2023年监理工程师之交通工程目标控制能力检测试卷B卷附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制能力检测试卷B卷附答案单选题（共180题）1、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A2、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B3、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。A.60B.70C.75D.80【答案】B4、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D5、确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.A.国家机关用地B.军事用地C.公益事业用地D.交通用地E.工业用地【答案】A6、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A7、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A8、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B9、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B10、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B11、按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3名B.2名C.4名D.5名【答案】D12、下列属于大、中型水运工程等级的是（）。A.内河200吨级港口工程B.沿海8000吨级航道工程C.航道等级200吨级通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D13、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人认为有必要时，由（）通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。A.技术负责人B.项目负责人C.监理工程师D.监理部门负责人【答案】C14、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为4天、7天和5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B15、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（）。A.招标人必须编制标底B.一个招标项目可以有多个标底C.在开标后标底必须保密D.一个招标合同包只能有一个标底【答案】D16、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A17、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（）。A.钻孔爆破B.药壶爆破C.预裂爆破D.深孔爆破【答案】C18、在危险源分类中，生产或活动过程中存在的可能发生意外释放的能量或危险物质，是（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】A19、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A20、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D21、某公路工程质量事故造成3000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C22、根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。A.自颁发勘查许可证之日起满2年B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源C.完成规定的最低勘查投入D.探矿权属有争议E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】A23、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C24、水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（），墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】B25、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C26、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B27、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A28、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12%，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是（）万元。A.9.548B.9.652C.10.692D.19.668【答案】A29、下列关于修约的说法，错误的是（）。A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成【答案】C30、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A31、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D32、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版.第三册）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，在未设最高投标限价的情况下安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B33、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D34、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（）回填。A.硬质碎石B.砂土C.湿黏土D.灰土【答案】A35、某建设项目的投资收益率为R，本行业的基准（或平均）投资收益率为Rc。当R≥Rc时，则该项目在经济上是（）。A.可以考虑接受B.不可行C.增加投资后可行D.无法确定是否可行【答案】A36、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A37、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.采石场B.采石场和市环保局为共同被告C.市环保局D.市环保局为被告,采石场为第三人【答案】A38、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C39、公路工程质量检验评定中分项工程，机电工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。A.80%B.85%C.90%D.100%【答案】D40、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）个月。A.3B.5C.6D.9【答案】C41、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B42、可采用倾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二级公路（沥青路面）高路堤B.