更申请。建设单位认为本工程为包工包料的承包方式，决定不予追加费用，要求施工单位按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作地排上。在施工过程中，现场监理人员一直进行旁站监理，全程见证施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。工程试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位委托现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。2．问题(1)分析本工程中，哪些工程参与单位应当电源线温度过高的问题承担责任。(2)施工单位应如何避免缆线交叉的问题(3)施工单位在本工程施工过程中存在哪些问题说明原因并指明应如何避免这些问题。(4)监理单位在本工程监理过程中存在哪些问题(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求说明原因。(6)指出针对设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确，并说明理由。【答案】(1)电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的，设计单位应承担主要责任。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题并向建设单位提出变更要求，建设单位不予支持、不给施工单位增加费用也是导致此问题扩大的一个重要原因，因此，建设单位对此应承担重要责任。监理单位没有及时发现问题，也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。(2)施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的走向和路由；严格按施工操作规程和工程验收规范要求布放缆线；做好缆线的整理工作。(3)施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。(4)从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场来的监理人员不能胜任现场的监理工作。(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位及时处理，不能及时处理时应作为遗留问题在初验限期处理。初验时发现的质量问题应由责任单位采取改正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。(6)设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24小时内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。一十一、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】1．根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?2．本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?3．识别本工程的环境因素。4．管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1．施工单位需重点控制的工序：(1)管道基础；(2)塑料管铺设；(3)回填土方、夯填；(4)入孔内井壁抹灰；(5)管道试通；(6)管道沟槽的支护或放坡。2．安全技术交底还应包含的内容：(1)安全措施；(2)关键工序和质量控制点；(3)施工工艺；(4)质量通病预防及注意事项；(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。3．本工程环境因素：(1)路面切割机工作时的噪声和扬尘；(2)开挖管道沟槽时的扬尘；(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声；(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；(5)打夯机产生的噪声。4．需注意的安全防护有：(1)临时用电设施安装漏电保护装置；(2)公路上施工设警示标志；(3)管道沟槽壁支护牢固。一十二、背景A施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的6省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A施工单位经与建设单位协商，将3省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的B施工单位施工。A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位根据A施工单位的质量管理要求进行管理，在施工前请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向3省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程质量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均作出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。(1)建设单位在工程管理过程中存在哪些问题？(2)B施工单位在工程管理中存在哪些问题？应怎样做？(3)机架安装工作的质量控制点有哪些？(4)质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚？为什么？【答案】(1)建设单位在工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，定标时没有考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位本无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，使A施工单位作了总包。(2)B施工单位在工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况，对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，应使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度；机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚。对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。一十三、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1．指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2．指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3．本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施4．指出本工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1．(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2．(1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3．公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：①现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。②每个施工地点都应设置安全员，负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。③施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。④各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。⑤每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4．本工程安全管理工作中存在的问题有：①未配备专职安全生产管理人员；②未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?一十四、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1．5m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1．施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2．本工程中影响质量的重要过程有哪些?3．出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4．电杆倾斜的主要原因是什么?5．开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6．简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1．施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2．影响质量的重要过程：(1)跨距200m的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3．出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4．电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5．开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6．光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指