四级公路（弹石路面）上路堤C.四级公路（块石路面）高路堤D.三级公路（砂石路面）下路堤【答案】D43、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。A.2榀钢架间距B.1榀钢架间距C.3mD.5m【答案】C44、热拌沥青混合料纵向接缝与横坡变坡线的重合应在15cm以内，与下层接缝应错开（）以上。A.10cmB.15cmC.20cmD.50cm【答案】B45、以下不属于公路工程项目中清单支付项目有（）。A.单价子目的支付B.计日工C.暂列金额D.质量保证金【答案】D46、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C47、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C48、下列关于招标控制价的说法中，错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以规定最低投标限价C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，必须编制招标控制价D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法【答案】B49、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C50、下列不属于辅助施工过程的是（）。A.维修压路机B.材料加工C.开挖基坑D.生产压缩空气【答案】C51、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A52、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时间【答案】C53、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D54、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的（）。A.两者使用的预制台座不同B.预应力张拉都需采用千斤顶C.两者放张顺序一致D.后张法预应力管道需压浆处理【答案】C55、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.36B.38C.40D.42【答案】C56、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D57、发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，需要将（）列入合同价格。A.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等B.经监理工程师确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金C.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金D.承包人所报告的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金【答案】A58、以下关于挖方路基施工的说法中，错误的是（）。A.土方开挖应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用C.石方开挖靠近边坡部位的硬质岩应采用硐室爆破D.石方开挖应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护【答案】C59、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D60、弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于（）的排水坡。A.1:1.5；1%B.1:1.2；2%C.1:1.5；2%D.1:1.2；1%【答案】C61、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.24天C.7天D.10天【答案】A62、关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（）。A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mmB.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm【答案】D63、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】A64、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C65、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元【答案】A66、下列关于预应力张拉描述错误的是（）。A.张拉千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的1.5倍，且不得小于1.2倍B.与千斤顶配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读书应为张拉力的1.5～2.0倍，标定精度应不低于1.0级C.张拉次数超过200次，应重新进行标定D.预应力筋张拉控制应力的精度为±1.5%【答案】C67、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D68、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B69、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。A.1%～4%B.2%～4%C.1%～5%D.2%～5%【答案】B70、对于后张法施工，直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D71、围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。A.物理性质B.水理性质C.力学性质D.化学性质【答案】C72、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】A73、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C74、桥梁基础挖孔灌注桩的挖孔施工，孔口处应设置高出地面不小于（）mm的护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。A.100B.200C.300D.600【答案】C75、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B76、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B77、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C78、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D79、交工验收的组织者是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位【答案】D80、下列选项中，属于冬季施工的有（）。A.昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上B.昼夜平均温度在0℃以下且连续10d以上C.昼夜平均温度虽在-2℃以上但冻土没有完全融化时D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时【答案】A81、某建设项目验收质量评分为75分，则该建设项目评定等级为（）。A.优良B.极差C.合格D.不合格【答案】C82、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A83、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】A84、关于钻孔灌注桩施工中护筒的作用说法，错误的是（）。A.护筒宜采用钢板B.护筒中心与桩中心的平面位置偏差应不大于50mmC.护筒在竖直方向的倾斜度应不大于1.5%D.护筒顶宜高于地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m【答案】C85、某建设工程项目合同价为5000万元，合同工期为26个月，动员预付款在标书附录中规定的额度为合同价的20％，4月份支付工程款600万元，到第4个月时累计支付工程款金额为1200万元，本月扣回动员预付款的金额是（）万元。A.45B.48C.50D.52【答案】C86、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A87、将边坡高度大于（）m的填方路基称为高路堤。A.10B.15C.20D.25【答案】C88、其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（）。A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A89、下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。A.工期和时间安排的合理性B.年度资金的估算情况C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性【答案】B90、每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B91、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B92、设计要求全焊透的一级焊缝，进行无损检测所需抽取的比例应不小于（）%。A.100B.50C.20D.0（不进行检测）【答案】A93、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D94、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B95、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B96、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B97、在合同工程正式开工前，（）应组织召开第一次工地会议。A.总监办B.总监理工程师C.驻地办D.驻地监理工程师【答案】A98、下列选项中，水深（）为水中钻孔灌注桩。A.小于2mB.小于等于2mC.大于2mD.大于等于2m【答案】C99、产品设计过程中的评审、验证和确认，生产过程中的过程检验和试验，过程质量审核，为实施SPC和质量改进而进行的过程因素、过程输出抽样测量等活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】C100、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A101、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数中确定矿料的有效相对密度，对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和（）组的混合料，采用真空法实测最大相对密度，取平均值。A.2B.3C.4D.5【答案】A102、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A103、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（）。A.编制监理计划B.旁站监理C.监理指令单D.工程计量【答案】C104、根据第200章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（）。A.胸径小于8cm树木的砍伐及挖根B.清除场地表面0～20范围以内的垃圾、废料C.挖淤泥、挖石方D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D105、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B106、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D107、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（）。A.跨径大于50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】C108、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A109、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A110、桩长超过（）桩基内宜布置声测管，一般布置3～4根。A.20mB.30mC.40mD.50m【答案】C111、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评定。A.分部分项单位工程合同段和建设项目B.建设项目合同段单位工程分部分项C.分项分部单位工程合同段和建设项目D.单位工程分部分项合同段和建设项目【答案】C112、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B113、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】C114、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C115、（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。A.过程管理B.系统管理C.项目管理D.监督管理【答案】A116、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，（）主要指用水泥混凝土作面层的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半柔性路面D.半刚性路面【答案】B117、以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。A.强化系统设计B.注重统筹设计C.倡导设计创作D.推进施工标准化【答案】C118、某工程组织流水施工，有三个工序，垫层，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为5天、8天和6天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B119、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D120、我国全面质量管理的"三全"管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与【答案】C121、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D122、根据现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），对于施工现场临时用电设备数量在（）以上,或用电设备容量在（）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW【答案】A123、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B124、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D125、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（）的温度范围内安装。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D126、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是（）。A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限【答案】D127、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况【答案】A128、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D129、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B130、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额【答案】B131、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】A132、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B133、双代号网络计划中虚工序的含义是指（）。A.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗时间B.相邻前后工作之间的逻辑关系，只消耗资源C.相邻前后工作之间的逻辑关系，消耗资源和时间D.相邻前后工作之间的逻辑关系，不消耗资源和时间【答案】D134、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C135、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D136、对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固，应先由（）提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行。A.施工单位B.发包单位C.业主D.项目经理【答案】A137、根据平安百年品质工程的建设推进要求，桥梁工程应研究中小桥梁承载能力和耐久性的（）。A.质量技术体系B.快速检测评定技术C.基础理论研究D.控制参数【答案】B138、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A139、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C140、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B141、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。A.从跨中向两端，从中线向两侧对称B.从跨中向两端，从两侧向中线对称C.从两端向跨中，从中线向两侧对称D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】A142、某一级公路，面层为沥青混凝土ＡC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。A.粘层B.透层C.反滤层D.垫层【答案】B143、未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】D144、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A145、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A146、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A147、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B148、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A149、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】B150、在拱桥施工中，增加主拱圈强度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土强度等级C.用粘钢板或复合纤维片材加固D.加设拉杆【答案】A151、提高价值的途径有（）。A.功能提高，成本增加B.功能降低，成本增加C.功能降低，成本降低D.功能提高，成本不变【答案】D152、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（）。A.20%B.30%C.50%D.60%【答案】C153、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】A154、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.防治污染的设施必须与主体工程同时设计B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工C.防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用D.防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修【答案】A155、生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。A.安全生产隐患B.安全生产缺陷C.安全生产不安全状态D.安全生产不安全行为【答案】A156、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A157、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B158、软土路基处理中，场地清理，钻机定位，钻进，上提喷浆、强制搅拌，复搅，提杆出孔，钻机移位。属于（）工程内容。A.粉喷桩B.浆喷桩C.CFG桩D.粒料桩【答案】B159、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A160、在施工阶段，监理机构应派专人对施工现场安全情况巡视检查，对发现的各类安全隐患，应（）通知施工单位，并督促其立即整改;情况严重的，监理机构应及时下达工程停工令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。A.口头B.书面C.邮件D.现场【答案】B161、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。D.加荷分级不应少于7级【答案】C162、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C163、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C164、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。A.第一次工地会议由总监主持B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】C165、危险性较大分部分项工程开工前，专项方案编制人员会同（），向参加施工的全体管理人员、作业人员交底。A.总监理工程师B.施工单位项目负责人C.监理工程师D.施工员【答案】D166、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】D167、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A168、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C169、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D170、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A171、以下哪个桥梁不需要进行安全分风险评估的是（）。A.墩高110m的桥梁工程B.跨径150m的梁桥C.跨径990m的悬索桥D.钢管混凝土拱桥【答案】C172、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。A.107.59B.129.85C.165.38D.192.38【答案】D173、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）。A.0.5～1.0mB.1.0～1.5mC.1.5～2.0mD.2.0～2.5m【答案】B174、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C175、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D176、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D177、凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B178、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】A179、隧道爆破应采用（）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】B180、填石路堤施工时，每填筑高（）m宜检测路基中线和宽度。A.1B.2C.3D.4【答案】C多选题（共160题）1、公路工程投资额的计算中，属于规费的是（）。A.养老保险费B.施工辅助费C.工伤保险费D.安全生产费E.医疗保险费【答案】AC2、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD3、在公路工程建筑安装工程费计算中，措施费包括（）A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.特殊地区施工增加费E.材料运杂费【答案】ABCD4、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】ABC5、针对隧道洞口坍塌，可以采取的预防措施有（）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.隧道边墙基础应坐在稳固的岩层上C.隧道拱圈应采用钢筋混凝土结构D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石E.开挖的土石方不得弃在危害边仰坡稳定的地点【答案】AD6、上海市××区某高校教师甲与北京市××区某研究所研究员乙于2008年12月在北京登记结婚，婚后双方户口未迁出各自的工作所在地。结婚不到半年，二人先后被派往美国和加拿大进修。2010年1月，甲欲起诉与乙离婚。请问对本案无管辖权的法院是：()A.上海市××区人民法院B.北京市××区人民法院C.美国法院D.加拿大法院【答案】CD7、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC8、对于路面基层（底基层）施工阶段的质量控制，石灰土稳定砂砾基层、水泥石灰稳定土基层施工，以下说法正确的有（）。A.多雨地区，应避免在雨季进行施工B.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土宜用中心站集中拌和的办法施工C.石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土不可用路拌法D.当铺筑层不只一层时，先铺筑的一层，将表面轻轻地耙松E.当基层压实采用12～15t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不应超过20cm【答案】ABD9、关于填方路基的说法正确的是（）。A.上路堤是指路床以下0.7m厚度范围内的填方部分B.上路堤是指路床以下0.8m厚度范围内的填方部分C.上路床厚度为0.3mD.上路床厚度为0.5mE.路床是指路面结构层以下0.8m或1.2m范围内的路基部分【答案】AC10、水泥混凝土路面其他类型路面相比，具有优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.耐久性好D.能见度好E.没有接缝【答案】ABCD11、关于桥梁支座安装，说法正确的有（）。A.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线，就位后两者的中心应对准B.调整支座的顶面高程时，应采用钢垫片，支垫处在安装完成后留下的空隙应采用环氧树脂砂浆填实C.安装双向活动或单向活动支座时，应保证支座滑板的主要滑移方向符合设计要求D.支座安装完成，其顺桥向的中心线应与梁顺桥向的中心线水平投影垂直E.在安装活动支座顶板时宜考虑安装温度与设计要求不符时对位移的影响【答案】ABC12、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额【答案】AB13、施工单位进行路堤填方工程的试验段施工的主要目的有（）。A.确定松铺厚度、压实厚度B.确定压实机械型号及组合C.确定不同孔隙率的压实工艺D.确定压实工艺、碾压遍数E.检验施工组织管理和相关人员的配合情况【答案】ABD14、在合同支付项目中，发包人先支付给承包人，在一定期间又要扣回的款项包括（）。A.索赔费用B.逾期付款违约金C.开工预付款D.质量保证金E.材料、设备预付款【答案】C15、高海拔隧道施工，可根据（）等因素决定供氧方式。A.高程B.洞内人员数量C.机械设备类型D.制供氧条件E.人员族群构成【答案】ABD16、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。A.传递荷载B.防止路堤填士的滑坡和坍落C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位D.抵御路堤士压力E.承担负弯矩的作用【答案】AC17、关于铺设电缆线的注意事项，下列选项正确的有（）。A.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量E.开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.3m【答案】ABCD18、隧道洞口工程包括（）。A.洞口土石方开挖B.洞身开挖C.边仰坡防护D.洞门及其相邻的翼墙、挡土墙工程E.洞口排水系统【答案】ACD19、下列钻爆中装药作业的规定，正确的是（）。A.严禁装药与钻孔平行作业B.装药时应使用木质或竹质炮棍进行装药C.严禁作业人员穿戴化纤衣物D.用块状材料、煤粉或其他可燃材料作炮泥E.膨胀岩土地段隧道和寒区隧道，炮泥材料宜采用水炮泥、黏土炮泥【答案】ABC20、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查.督促施工单位与总包单位之间签订的施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】AC21、支护是指隧道开挖后，用于控制围岩变形、防止坍塌所及时施作的支护。其中，锚杆支护的锚杆的种类包括（）。A.低预应力锚杆B.非预应力锚杆C.预应力锚杆D.高预应力锚杆E.长锚杆【答案】ABC22、（）属于桥梁的附属结构。A.桥墩B.桥台C.支座D.桥面系E.伸缩缝【答案】D23、对质量缺陷的处理必须坚持以下原则，描述错误的是（）A.监理工程师具有质量否决权B.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属C.施工中，前道工序有缺陷，在未经监理工程师认可之前不准进行下一道工序D.施工单位可以拒绝执行监理工程师对质量缺陷的处理意见E.施工单位对质量缺陷的处理完成后，可以不接受监理工程师的检查、验收【答案】D24、下列属于面层特点的是（）。A.强度B.刚度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD25、（）适用于水深4～8m的河道，围堰深应在20m以内。A.钢板桩围堰B.钢管桩围堰C.土围堰D.土袋围堰E.套箱围堰【答案】AB26、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD27、关于沥青混合料的拌和说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料可一起堆放B.每个料源的材料应进行抽样试验，并经监理工程师批准C.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.材料的规格或配合比发生改变时，都应根据设计文件中配合比进行试拌【答案】BCD28、关于水泥混凝土路面施工，下列说法中不正确的是（）。A.一级公路水泥混凝土路面必须采用机械摊铺B.气温低于5℃不得进行摊铺C.终饰整修作业应在混凝土凝固后进行D.混凝土表面沿横向制作纹理时，槽口深度应为3mmE.混凝土拌合物摊铺工作任务量较大，应避免连续作业【答案】CD29、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD30、下列诉讼中，人民法院应按涉外民事诉讼程序办理的有：()A.中国两家公司在法国展销会期间签订一份订货合同，后因货物质量纠纷向人民法院起诉B.四个兄弟（均为中国公民）因继承在美国的房产发生纠纷，诉至人民法院C.在杭州注册经营的某中美合资公司因买卖合同纠纷向人民法院起诉杭州市某家具厂D.中国远洋运输公司运货到纽约，货物在运输途中受损，收货人（美国公司）向承运人索赔【答案】ABD31、填方路基的碾压原则包括（）。A.先压边缘后压中间B.先慢后快C.先静压后振动D.由弱振至强振E.由内向外【答案】ABCD32、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD33、下列属于排水设施监理的工作的有（）。A.衬砌背后的排水设施应配合支护衬砌同时施工B.排水设施的设置应视洞内渗漏水情况确定C.检查洞内水沟、泄水洞等的结构尺寸D.盲沟须检查过滤层级配和回填质量E.检查路面水排向边沟或地下水排向泄水洞的集水孔【答案】CD34、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD35、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD36、按照相关规定，公路工程验收可分为两个阶段，即（）。A.中间交工验收B.交工验收C.交接验收D.竣工验收E.交工预验收【答案】BD37、下列属于投资估算编制依据的是（）。A.建设项目可行性研究报告B.设备的市场询价C.国家和地区所颁发的规定及有关定额、计费标准、估算指标等D.银行利率、汇率、物价指数及其他有关资料E.施工组织设计【答案】ABCD38、关于三辊轴机组铺筑面层时振捣的说法，正确的是（）。A.振捣机应由机架、行走机构和一排振捣棒组成B.振捣机工作长度宜为400-500mmC.振动棒之间的间距宜为350-500mmD.连续式振捣机的振捣棒组可垂直或大角度布置E.间歇式振捣机的振捣棒组宜水平或小角度布置【答案】ABC39、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B40、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC41、根据我国法律的规定，下列案件中不适用调解的有哪些？()A.特别程序B.督促程序C.公示催告程序D.破产程序【答案】ABCD42、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工D.隧道水泥混凝土面层施工E.桥面铺装的施工【答案】BCD43、建筑安装工程费中的专项费用包括（）。A.施工场地建设费B.安全生产费C.环保措施费D.工程标准化建设费E.应急管理费【答案】AB44、民事案件执行过程中，提起执行异议应当符合下列哪些条件？()A.异议由案外的利害关系人提出B.案外人提出的异议的内容是对执行标的主张实体权利C.执行异议是在执行过程中提出D.执行异议原则上应书面提出，并附相关理由及必要证据【答案】ABCD45、下列属于明挖基础地基检验的检验内容的有（）。A.基底平面位置、尺寸大小、基底高程B.基底地质情况和承载力是否与设计资料相符C.回填材料的分层厚度D.施工记录及有关试验资料E.施工过程使用的机械是否适合【答案】ABD46、甲、乙两公司因合同纠纷对簿公堂。人民法院判决乙公司赔偿甲公司损失20万元。乙公司拒不履行生效判决。经甲公司申请，人民法院决定对乙公司的机床实行扣押并拍卖。此时丙公司向人民法院提出执行异议，声称作为执行标的物的机床已经于人民法院判决生效次日由乙公司转让于他。经查，丙公司所言情况属实。则人民法院应当：A.裁定中止执行B.判决机床为丙公司所有C.裁定乙公司和丙公司之间的转让行为无效D.裁定驳回丙公司的执行异议【答案】CD47、表示数据的集中位置的特征量包括（）。A.算数平均值B.中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数【答案】AB48、关于监理工程师在审查承包人的工程进度计划时应注意工期和时间安排的合理性，说法正确的有（）。A.发包人提交的工程总进度计划的总工期必须符合工程项目的合同工期B.与材料和设备的进场计划相协调，尽可能使施工对资源的要求趋于均衡C.对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地D.易受冰凉、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施E.计划总工期应大于合同工期【答案】BCD49、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置4～5根B.声测管应顺直，弯曲度不大于5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】BC50、挖方珞基施工应符合的规定有（）。A.对于挖方边坡，不宜一次挖到设计坡面B.应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整至设计坡面C.在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工D.雨期开挖岩石路基，宜竖向设置炮眼E.当挖至路床顶面以上200～500mm时应停止开挖【答案】ABC51、企业管理费包括（）。A.基本费用B.主副食运费补贴C.职工探亲路费D.职工婚.丧.嫁.娶补贴E.财务费用【答案】ABC52、挖方路基施工中土方开挖的基本要求有（）。A.应自上而下逐级进行，严禁掏底开挖B.开挖至边坡线前，应预留一定宽度C.拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用D.应采取临时排水措施，特殊情况下施工作业面可存在少量积水E.开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工【答案】ABC53、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD54、在开工预付款支付、扣回月报表中，监理审核的重点包括（）。A.开工预付款的预付额度B.开始扣回的时间C.分期扣回的金额D.每月扣回的比例E.累计扣回的金额（预付款扣回的归零）【答案】AB55、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD56、关于检查监督原则，下列说法正确的是：A.民事案件中的当事人对审判人员在审判中的不法行为，都有权进行控告、检举，人民检察院应履行法律监督的职责B.人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，如果认为有错误，应当提出抗诉或者检察建议，推动再审程序，纠正既有错误，但是对已经生效的调解书不能抗诉，只能提出检察建议C.调解书是根据双方当事人的合意做出，不属于检察监督的范围D.如果调解书的内容损害了国家利益、社会公共利益，人民检察院应当通过抗诉或检察建议的方式，推动对调解书的再审【答案】AD57、在安全生产总目标管理过程中，应对分项目标的实施情况加强检查、考核与评价，并提出下一阶段的分项目标及措施。每次检查、考核、验收和讲评，应紧紧围绕有关薄弱环节，利用通报或隐患整改指令的方式，按照“三定一落实”（）落实整改的原则组织缺陷整改。A.定人B.定时C.定措施D.定量E.定点【答案】ABC58、女青年王某被同事张某打伤，王某几次萌生起诉的念头，但都由于害怕被报复而不敢向法院提起诉讼，邻居李某一直非常同情王某，想主动出来支持王某提起侵权赔偿诉讼：当地妇联和王某所在单位得知情况后，也表示愿意支持王某起诉，王某打算聘请律师赵某作为诉讼代理人。此案中，支持起诉权可以由哪些主体行使？A.王某所在单位B.邻居李某C.律师赵某D.当地妇联【答案】AD59、填石路堤的实测项目包括（）。A.压实B.纵断高程C.弯沉D.中线偏位E.厚度【答案】ABCD60、在公路工程建筑安装工程费计算中，措施费包括（）A.冬季施工增加费B.雨季施工增加费C.夜间施工增加费D.特殊地区施工增加费E.材料运杂费【答案】ABCD61、地下排水设施包括（）。A.排水垫层B.渗井C.边沟D.暗沟E.蒸发池【答案】ABD62、关于高海拔地区施工监理，说法正确的有（）。A.海拔4000m以上地区施工作业应严格执行高海拔地区有关规定B.应设立医疗机构和氧疗室，现场应配备供氧器C.生活区.料库（场）.设备存放场应避开热融可能滑动的冰锥.冻胀丘.高含冰量的冻土和湖塘等不良地段D.高海拔地区施工驻地周边沼泽地带应设置警示标志E.海拔5000m及以上地区野外作业每天不宜超过6h，隧道内作业每天不宜超过4h【答案】BCD63、债权人向人民法院申请督促程序，必须具备下列哪些条件？()A.必须向债务人住所地的基层人民法院提出书面申请B.债权人与债务人之间的债权债务关系明确、肯定C.支付令必须能够送达债务人D.债权人请求债务人给付的标的只能是金钱或者有价证券，并且已经到期且数额确定【答案】ABCD64、洞身开挖包括（）。A.洞身开挖B.洞身支护C.衬砌D.二次衬砌E.锚固【答案】AB65、必须喷洒粘层沥青的情况有（）。A.双层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间B.检查井与新铺沥青混合料接触的侧面C.二灰稳定基层上铺沥青混合料路面D.雨水口与新铺沥青混合料接触的侧面E.路缘石与新铺沥青混合料接触的侧面【答案】ABD66、某企业向银行借款200万元，借款期6年，借款的年利率为8%，半年复利一次，第6年末一次归还额的计算公式为（）。A.200（F/P，8%，6）B.200（F/P，8%，12）C.200（F/P，4%，12）D.200（F/P，8.16%，5）E.200（A/P，4%，12）（F/A，4%，12）【答案】C67、环境保护的基本原则包括（）。A.经济建设与环境保护协调发展的原则B.预防为主、防治结合的原则C.污染者付费的原则D.工众参与、社会监督E.政府对环境质量负责的原则【答案】ABC68、钢筋网的铺挂的说法正确是（）。A.应在初喷混凝土后进行挂网铺设，与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mmB.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被喷射混凝土全部覆盖后方可铺挂C.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0m，钢筋搭接长度不应小于20倍钢筋直径D.钢筋网的每个交点、搭接段均应绑扎或焊接E.钢筋网应与锚杆牢固联结，在喷射混凝土时不得晃动【答案】ABD69、对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险装置，发生故障时应自动停机【答案】CD70、根据《民事诉讼法》的规定，在人民法院发出支付令前，申请人可以撤回申请，下列说法不正确的是：A.人民法院对申请人撤回申请的申请要经过审查，以决定是否批准B.人民法院对申请人撤回申请的申请无须决定批准与否，而直接作出终结督促程序的裁定C.人民法院批准后，债务人不可就同一事实再次依督促程序向人民法院提出请求D.人民法院不能直接作出终结督促程序的裁定【答案】ACD71、混凝土强度标准差应符合的规定有（）。A.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaB.计算时，强度试件组数不应少于25组C.混凝土强度等于C30级，计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MPaD.混凝土强度等于C20级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPaE.混凝土强度等于C25级，计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPa【答案】BCD72、喷射混凝土施工的关键项目是（）。A.喷射混凝土强度B.喷层厚度C.喷层与围岩接触状况D.喷射面积E.喷射方式【答案】AC73、初期支护的类型及参数应根据（）等条件确定。A.围岩的性质及状态B.地下水情况C.隧道净空尺寸及其埋深D.施工工期E.监理工程师的指示【答案】ABC74、根据公路工程造价的组成，下列费用属于企业管理费的有（）。A.职工取暖补贴费B.财务费用C.主副食运费补贴D.住房公积金E.工伤保险费【答案】ABC75、对于路面基层（底基层）施工准备阶段的质量控制，以下说法正确的有（）。A.混合料拌和场的位置.拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求B.混合料配合比设计试验报告，检查原材料的试验结果及混合料的击实试验.承载比.抗压强度的试验结果C.在正式开工前至少一个月，承包人应在监理工程师批准的地点自费铺筑一段面积为400～600m2的基层（底基层）试验路段D.检验承包人提出施工方案和施工方法的适用性E.承包人应提供用于试验路段的原材料.混合料组成设计，以及备料.拌和.摊铺.碾压.养生设备一览表和施工程序.施工工艺及操作计划等详细书面说明，并报总监理工程师审核批准【答案】ABD76、下列关于基层混合料人工摊铺与碾压说法正确的有（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在复平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将低处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.在整型过程中，严禁任何车辆通行，并禁止出现粗细集料离析现象E.应根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订碾压方案，使各部分碾压到的次数尽量相同，路面的两侧宜多压2～3遍【答案】A77、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（）。A.编制本单位应急预案B.编制本单位应急工作资金预算草案C.为项目施工单位提供预测信息D.审批施工单位报送的安全专项施工方案E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】ABC78、关于台阶法开挖施工说法正确的是（）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于3mD.对于上台阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】ABCD79、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD80、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.